2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试快速提分卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工

2、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。A.某一工作的实际进度情况B.某一工作完成工作量情况C.导致进度拖延的某一具体工作D.项目总的实际进展情况

3、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释

4、工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷D.新质量缺陷和旧质量缺陷

5、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是（）。A.工作A和工作BB.工作B和工作DC.工作C和工作ED.工作C和工作D

6、下列说法错误的是()。A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达C.BIM具有模型的完备性D.BIM具有模型信息的一致性

7、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106

8、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可知正确的是（）。A.第2天至第3天的实际进度不是匀速进展B.第8天至第9天的实际进度是匀速进展C.实施过程中累计停工为1.5天D.第9天实际完成的工作量与计划工作量不相同

9、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。A.BIM基础理论研究人员B.BIM软件开发人员C.BIM标准研究人员D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员

10、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。A.总时差为零B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差

11、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金

12、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66

13、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员

14、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控

15、建设工程进度监测系统过程包括：①实际进度与计划进度的比较；②建立进度数据采集系统；③收集实际进度数据；④数据处理；下列排序正确的是（）。A.①→②→③→④B.②→③→④→①C.②→③→①→④D.③→②→①→④

16、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位

17、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.严格审查工程变更和设计变更

18、某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目

19、胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理

20、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2

21、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调

22、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况

23、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金

24、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率

25、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。A.流水段B.工作面C.流水节拍D.流水步距

26、单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设单位

27、（2020年真题）下列建设工程进度计划编制工作中，属于绘制网络图阶段工作内容的是（）。A.确定进度计划目标B.安排劳动力、原材料和施工机具C.确定关键路线和关键工作D.分析各项工作之间的逻辑关系

28、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准

29、以下关于行政法规解释的说法，正确的是：A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释

30、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实

31、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%

32、编制各级预算的基础是（）施工图预算。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程

33、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

34、在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性

35、纵向钢筋加工不包括（）。A.钢筋绑扎B.钢筋调直C.钢筋除锈D.钢筋剪切与弯曲

36、为验证结构的安全性，业主委托某科研单位对模拟结构进行破坏性试验，由此产生的费用属于（）。A.建设单位管理费B.建筑安装工程费用C.工程建设其他费用中的研究试验费D.工程建设其他费用中的咨询费

37、进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。A.7.327B.7.527C.44.697D.45.731

38、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变

39、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.9886.82B.10238.42C.12109.77D.12821.03

40、对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位

41、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。A.将顺序进行的工作改为搭接进行B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间C.提高某些工作的劳动效率D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间

42、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性

43、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工

44、估算工程量单价合同结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中提供的工程量B.施工图中的图示工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量

45、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构

46、下列有关工程质量控制的主体划分，正确的是（）。A.监理单位属于自控主体B.政府部门属于自控主体C.建设单位属于监控主体D.施工单位属于监控主体

47、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费

48、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。A.自下向上、分级编制B.自顶向下、分级编制C.自顶向下、整体编制D.自下向上、整体编制

49、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补

50、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（）。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前二、多选题

51、编制工程项目总进度计划是（）进度控制的主要任务。A.设计准备阶段B.设计阶段C.施工图设计阶段D.施工阶段

52、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商

53、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数

54、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位

55、根据《建设工程监理规范》（GB/T?50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理工作的是（）。A.审查施工图预算，提出审查意见B.审查施工单位提交的施工结算款支付申请C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实

56、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划

57、工程网络计划的工期优化是指通过()而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差

58、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。A.设计招标B.直接指定C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛

59、（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%

60、下列方法中，既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况的方法是（）。A.匀速进展横道图比较法B.S曲线比较法C.非匀速进展横道图比较法D.前锋线比较法

61、（）要审核设计单位的进度计划和各专业的出图计划。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位

62、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。

63、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

64、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算术平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算术平均数和中位数D.中位数和标准偏差

65、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费

66、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布

67、在建筑总平面图中建筑物的定位尺寸包括尺寸定位和()定位。A.坐标网式B.原点式C.中心式D.距离式

68、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为()A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法

69、采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。A.组数或组距确定不当B.不同设备产生的数据混合C.原材料发生变化D.认为去掉上限下限数据

70、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性

71、建设工程项目设计和施工图设计应依据（）设置投资控制目标。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程量清单

72、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划

73、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()A.同一类型的构件，不超过50件为一批B.同一类型的构件，不超过100件为一批C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件

74、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位

75、某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系，如图所示。若基准收益率为6.6%，该项目的财务内部收益率和财务净现值分别是（）。A.3.0%，21万元B.3.0%，69万元C.7.7%，21万元D.7.7%，69万元

76、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。A.见证检验B.专项检验C.抽样检验D.全数检验

77、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因

78、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关

79、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27

80、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。A.确定施工场地范围B.确定各单位工程的施工期限C.计算劳动量和机械台班数D.确定各分部分项工程的相互搭接关系

81、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室

82、采用横道图表示建设工程进度计划的优点是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.能够直接反映影响工期的关键工作

83、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。A.整体优化原则B.分段均衡原则C.连续均衡原则D.简明实用原则

84、某项目总投资1500万元，其中资本金1000万元，运营期年平均利息18万元，年平均所得税40.5万元。若项目总投资收益率为12%，则项目资本金净利润率为（）。A.16.20%B.13.95%C.12.15%D.12.00%

85、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经()批准。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工图审查机构

86、在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。A.计划进度估计错误B.实际进度比计划进度落后C.实际进度与计划进度相同D.实际进度比计划进度超前

87、控制图中，质量点排列若出现（）点链，应判定工序异常，需采取处理措施。A.4B.5C.6D.7

88、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个

89、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果

90、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%

91、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%

92、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2

93、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。A.投资偏差为10万元B.进度偏差为30万元C.投资绩效指数为1.07D.进度绩效指数为0.89

94、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

95、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

96、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。A.施工机具使用费B.运杂费C.安拆费及场外运费D.措施项目费

97、下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。A.债券融资是比重最大的债务融资方式B.相比一般债券，可转换债券利率更高C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费

98、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼

99、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资B.无形资产C.有形资产D.铺底流动资金

100、（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，其施工可以采用依次、平行、流水等组织方式。流水施工：单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；依次施工：单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少．有利于资源供应的组织；平行施工：单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加，不利于资源供应的组织。

2、答案：D本题解析：2021/2020版教材P96本题考查的是S曲线比较法的定义。通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以获得如下信息：①工程项目实际进展状况；②工程项目实际进度超前或拖后的时间；③工程项目实际超额或拖欠的任务量；④后期工程进度预测。

3、答案：C、D本题解析：①立法解释效力等同于法律；如果司法解释与立法解释冲突，优先适用立法解释。A选项错误。②解释刑法应当以公平、合理、合乎正义要求为原则；存疑时有利于行为人的原则适用于案件事实和证据判断存在疑问的场合。B选项错误。③当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，其内容包括“入罪时举轻以明重，出罪时举重以明轻”，其中使用“入罪时举轻以明重”的原则解释某一个行为属于犯罪行为时，该行为还必须符合犯罪的构成要件，也就是要符合现有的刑法条文的文字的表述，若不符合刑法条文的规定，那就是典型的不利于行为人的类推解释，可能违反罪刑法定原则。C选项正确。④立法解释、司法解释与学理解释虽然法律效力不同，但是运用的解释规则相同。

4、答案：B本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的涵义。工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和永久质量缺陷，施工过程中的质量缺陷可分为可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷。

5、答案：D本题解析：本题考查的是搭接网络计划方法。单代号搭接网络计划可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路。即从网络的起点到终点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的路线为关键路线。本题需要虚拟一项开始工作S，关键线路为S→C→D→F。

6、答案：B本题解析：国际标准组织委员会将BIM定义为：BIM是利用开放的行业标准，对设施的物理和功能特性及其相关的项目生命周期信息进行数字化形式的表现，从而为项目决策提供支持，有利于更好地实现项目的价值。所以答案选择B。

7、答案：D本题解析：本题考查的是施工图预算的编制内容。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件。建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息。建设项目投资总额=建设投资+流动资金投资=（450/15%+450+7000+1500）×（1+8%）+1200=14106（万元）。

8、答案：A本题解析：考核横道图比较法。第2天实际完成5%，第3天实际完成8%，所以不是匀速进展。第8天到第9天实际停工0.5天，不是匀速进展。实施工程中累计停工为1天。第9天计划完成的工作量为10%，实际完成的工作量为10%。到第10天结束时该工作累计完成100%，所以是已按计划完成。

9、答案：B、D本题解析：BIM标准管理类工程师即主要负责BIM标准研究管理的相关工作人员，可分为BIM基础理论研究人员及BIM标准研究人员等。

10、答案：B本题解析：2021/2020版教材P54本题考查的是网络计划的总时差和自由时差。以关键节点为完成节点的工作，其总时差与自由时差必然相等。

11、答案：A本题解析：本题考查重点是“建设工程项目投资的概念”。建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分；非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。因此，本题的正确答案为A。

12、答案：C本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价编制。根据《计价规范》，综合单价基于施工方案，应包括工料机三费、企业管理费和利润，并按清单工程量（并非施工方案工程量）计算与分摊。因此，该分部分项工程的综合单价=（1000000+60000+80000）元/20000m3=57（元/m3）。当然，利润的计算，通常以单位工程量的“三费”与企业管理费之和作为基数。

13、答案：A本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经总监理工程师批准签发后分发给各单位。参见教材P45。

14、答案：A本题解析：对于特别重要设备，监理单位可以采取驻厂监造的方式。

15、答案：B本题解析：2022/2021版教材P90本题考查的是进度监测的系统过程。

16、答案：D本题解析：考点:工程保修阶段的主要工作。监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。参见教材P185。

17、答案：A本题解析：2021/2020版教材P3本题考查的是建设工程进度控制的措施。应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。其中技术措施包括：①审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；②编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，对建设工程进度实施动态控制。

18、答案：C本题解析：2022/2021版教材P18本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照工程造价形成）。在措施项目费的组成中，包括安全文明施工费。

19、答案：C本题解析：二审抗诉的对象是地方各级人民法院尚未发生法律效力的一审判决、裁定；而再审抗诉的对象是已经发生法律效力的判决和裁定，因此，二审抗诉和再审抗诉的对象不同；基层人民检察院只能提出二审抗诉，无权提出再审抗诉；而最高人民检察院只能提出再审抗诉，无权提出二审抗诉。因此，两种抗诉的权限不同。故A项正确；《刑事诉讼法》第243条第4款规定，人民检察院抗诉的案件，接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。故B项正确；《刑事诉讼法》第245条第1款规定，人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。故C项错误；《刑事诉讼法》第245条第2款规定，人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。《高法解释》第387条规定，人民法院审理人民检察院抗诉的再审案件，人民检察院在开庭审理前撤回抗诉的，应当裁定准许；人民检察院接到出庭通知后不派员出庭，且未说明原因的，可以裁定按撤回抗诉处理，并通知诉讼参与人，故D项表述正确。

20、答案：C本题解析：二次抽样检验也称双次抽样检验。二次抽样检验则包括五个参数，即:(N，n1，n2，C1，C2)，其中：n1——第一次抽取的样本数；n2一一第二次抽取的样本数；C1——第一次抽取样本时的不合格判定数；C2一一第二次抽取样本时的不合格判定数。二次抽样的操作程序：在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为d1，则：1)若d1≤C1，判定该批产品合格；2)若d1>C2，判定该批产品不合格；3)若C1＜d1≤C2，不能判断是否合格，则在同批产品中继续随机抽取n2件产品进行检验。若发现n2中有d2件不合格品，则将(d1+d2)与C2比较进行判断：若d1十d2≤C2，判定该批产品合格；若d1十d2>C2，判定该批产品不合格。

21、答案：A本题解析：本题考核知识点为最高投标限价及确定方法。选项A正确，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价（最高投标限价）。选项B错误，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项C错误，招标人在招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容，不得只公布最高投标限价总价。选项D错误，招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调。

22、答案：D本题解析：2022/2021版教材P8本题考查的是国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务。在立约后阶段的投资控制任务：工程开工后，进行工程进度估计，并向业主提出中期付款建议；工程进行期间，定期制定最终成本估计报告书，以反映施工中存在的问题及投资支付情况；制定工程变更清单，并与承包人达成费用上增减的协议；就考虑中的工程变更费用估算，向建筑师提出建议；审核及评估承包商提出的索赔，并进行协商；与工程项目顾问团的其他成员（建筑师、工程师）紧密合作，严格控制施工阶段的费用支出；审核工程竣工结算，该结算是工程最终成本的详细说明；回顾分析项目管理和执行情况。

23、答案：A本题解析：本题考查的是工程量清单计价。单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。

24、答案：D本题解析：《地下防水工程质量验收规范》（GB50208—2011）条文说明4.1.16条第2款规定，防水混凝土变形缝应考虑工程结构的沉降、伸缩的可变性，并保证其在变化中的密闭性，不产生渗漏水现象。

25、答案：B本题解析：工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。工作面的大小，能反映安排施工人数或机械台数的多少。

26、答案：A本题解析：单位工程质量竣工验收表中的?验收记录：由施工单位填写?验收结论：由监理单位填写；?综合验收结论：经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

27、答案：D本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。绘制网络图阶段工作包括：进行项目分解；分析逻辑关系；绘制网络图。

28、答案：A本题解析：本题考查重点是“工程质量控制的原则”。建设工程质量不仅关系工程的适用性和建设项且投资效果，而且关系到人民群众生命财产的安全。所以，项日监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。因此，本题的正确答案为A。

29、答案：C、D本题解析：《行政法规制定程序条例》第31条第1款规定：“行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院解释。”A项错误；第3款规定：“行政法规的解释与行政法规具有同等效力。”B项错误；第32条规定：国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求。”C项正确；第33条规定：“对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构以及国务院有关部门法制机构请求国务院法制机构解释的，国务院法制机构可以研究答复；其中涉及重大问题的，由国务院法制机构提出意见，报国务院同意后答复。”D项正确。

30、答案：B本题解析：2022/2021版教材P8本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。在《监理规范》中，我国项目监理机构主要立足施工阶段（三控三管一协调），并向其他阶段延伸。其中，工程监理单位在施工阶段，投资控制的主要工作包括：进行工程计量和付款签证；对完成工程量进行偏差分析；审核竣工结算款；处理施工单位提出的工程变更费用；处理费用索赔。

31、答案：C本题解析：2022/2021版教材P84本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。资本金净利润率=NP/EC×100%=320/1500×100%=21.33%。

32、答案：B本题解析：单位工程施工图预算的编制是编制各级预算的基础。

33、答案：D本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。

34、答案：B本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。

35、答案：A本题解析：钢筋加工宜在专业化加工厂进行，钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。A项，钢筋的绑扎属于钢筋的安装。

36、答案：C本题解析：研究试验费是指为本建设项目提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究试验，以及按照设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费。研究试验费属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用。

37、答案：C本题解析：进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=40+5+1.2=46.2万美元；进口产品增值税额=（到岸价+进口关税+消费税）×增值税率=（46.2+46.2*22%）*6.1*13%=44.697万元人民币。

38、答案：B本题解析：组织管理因素。如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。选项A属于资金因素，选项C属于社会环境因素，选项D属于业主因素。

39、答案：B本题解析：含税造价=（直接工程费+措施费+间接费+利润）*（1+相应税率）=(8000+500)*(1+12%)*(1+4%)*(1+3.41%)=10238.42（万元）。

40、答案：C本题解析：2022/2021版教材P141本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

41、答案：A本题解析：当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。

42、答案：C本题解析：可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工程上的防洪与抗震能力、防水隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属可靠性的质量范畴。

43、答案：C本题解析：2021/2020教材P124-125确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑以下几点:(1)同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散。(2)尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。(3)尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用。

44、答案：D本题解析：估算工程量单价合同最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。采用这种合同时，要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。

45、答案：A本题解析：联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。

46、答案：C本题解析：考核工程质量控制主体。政府、建设单位、监理单位属于监控主体；勘察设计单位、施工单位属于自控主体。

47、答案：B本题解析：直接工程费用包括：人工费、材料费和施工机械使用费；材料费中的采购和保管费用包括材料的采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

48、答案：B本题解析：本题考查的是多级网络计划。多级网络计划系统的编制必须采用自顶向下、分级编制的方法。参见教材P85。

49、答案：C本题解析：考核工程质量事故处理。某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，也可不做处理。参见教材P194。

50、答案：C本题解析：本题考核的是列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。进行实际进度与计划进度的比较：(1)如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致；(2)如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差；(3)如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；(4)如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。

51、答案：A本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。设计准备阶段进度控制的任务：（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；（2）编制工程项目总进度计划；（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。

52、答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由各方协商确定。参见教材P169。

53、答案：D本题解析：本题考核知识点为工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。变异系数又称离散系数，是用标准差除以算术平均数得到的相对数。它表示数据的相对离散波动程度。变异系数小，说明分布集中程度高，离散程度小，均值对总体（样本）的代表性好。由于消除了数据平均水平不同的影响，变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛。

54、答案：B本题解析：考点:现场施工准备质量控制。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。参见教材P117。

55、答案：B本题解析：本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。工程监理在施工阶段投资控制的主要工作：进行工程计量和付款签证；对完成工程量进行偏差分析；审核竣工结算款；处理施工单位提出的工程变更费用；处理费用索赔。参见教材P8。

56、答案：B本题解析：大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。

57、答案：A本题解析：所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。

58、答案：A本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过设计招标选定设计单位。

59、答案：C本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

60、答案：D本题解析：本题考查重点是“前锋线比较法”。前锋线比较法可通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。因此，本题的正确答案为D。

61、答案：C本题解析：本题考查的是设计阶段进度控制的工作程序。监理工程师要审核设计单位的进度计划和各专业的出图计划，并在设计实施过程中，跟踪检查这些计划的执行情况，定期将实际进度与计划进度进行比较，进而纠正或修订进度计划。

62、答案：B本题解析：2022/2021版教材P129本题考查的是工程量清单概述。选项A，工程量清单适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动，包括工程量清单的编制、招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定、工程施工过程中计量与合同价款的支付、索赔与现场签证、竣工结算的办理和合同价款争议的解决以及工程造价鉴定等活动。选项C，对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定。选项D，对于不采用工程量清单计价的建设工程，除不执行工程量清单计价的专门性规定外，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等条文。

63、答案：B、D本题解析：《公务员法》第24条规定：“下列人员不得录用为公务员：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；(二)曾被开除公职的；(三)有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。”而劳动教养并非是因为犯罪而受到刑事处罚，辞退也并非开除公职。据此可知，AC项错误，D项正确。《公务员法》第11条规定：“公务员应当具备下列条件：(一)具有中华人民共和国国籍；(二)年满十八周岁；(三)拥护中华人民共和国宪法；(四)具有良好的品行；(五)具有正常履行职责的身体条件；(六)具有符合职位要求的文化程度和工作能力；(七)法律规定的其他条件。”美籍华人不具有中国国籍，不符合我国公务员的录用条件。因此，B项正确。

64、答案：C本题解析：数据的集中趋势：算术平均值，中位数。数据的离散程度：极差，标准差，变异系数。

65、答案：C本题解析：2022教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。

66、答案：D本题解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，如一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据服从泊松分布等。参见教材P59。

67、答案：A本题解析：在Revit图中建筑物的定位尺寸和尺寸定位都是以标高和轴网来定位，也就是坐标网式。所以答案选择A。

68、答案：B本题解析：“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。B以外的其他选项，虽不符合题意，但可考性依旧。

69、答案：C本题解析：考点:工程质量统计分析方法。孤岛型直方图，是原材料发生变化，或者临时他人蒂尼跟班作业造成的。参见教材p71

70、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐久性对应“年限”。参见教材P1。

71、答案：B本题解析：考核投资控制的目标。投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标。参见教材P4。

72、答案：B本题解析：大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。

73、答案：B本题解析：《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)第9.2.7条规定，预制构件的尺寸偏差检查数量：同一类型的构件，不超过100件为一批，每批应检查构件数量的5%，且不应少于3件。

74、答案：B本题解析：本题考查的是图纸会审与设计交底。设计交底会议纪要由设计单位整理，与会各方会签。参见教材P106。

75、答案：C本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。内部收益率是使项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。故内部收益率为1.7%。净年值是以一定的基准收益率将项目计算期内净现金流量等值换算成的等额年值。当基准收益率为6.6%时，净现值为21万元。

76、答案：C本题解析：考核建筑工程施工质量验收基本规定。对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行抽样检验。参见教材P158。

77、答案：D本题解析：2022/2021版教材P58本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然性原因，大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。

78、答案：A、B、C、D本题解析：宪法的制定是制宪主体依据程序制定宪法、行使制宪权的活动。最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是法国大革命时期的思想家西耶士，他主张只有国民才享有制宪权。A、B项错误。制宪主体是国家主权的所有者。在我国，人民是制宪主体，只不过是间接行使该项权利而已。制宪机关是指一国有权制定宪法的国家机关，制宪机关是特定的国家机关，并且是拥有制定宪法的权利的国家机关。中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次全体会议通过了《中华人民共和国宪法》，这意味着第一届全国人民代表大会第一次会议是我国的制宪机关。故D项表述错误。修宪权依据制宪权而产生，受制宪权约束，不得违背制宪权的基本