南通市施工合同范本

南通市施工合同范本合同编号：NANTONG_CONSTRUCTION_CONTRACT_2023甲方（以下简称“业主”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX乙方（以下简称“承包商”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX鉴于业主为建设工程项目（以下简称“项目”）的需要，委托承包商承担该项目的施工任务；双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：南通市XXX建设工程项目1.2项目地点：南通市XX区XX路XX号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。1.4工程规模：按双方确认的施工图纸及工程量清单执行。1.5工程质量标准：符合国家及行业现行标准、规范要求，达到优良等级。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及工程量清单所列各项工程费用、人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或不可抗力因素影响。三、合同工期3.1开工日期：双方确认的开工日期，以甲方书面通知为准。3.2竣工日期：双方确认的竣工日期，以甲方书面通知为准。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天合同总价款的0.5%。四、质量保修4.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。4.2在保修期内，因施工质量原因导致工程出现问题，乙方应负责及时修复，并承担相应费用。五、合同的履行5.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并确保乙方施工过程中所需资源的供应。5.2乙方应按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求，并承担施工过程中的相关责任。六、合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面协议。6.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求妥善完成剩余工程，并承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日1.施工图纸2.工程量清单3.材料及设备明细表4.相关法律法规、标准规范第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：NANTONG_CONSTRACTION_CONTRACT_2023_V2甲方（以下简称“业主”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX乙方（以下简称“承包商”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX第三方主体（以下简称“监理方”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX鉴于业主为建设工程项目（以下简称“项目”）的需要，委托承包商承担该项目的施工任务；双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：南通市XXX建设工程项目1.2项目地点：南通市XX区XX路XX号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。1.4工程规模：按双方确认的施工图纸及工程量清单执行。1.5工程质量标准：符合国家及行业现行标准、规范要求，达到优良等级。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及工程量清单所列各项工程费用、人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或不可抗力因素影响。三、合同工期3.1开工日期：双方确认的开工日期，以甲方书面通知为准。3.2竣工日期：双方确认的竣工日期，以甲方书面通知为准。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天合同总价款的0.5%。四、质量保修4.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。4.2在保修期内，因施工质量原因导致工程出现问题，乙方应负责及时修复，并承担相应费用。五、甲方的权利及利益保障5.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。5.2甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金、损害赔偿金等相关费用。5.3甲方有权在合同履行过程中，对工程进行变更或解除，并按照双方协商一致的方式处理。5.4甲方有权根据合同约定，要求乙方提供相应的工程进度报告、质量报告等相关资料。5.5甲方有权在合同履行过程中，对乙方进行评价，并根据评价结果对乙方进行奖励或处罚。六、乙方的义务及限制6.1乙方应按合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2乙方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。6.3乙方应严格遵守国家及行业的法律法规、标准规范，并承担因违反法律法规、标准规范而引起的一切责任。6.4乙方应在合同约定的保修期内，对工程出现的质量问题负责及时修复，并承担相应费用。七、监理方的职责及权益7.1监理方应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。7.2监理方应对乙方的施工过程进行评估，并向甲方提供评估报告。7.3监理方应对乙方违反合同约定或法律法规、标准规范的行为进行制止，并按照甲方的要求进行处理。7.4监理方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。八、争议解决8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日监理方（盖章）：________年________第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：NANTONG_CONSTRACTION_CONTRACT_2023_V3甲方（以下简称“业主”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX乙方（以下简称“承包商”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX第三方主体（以下简称“监理方”）：地址：南通市XX区XX路XX号联系方式：+86138XXXXXXXX法定代表人：XXX鉴于业主为建设工程项目（以下简称“项目”）的需要，委托承包商承担该项目的施工任务；双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：南通市XXX建设工程项目1.2项目地点：南通市XX区XX路XX号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。1.4工程规模：按双方确认的施工图纸及工程量清单执行。1.5工程质量标准：符合国家及行业现行标准、规范要求，达到优良等级。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸及工程量清单所列各项工程费用、人工费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或不可抗力因素影响。三、合同工期3.1开工日期：双方确认的开工日期，以甲方书面通知为准。3.2竣工日期：双方确认的竣工日期，以甲方书面通知为准。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天合同总价款的0.5%。四、质量保修4.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。4.2在保修期内，因施工质量原因导致工程出现问题，乙方应负责及时修复，并承担相应费用。五、乙方的权利及利益保障5.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并确保乙方施工过程中所需资源的供应。5.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款，以及因工期延误、质量问题等原因产生的相关费用。5.3乙方有权对甲方的违约行为进行追究，并要求甲方支付违约金、损害赔偿金等相关费用。5.4乙方有权对工程进行变更或解除，并按照双方协商一致的方式处理。5.5乙方有权根据合同约定，要求甲方提供相应的工程进度报告、质量报告等相关资料。5.6乙方有权在合同履行过程中，对甲方进行评价，并根据评价结果对甲方进行奖励或处罚。六、甲方的义务及限制6.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并确保乙方施工过程中所需资源的供应。6.2甲方应按合同约定支付合同价款，以及因工期延误、质量问题等原因产生的相关费用。6.3甲方应严格遵守国家及行业的法律法规、标准规范，并承担因违反法律法规、标准规范而引起的一切责任。6.4甲方应在合同约定的保修期内，对工程出现的质量问题负责及时修复，并承担相应费用。七、监理方的职责及权益7.1监理方应按照乙方的要求，对甲方的履行行为进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的