2024第11讲建设工程施工合同实施

2024第11讲建设工程施工合同实施合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义与解释第二章：合同双方2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与内容3.3工程质量标准第四章：合同价格4.1合同价格构成4.2价格调整机制4.3付款方式与时间第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度控制与调整5.3延误责任与赔偿第六章：工程质量6.1质量保证体系6.2质量检验与验收6.3质量缺陷责任第七章：安全管理7.1安全生产责任7.2安全事故处理7.3安全教育培训第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九章：违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3法律适用与管辖第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的权利义务第十二章：附件与补充协议12.1附件清单12.2补充协议效力12.3附件与补充协议的变更第十三章：合同签订13.1签字栏13.2签到时间13.3签订地点合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行并按期完成。1.2合同范围本合同涵盖的工程范围为甲方提供的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。1.3合同定义与解释本合同中使用的术语和定义应按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。第二章：合同双方2.1甲方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件。2.1.1监督权甲方有权定期检查工程进度和质量，乙方应提供必要的配合。2.1.2支付义务甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。2.2乙方权利与义务乙方有权按照合同约定获得工程款项，同时有义务按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并保证工程质量。2.2.1施工权乙方有权根据施工图纸和工程量清单进行施工。2.2.2质量保证乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.3双方共同义务甲乙双方应共同遵守国家法律法规，维护施工现场的安全和秩序。2.3.1法律法规遵守双方应遵守国家有关建设工程施工的法律法规。2.3.2安全秩序维护双方应共同努力维护施工现场的安全和秩序。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称为“”，地点位于“”。3.1.1工程名称工程的具体名称为“______”。3.1.2工程地点工程的具体地点为“______”。3.2工程规模与内容工程规模为“”，内容包括但不限于“”。3.2.1工程规模工程的具体规模为“______”。3.2.2工程内容工程的具体内容包括“______”。3.3工程质量标准工程质量应符合国家相关标准和甲方的特定要求。3.3.1国家标准工程质量应符合国家相关标准。3.3.2甲方要求工程质量还应满足甲方的特定要求。第四章：合同价格4.1合同价格构成合同价格由直接工程费、间接工程费、利润和税金组成。4.1.1直接工程费包括材料费、人工费、机械使用费等。4.1.2间接工程费包括管理费、临时设施费等。4.2价格调整机制合同价格可根据市场价格波动和政策变化进行调整。4.2.1市场价格波动合同价格可随市场价格波动进行调整。4.2.2政策变化合同价格可随政策变化进行调整。4.3付款方式与时间甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款项。4.3.1付款方式甲方应按照合同约定的付款方式支付工程款项。4.3.2付款时间甲方应按照合同约定的付款时间支付工程款项。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方的要求制定工程进度计划，并报甲方审批。5.1.1计划制定乙方应制定详细的工程进度计划。5.1.2计划审批乙方制定的工程进度计划应报甲方审批。5.2进度控制与调整乙方应根据实际情况对工程进度进行控制和调整，并及时通知甲方。5.2.1进度控制乙方应采取措施确保工程进度符合计划要求。5.2.2进度调整乙方在必要时应调整工程进度，并及时通知甲方。5.3延误责任与赔偿因乙方原因导致的工程延误，乙方应承担相应的责任和赔偿。5.3.1延误责任乙方应承担因自身原因导致的工程延误责任。5.3.2赔偿计算延误赔偿应根据实际损失和合同约定进行计算。第六章：工程质量6.1质量保证体系乙方应建立完善的工程质量保证体系，确保工程质量符合合同要求。6.1.1质量管理体系乙方应按照ISO9001等质量管理体系标准建立质量管理体系。6.1.2质量控制流程乙方应制定详细的质量控制流程，并严格执行。6.2质量检验与验收工程质量应按照国家相关标准和甲方要求进行检验和验收。6.2.1质量检验乙方应定期进行质量检验，并提供检验报告。6.2.2验收程序工程完成后，乙方应按照合同约定的验收程序进行验收。6.3质量缺陷责任对于工程质量缺陷，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。6.3.1缺陷修复乙方应在接到甲方通知后及时修复质量缺陷。6.3.2赔偿责任因质量缺陷导致的损失，乙方应按照合同约定进行赔偿。第七章：安全管理7.1安全生产责任乙方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工安全。7.1.1安全生产制度乙方应建立安全生产制度，并确保其得到执行。7.1.2安全生产教育乙方应对施工人员进行安全生产教育。7.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应及时采取应急措施，并按照规定报告和处理。7.2.1应急措施乙方应制定安全事故应急预案，并在事故发生时立即启动。7.2.2事故报告乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况。7.3安全教育培训乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。7.3.1培训计划乙方应制定安全教育培训计划，并按计划实施。7.3.2培训记录乙方应保存安全教育培训的记录，并供甲方查阅。第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件合同的变更应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。8.1.1变更协商甲乙双方应就合同变更进行协商，并达成一致。8.1.2变更确认合同变更应以书面形式确认，并成为合同不可分割的一部分。8.2合同解除条件合同可在以下条件下解除：甲方或乙方严重违约，或因不可抗力导致合同无法继续履行。8.2.1违约解除一方严重违约时，另一方有权解除合同。8.2.2不可抗力解除因不可抗力导致合同无法继续履行时，甲乙双方均可解除合同。8.3变更与解除的程序合同的变更与解除应按照合同约定的程序进行。8.3.1变更程序合同变更应按照合同约定的程序进行。8.3.2解除程序合同解除应按照合同约定的程序进行，并及时通知对方。第九章：违约责任9.1违约情形违约情形包括但不限于未按期支付工程款项、未按期完成工程、工程质量不符合合同要求等。9.1.1支付违约甲方未按期支付工程款项构成违约。9.1.2进度违约乙方未按期完成工程构成违约。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.1违约金违约方应按照合同约定支付违约金。9.2.2损失赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。9.3违约赔偿计算违约赔偿应根据实际损失和合同约定进行计算。9.3.1损失评估双方应共同评估违约造成的实际损失。9.3.2赔偿计算违约赔偿应根据评估结果和合同约定进行计算。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同双方应首先通过协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁或诉讼。10.1.1协商解决双方应首先通过友好协商解决争议。10.1.2仲裁或诉讼协商不成时，双方可按照合同约定提交仲裁或诉讼。10.2争议解决程序争议解决应按照合同约定的程序进行。10.2.1协商程序双方应按照合同约定的协商程序解决争议。10.2.2仲裁或诉讼程序双方应按照合同约定的仲裁或诉讼程序解决争议。10.3法律适用与管辖本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律，管辖法院为合同签订地的人民法院。10.3.1法律适用本合同的解释、适用均适用中华人民共和国法律。10.3.2管辖法院争议解决的管辖法院为合同签订地的人民法院。第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.1.1签字盖章合同须经甲乙双方授权代表签字并加盖公章。11.2合同终止条件合同在工程竣工验收合格、款项结清后终止。11.2.1竣工验收工程竣工并经甲方验收合格。11.2.2款项结清合同款项全部结清。11.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于工程保修、资料移交等。11.3.1工程保修乙方应按照合同约定承担工程保修责任。11.3.2资料移交乙方应在合同终止后将所有工程相关资料移交给甲方。第十二章：附件与补充协议12.1附件清单本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。12.1.1施工图纸施工图纸作为合同附件，是工程施工的依据。12.1.2工程量清单工程量清单作为合同附件，明确了工程的具体内容和数量。12.2补充协议效力补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2.1补充协议签订甲乙双方可根据实际情况签订补充协议。12.2.2补充协议内容补充协议内容不得与本合同相抵触。12.3附件与补充协议的