砌体建筑工程人工承包合同模板2024

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

砌体建筑工程人工承包合同模板2024本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3工程地点1.4工程内容2.工程价款及支付2.1工程总价2.2预付款2.3工程进度款2.4尾款3.工程期限3.1开工日期3.2竣工日期3.3延期规定4.工程质量及验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量争议的处理5.承包方的义务和责任5.1施工准备5.2施工安全5.3材料供应5.4工程变更5.5保密条款6.发包方的义务和责任6.1施工许可6.2现场保障6.3支付款项6.4工程变更7.违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.解除和终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件10.合同的变更和转让10.1合同变更10.2合同转让11.合同的生效、修改和解除11.1合同生效的条件11.2合同修改11.3合同解除12.其他条款12.1税款12.2保险12.3保密12.4不可抗力12.5合同的保管13.合同的附件13.1工程设计图纸13.2工程量清单13.3材料供应清单13.4其他技术文件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3工程地点工程地点指甲方提供的砌体建筑工程施工的具体位置，详细地址为________________。1.4工程内容工程内容指承包人根据甲方的要求，在工程地点进行的砌体建筑工程施工，具体包括但不限于____________。2.工程价款及支付2.1工程总价工程总价是指承包人完成工程内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2预付款发包人应在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同工程总价的30%作为预付款。预付款支付后，发包人不得以任何理由扣除或退还。2.3工程进度款工程进度款是指根据工程实际进度，发包人按照合同约定的比例向承包人支付的工程价款。工程进度款支付比例为合同工程总价的70%。2.4尾款工程完成后，承包人应向发包人提供完整的工程资料，经验收合格后，发包人应在验收合格后七个工作日内支付剩余的30%尾款。3.工程期限3.1开工日期开工日期指合同签订后，承包人开始进行工程施工的日期，具体日期为________________。3.2竣工日期竣工日期指承包人完成合同约定的工程内容，并经验收合格后，向发包人提交的日期，具体日期为________________。3.3延期规定如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定的工期完成，承包人应提前向发包人提出延期申请，并经发包人同意后，方可延期。4.工程质量及验收4.1质量标准工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范，具体质量标准为____________。4.2验收程序工程完成后，承包人应向发包人提交工程验收申请，发包人应在接到验收申请后七个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。4.3质量争议的处理如双方在工程质量问题上产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.承包方的义务和责任5.1施工准备承包人应按照合同约定的工程内容和质量标准，做好施工前的准备工作，包括但不限于____________。5.2施工安全承包人应严格按照国家及行业的安全生产标准和规定进行施工，确保施工过程中的安全。5.3材料供应承包人应按照合同约定的材料供应清单，向施工现场提供合格的建筑材料，并保证材料的质量。5.4工程变更如甲方在合同执行过程中提出工程变更，承包人应根据变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。5.5保密条款承包人应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。6.发包方的义务和责任6.1施工许可发包人应向承包人提供合法的施工许可，确保工程施工的合法性。6.2现场保障发包人应对施工现场提供必要的保障，包括但不限于场地平整、水电供应、交通保障等。6.3支付款项发包人应按照合同约定的时间和比例，向承包人支付工程价款。6.4工程变更发包人提出工程变更时，应向承包人提供变更的具体要求和内容，并经承包人同意后执行。7.违约责任7.1承包方违约如承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，具体包括但不限于____________。7.2发包方违约如发包人未按照合同约定支付工程价款，或未提供施工许可等，应承担违约责任，具体包括但不限于____________。8.争议解决8.1协商解决双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可按合同约定的方式进行解决。8.2调解解决如协商不成，双方可向合同约定的调解机构申请调解。调解不成的，可按合同约定的方式进行解决。8.3仲裁解决如协商和调解均不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律途径如上述方式均无法解决争议，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。9.解除和终止9.1合同解除的条件a)双方协商一致；b)不可抗力导致合同无法履行；c)法律、法规、政策变化导致合同无法履行；d)对方严重违约，致使合同无法履行。9.2合同终止的条件合同终止的条件包括：a)合同约定的工程内容全部完成，并经双方验收合格；b)双方协商一致终止合同；c)不可抗力导致合同无法履行；d)法律、法规、政策变化导致合同无法履行；e)对方严重违约，致使合同无法履行。10.合同的变更和转让10.1合同变更合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得减轻或免除违约责任。10.2合同转让除非双方另有约定，合同一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.合同的生效、修改和解除11.1合同生效的条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同解除合同的解除应按照合同约定的解除条件和程序进行。12.其他条款12.1税款双方应依法缴纳合同履行过程中产生的税费。12.2保险承包人应依法为其施工人员购买工伤保险，并承担保险范围内的赔偿责任。12.3保密双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。12.4不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.5合同的保管双方均有权保管合同副本，但任何一方均不得对外公开。13.合同的附件13.1工程设计图纸13.2工程量清单13.3材料供应清单13.4其他技术文件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应包括完整的工程设计方案、施工图纸、结构图纸等，能够明确指导承包人进行施工。图纸应加盖设计单位公章，并由设计师签字。附件二：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出合同约定的所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，以便承包人准确计算工程成本和报价。附件三：材料供应清单详细要求：材料供应清单应详细列出合同约定的所有材料名称、规格、数量、单价和总价，以便承包人准确计算材料成本和报价。附件四：其他技术文件详细要求：其他技术文件包括但不限于施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等，能够指导承包人进行施工并保证工程质量。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准。2.发包方未按照合同约定支付工程价款，或未提供施工许可等。3.双方未按照合同约定履行其他义务和责任。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应承担相应的违约责任。2.违约行为导致合同无法履行，且给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。3.违约行为持续存在的，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。示例说明：如果承包方未按照合同约定完成工程，发包方有权要求承包方在规定时间内完成工程，或解除合同并追究承包方的法律责任。如果发包方未按照合同约定支付工程价款，承包方有权暂停施工，并要求发包方在规定时间内支付价款，或解除合同并追究发包方的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行时，双方免受违约责任。2.合同履行地：指合同约定的工程地点。在本合同中，合同履行地为工程地点。3.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或给对方造成损失时，应承担的法律责任。在本合同中，违约方应承担相