二级建造师考试建设工程法规及相关知识2025年自测试题及解答

2025年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测试题及解答一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。A.2%以上4%以下B.3%以上5%以下C.1%以上2%以下D.4%以上6%以下答案：A解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》第五十八条规定：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的”。故选项A正确，而选项B“3%以上5%以下”、选项C“1%以上2%以下”、选项D“4%以上6%以下”的说法均不符合题意。2、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的是（）。A.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责，总承包单位对全部工程质量向建设单位负责答案：C解析：本题考查的是建设工程总承包单位的责任。《建筑法》第五十五条规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理”。选项A，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，但表述不完整，故错误。选项B，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，而不是总承包单位有权要求分包单位承担全部责任，故错误。选项C，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，故正确。选项D，总承包单位对全部工程质量向建设单位负责，分包单位仅对其分包的工程质量负责，故错误。3、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。A.建设工程合同属于承揽合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程合同属于实践合同D.建设工程合同属于单务合同答案：B解析：本题考查的是建设工程合同的相关规定。选项A，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。二者虽然均属于完成工作类的合同，但建设工程合同有其自身的特点，与承揽合同存在诸多不同，因此，《民法典》将建设工程合同与承揽合同并列作为有名合同，所以，A选项错误。选项B，《民法典》第七百八十九条规定：“建设工程合同应当采用书面形式”。据此，B选项“建设工程合同应当采用书面形式”表述正确。选项C，实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须有实际交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同。建设工程合同属于诺成合同，而非实践合同，故C选项错误。选项D，单务合同，是指仅有一方负给付义务的合同。在建设工程合同中，承包人负有完成建设工程的义务，而发包人负有支付工程价款的义务，因此，建设工程合同属于双务合同，D选项“建设工程合同属于单务合同”说法错误。4、某建筑公司中标了一个工程项目，并签订了施工合同。在施工过程中，因设计变更导致工程量增加，但合同中未对此进行具体约定。关于此情况，下列说法正确的是：A.建筑公司无权要求增加费用B.建筑公司应与业主协商确定增加的费用C.应当按照当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定增加的费用D.应当按照原合同约定的单价计算增加的费用答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，当合同中没有明确约定因设计变更导致工程量增加时的费用调整方式时，建筑公司应与业主进行协商，确定合理的费用增加。因此，选项B“建筑公司应与业主协商确定增加的费用”是正确的。选项A“建筑公司无权要求增加费用”忽略了设计变更可能导致的费用变化，错误。选项C“应当按照当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定增加的费用”和选项D“应当按照原合同约定的单价计算增加的费用”都忽略了合同双方协商的重要性，且不一定符合实际情况，因此均错误。5、关于建设工程施工合同中的索赔，下列说法错误的是：A.索赔是合同双方在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求B.索赔是工程承包中经常发生的正常现象C.索赔是承包人向发包人的单向权利D.索赔的依据是合同文件及相关的法律法规答案：C解析：索赔是工程承包中经常发生的正常现象，是合同双方在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是双向的，即发包人可以向承包人索赔，承包人也可以向发包人索赔。因此，选项C“索赔是承包人向发包人的单向权利”是错误的。选项A、B、D均正确描述了索赔的性质、常见性和依据。6、某建设工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程存在质量问题，但不影响整体结构安全和使用功能。关于此情况，下列处理措施中正确的是：A.无需处理，直接通过验收B.由施工单位进行返修，经返修合格后予以验收C.经建设单位同意后，可降低使用功能标准验收D.经监理单位同意后，可简化验收程序答案：B解析：在竣工验收阶段发现部分工程存在质量问题，但不影响整体结构安全和使用功能时，应首先由施工单位进行返修，经返修合格后予以验收。这是符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等规定的。因此，选项B“由施工单位进行返修，经返修合格后予以验收”是正确的。选项A“无需处理，直接通过验收”忽略了质量问题的存在，错误。选项C“经建设单位同意后，可降低使用功能标准验收”和选项D“经监理单位同意后，可简化验收程序”都违反了相关规定，且不符合实际工程质量管理的要求，因此均错误。7、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑工程发包与承包的说法中，正确的是：A.发包单位必须将工程发包给具有相应资质条件的承包单位B.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给有相应资质等级的其他单位C.建筑工程招标的开标、评标、定标由建设行政主管部门依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，发包单位应当将工程发包给具有相应资质条件的承包单位；禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；建筑工程招标的开标、评标、定标由招标人依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督；两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。8、依据《中华人民共和国安全生产法》，关于安全生产责任保险，正确的说法是：A.安全生产责任保险是政策性保险B.生产经营单位必须投保安全生产责任保险C.高危行业的生产经营单位必须投保安全生产责任保险D.国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险答案：D解析：根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险，但并非强制要求所有单位都必须投保。对于高危行业，虽然国家鼓励其投保安全生产责任保险，但也没有规定必须投保。9、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于：A.3日B.5个工作日C.10日D.3个工作日答案：A解析：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。10、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程最低保修期限的说法中，正确的是（）。A.屋面防水工程为2年B.电气管线工程为2年C.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：D解析：本题考查的是《建设工程质量管理条例》中关于建设工程最低保修期限的规定。A选项，根据《建设工程质量管理条例》第四十条：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”。因此，A选项“屋面防水工程为2年”不符合法律规定，错误。B选项，同样根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年，但B选项仅提及了电气管线工程，未全面表述，且该表述未直接指向法律原文，故虽实质正确但表述不完全准确，通常不选。然而，在本题的语境下，由于A、C选项均明显错误，B选项虽表述不严谨但核心意思正确，可视为正确答案之一（但在严格意义上，D选项更为准确和全面）。但根据常规解析和选择最准确答案的原则，此处不将B视为最优答案。C选项，根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期，而非C选项中的1个采暖期、供冷期，故C选项错误。D选项，完全符合《建设工程质量管理条例》第四十条第一项的规定，即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限，故D选项正确。综上所述，本题最准确的答案是D。但请注意，B选项在特定情境下（如其他选项均错误）也可能被视为可接受答案。11、某施工单位项目经理在组织项目施工时，未按照施工组织设计中的安全技术措施施工，导致发生安全事故，依据《建设工程安全生产管理条例》，关于该项目经理应承担责任的说法，正确的是（）。A.施工单位可给予项目经理行政处分B.项目经理由于主观原因未执行，故应承担刑事责任C.项目经理已履行了安全生产责任，不承担责任D.政府主管部门可给予项目经理吊销执业资格证书的处罚答案：D解析：本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》中关于项目经理安全生产责任的规定。A选项，行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。项目经理并非国家机关或企事业单位的正式员工，施工单位无权给予其行政处分，故A选项错误。B选项，刑事责任是指行为人因其犯罪行为所必须承受的，由司法机关代表国家所确定的否定性法律后果。本题中，项目经理未按照施工组织设计中的安全技术措施施工，虽然存在过错，但并未构成犯罪，因此不应承担刑事责任，故B选项错误。C选项，项目经理作为项目施工的组织者和领导者，对项目的安全生产负有直接责任。未按照安全技术措施施工导致安全事故，说明项目经理未履行好安全生产责任，应承担相应责任，故C选项错误。D选项，根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条：“违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职直至开除的处分，对其执业资格证书或者岗位证书予以吊销；自吊销执业资格证书或者岗位证书之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人”。本题中，项目经理未按照安全技术措施施工导致安全事故，属于未履行安全生产管理职责的情形，政府主管部门有权给予其吊销执业资格证书的处罚，故D选项正确。12、根据《建筑法》及相关法规，施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的（）。A.委托代理人B.法定代理人C.表见代理人D.指定代理人答案：A解析：本题考查的是《建筑法》及相关法规中关于项目经理的定义和职责。A选项，根据《建筑法。13、某施工单位在施工过程中，未经监理工程师事先同意，私自变更了设计。关于该行为，下列表述正确的是（）。A.监理工程师应下达停工令，要求施工单位返工B.监理工程师可以下达停工令，但无权要求施工单位返工C.监理工程师无权下达停工令，也无权要求施工单位返工D.监理工程师可以下达停工令，并要求施工单位赔偿因此造成的损失答案：A解析：本题考察的是施工过程中设计变更的管理。根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，施工单位在施工中提出变更要求的，应向监理工程师提交书面变更要求，并附有关图纸和说明材料。监理工程师接到变更要求后，应进行审查，并报经建设单位同意后，由监理工程师下达变更指令。未经监理工程师同意，施工单位不得擅自变更设计。本题中，施工单位未经监理工程师同意私自变更设计，属于违规行为，监理工程师有权下达停工令，并要求施工单位返工。因此，选项A“监理工程师应下达停工令，要求施工单位返工”正确，而选项B“监理工程师可以下达停工令，但无权要求施工单位返工”、选项C“监理工程师无权下达停工令，也无权要求施工单位返工”、选项D“监理工程师可以下达停工令，并要求施工单位赔偿因此造成的损失”均错误。14、关于建设工程施工合同解除权的说法，正确的是（）。A.合同的解除适用于违约责任B.当事人可约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同C.当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达时解除D.对方对解除合同有异议的，可以向人民法院或者仲裁机构请求确认解除合同的效力答案：B解析：本题考察的是建设工程施工合同解除权的相关规定。选项A，合同的解除与违约责任是两种不同的合同救济方式，它们各自独立，互不排斥，因此“合同的解除适用于违约责任”的说法错误。选项B，根据《民法典》第五百六十二条，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。因此，B选项正确。选项C，根据《民法典》第五百六十五条，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。据此，C选项“合同自通知到达时解除”的表述错误，因为还需要考虑是否载明了债务人不履行债务的期限。选项D，同样根据《民法典》第五百六十五条，对方对解除合同有异议的，可以向人民法院或者仲裁机构请求确认解除合同的效力，但D选项的表述缺少了“可以请求”这一关键信息，因此D选项错误。15、某施工单位在施工过程中，因意外事件导致工程损坏，无法按期竣工，关于该施工单位责任的说法，正确的是（）。A.施工单位不承担责任，且可以顺延工期B.施工单位不承担责任，但不可以顺延工期C.施工单位应承担相应赔偿责任，但可以顺延工期D.施工单位应承担相应赔偿责任，且不可以顺延工期答案：A解析：本题考察的是施工单位在因意外事件导致工程损坏情况下的责任承担及工期顺延问题。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本题中，施工单位在施工过程中因意外事件导致工程损坏，该意外事件属于不可抗力的一种表现形式。因此，施工单位不承担因不可抗力导致的损害赔偿责任，且根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力导致工程损坏或造成承包人损失的，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。故A选项“施工单位不承担责任，且可以顺延工期”正确，而B选项“施工单位不承担责任，但不可以顺延工期”、C选项“施工单位应承担相应赔偿责任，但可以顺延工期”、D选项“施工单位应承担相应赔偿责任，且不可以顺延工期”均错误。16、在建设工程合同中，关于工程价款支付时间的说法，正确的是（）。A.应在合同签订后、开工前预付B.应在工程竣工验收合格后支付C.应在工程竣工结算后支付D.应在工程竣工后、结算前支付答案：A解析：本题考查的是工程价款的支付时间。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，工程预付款的支付时间：预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。因此，选项A“应在合同签订后、开工前预付”正确。而选项B“应在工程竣工验收合格后支付”、选项C“应在工程竣工结算后支付”、选项D“应在工程竣工后、结算前支付”均不符合工程价款支付时间的常规规定，故错误。17、某施工单位由于违反国家规定被责令停产停业整顿，根据《行政处罚法》的规定，有权作出该处罚决定的机关是（）。A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府建设行政主管部门C.市级以上人民政府D.国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府答案：B解析：本题考查的是行政处罚的决定机关。根据《行政处罚法》第九条：“行政处罚的种类：（一）警告、通报批评；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（五）行政拘留；（六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”其中责令停产停业整顿属于行政处罚的一种，而根据《行政处罚法》的规定，行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。本题中，某施工单位由于违反国家规定被责令停产停业整顿，应由具有行政处罚权的行政机关即市级以上人民政府建设行政主管部门作出。因此，选项B“市级以上人民政府建设行政主管部门”正确。选项A“县级以上人民政府”、选项C“市级以上人民政府”、选项D“国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府”均非直接负责该领域行政处罚的行政机关，故错误。18、根据《民法典》的规定，下列关于定金的说法，正确的是（）。A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%B.定金合同从合同签订之日起生效C.定金合同是诺成合同D.定金具有预付款的性质答案：A解析：本题考查的是定金的相关规定。根据《民法典》第五百八十六条：“定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。”据此，选项A“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%”正确。对于选项B，根据《民法典》第五百八十六条：“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。”因此，定金合同是实践性合同，自实际交付定金时成立，而非自合同签订之日起生效，故选项B错误。对于选项C，诺成合同是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。而如前所述，定金合同是实践性合同，自实际交付定金时成立，故选项C“定金合同是诺成合同”错误。对于选项D，定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。预付款则是一方先付给对方一定数额的货币，作为债的担保，其本身不是债的消灭原因，也不能证明合同的成立。预付款的交付在性质上是一方履行主合同的行为，合同履行时预付款要充抵价款，合同不履行时，预付款应当返还。二者的性质和作用均不同，定金并不具有预付款的性质，故选项D错误。19、根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不属于建设单位应当履行的安全责任？A.向施工单位提供真实、准确、完整的与施工现场相关的地下管线资料B.审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.在拆除工程施工前，应当制定拆除方案，并将拆除方案报送有关部门备案D.应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险答案：B解析：本题考查的是《中华人民共和国建筑法》中建设单位的安全责任。选项A，根据《建筑法》第三十九条：“建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。”因此，A选项“向施工单位提供真实、准确、完整的与施工现场相关的地下管线资料”是建设单位的责任。选项B，根据《建筑法》第三十八条：“建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项施工方案，并采取安全技术措施。”以及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的责任属于监理单位，而非建设单位，故B选项错误。选项C，根据《建筑法》第四十五条：“施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。”以及《建筑法》第四十九条：“涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。”和《建设工程安全生产管理条例》第十一条：“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。”可见，建设单位在拆除工程施工前，应当制定拆除方案，并将拆除方案报送有关部门备案，C选项正确。选项D，根据《建筑法》第四十八条：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”因此，D选项“应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险”是建设单位的责任。20、下列关于建设工程合同的变更，说法错误的是？A.合同变更应当协商一致B.合同变更的内容应当明确具体C.合同变更应当采取书面形式D.合同变更后，原合同中的结算条款和清理条款自动失效答案：D解析：本题考查的是《合同法》中关于合同变更的相关规定。选项A，根据《合同法》第七十七条：“当事人协商一致，可以变更合同。”因此，合同变更应当基于双方协商一致，A选项正确。选项B，合同变更的内容应当明确具体，以便双方明确变更后的权利和义务，避免发生争议，B选项正确。选项C，根据《合同法》第七十八条：“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。”以及《合同法》第十一条：“书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容、可以调取以备日后查用的形式。”合同变更一般采取书面形式，以明确双方的权利义务，C选项正确。选项D，根据《合同法》第九十八条：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”合同变更并不等同于合同终止，因此原合同中的结算条款和清理条款并不会自动失效，D选项错误。21、关于建设工程施工合同的无效情形，以下哪项说法是错误的？A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的施工合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，签订的施工合同无效D.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包后，转包合同、分包合同有效。答案：D。22、某建筑公司在施工过程中，因违反安全生产管理规定导致一名工人受伤。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司将面临何种处罚？A.责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款B.吊销其资质证书C.警告，并处5万元以上10万元以下的罚款D.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条，违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）安全生产条件不符合国家规定，存在重大安全隐患，未采取措施的；（二）未对施工现场进行封闭围挡的；（三）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。本题中，建筑公司因违反安全生产管理规定导致工人受伤，符合上述规定的情形，且已造成实际损害，故应选A项，即责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。23、在建设工程招标过程中，招标人应当在何时公示中标候选人？A.招标文件发出前B.提交投标文件截止时间前C.评标结束后、发出中标通知书前D.签订合同后答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。因此，招标人应当在评标结束后、发出中标通知书前公示中标候选人，选项C正确。24、关于建设工程施工合同的效力，下列说法正确的是？A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同，一律无效B.承包人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，一定有效C.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人仍无需支付工程价款答案：A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。因此，A项“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同，一律无效”表述正确。B项“承包人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，一定有效”错误，应为无效。C项“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人无权请求参照合同约定支付工程价款”错误，根据该解释第二十四条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。D项“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人仍无需支付工程价款”错误，根据该解释第二十六条，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。25、根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于施工许可证的说法，正确的是：A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过三个月B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作C.建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证答案：D解析：本题考查《建筑法》中关于施工许可证的规定。选项A，根据《建筑法》第九条：“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止”。但本题中A选项的表述缺少了“既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止”这一条件，因此A选项错误。选项B，根据《建筑法》第十条：“在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作”。B选项中的“三个月”应为“一个月”，故B选项错误。选项C，根据《建筑法》第十条：“建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证”。但C选项的表述缺少了“报发证机关核验施工许可证”的完整表述，因此C选项错误。选项D，根据《建筑法》第七条：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证”。D选项符合法条规定，正确。26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，关于工程变更的表述，错误的是：A.变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求B.承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作C.承包人收到变更指示后，有权拒绝执行，且无需书面通知发包人和监理人D.变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的书面报告答案：C解析：本题考查《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工程变更的规定。选项A，根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条：“变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求”。A选项符合规定，正确。选项B，同样根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.4条：“承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作”。B选项表述正确。选项C，根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.5条：“承包人收到变更指示后，有义务执行变更指示。如果承包人认为变更指示存在不能执行的情形，应当书面提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为变更指示存在明显错误或无法实施的，有权通知监理人拒绝执行”。C选项中的“无需书面通知发包人和监理人”与法条规定不符，故C选项错误。选项D，根据《建设工程施工合同（示范文本）》第10.6条：“变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的书面报告”。D选项表述正确。27、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的是：A.施工单位应当在建设工程竣工验收合格后，向建设单位出具质量保修书B.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得修改工程设计C.施工单位在施工中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议D.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修答案：D解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中关于施工单位质量责任和义务的规定。选项A，根据《建设工程质量管理条例》第三十九条：“建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书”。A选项中的“在建设工程竣工验收合格后”与法条不符，故A选项错误。选项B，根据《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。B选项中的“不得修改工程设计”表述过于绝对，缺少“擅自”二字，故B。28、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程质量应当符合（）。A.国家规定的强制性标准B.国家规定的推荐性标准C.合同约定的标准D.行业标准答案：A解析：本题考查的是《中华人民共和国建筑法》中关于建筑工程质量的规定。《中华人民共和国建筑法》第五十八条规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。其中，建筑工程质量标准包括国家强制性标准、推荐性标准和企业标准，但国家强制性标准是必须遵守的最低标准。因此，建筑工程质量应当符合的是A选项“国家规定的强制性标准”。29、某施工单位未取得安全生产许可证进行施工，根据《建设工程安全生产管理条例》，应被责令停止施工，没收违法所得，并处以罚款，罚款金额应在（）范围内。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下答案：C解析：本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》中关于未取得安全生产许可证进行施工的处罚规定。《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定：“违反本条例的规定，施工单位未取得安全生产许可证的，责令停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。根据此规定，罚款金额应在20万元以上50万元以下，因此C选项正确。30、在建设工程中，施工总承包单位与分包单位就分包工程的安全生产承担（）。A.连带责任B.各自责任C.主要责任D.次要责任答案：A。解析：本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》中关于施工总承包单位与分包单位安全生产责任的规定。《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定：“建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任”。据此，施工总承包单位与分包单位就分包工程的安全生产承担连带责任，故A选项正确。31、关于建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的处理方式，下列表述正确的是（）。A.承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持C.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照合同约定结算工程价款D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：B解析：本题考查的是建设工程施工合同无效的处理。选项A，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人”。据此，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，法院应予支持，故A选项“承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持”表述错误。选项B，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定：“建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持”。由此可知，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持，所以B选项正确。选项C，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。而本项中，合同无效且建设工程经竣工验收不合格，不可按照合同约定结算工程价款，据此C选项“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照合同约定结算工程价款”表述错误。选项D，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定：“修复后的建设工程经验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持”。据此，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，法院应予支持，故D选项“修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持”表述错误。32、某建设工程项目的招标人按招标文件的约定组织投标人进行了现场踏勘，投标人据此提出了疑问，招标人解答了该疑问，则招标人应当将解答以（）形式通知所有潜在投标人。A.电话B.书面C.传真D.电子邮件答案：B解析：本题考查的是对招标人解答投标人疑问的规定。根据《工程建设项目施工招标投标办法》第二十二条：“招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。招标人不得单独或者分别组织任何一个潜在投标人进行现场踏勘”。同时，招标人针对潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。因此，选项B“书面”符合题意，而选项A“电话”、选项C“传真”、选项D“电子邮件”均不符合法律规定。33、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列说法正确的是（）。A.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任C.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责D.分包单位在施工现场发生安全事故，与总承包单位无关答案：B解析：本题考查的是施工总承包单位与分包单位安全责任的划分。选项A、B、C，根据《安全生产法》第一百零三条：“生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一。34、在建设工程合同中，关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更B.合同变更对已经履行的部分有溯及力C.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更D.合同变更仅指合同内容的变更答案：A解析：本题考查的是建设工程合同的变更。选项A、C，根据《民法典》第五百四十四条：“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更”。故A选项“合同变更内容约定不明确的，推定为未变更”说法正确，C选项“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更”说法错误。选项B，根据《民法典》第五百四十三条：“当事人协商一致，可以变更合同。合同变更的内容由当事人约定，一般包括合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更”。合同变更的内容由当事人约定，并不涉及合同变更对已经履行的部分是否具有溯及力的问题。因此，B选项“合同变更对已经履行的部分有溯及力”表述错误。选项D，合同变更的广义，包括合同内容的变更与合同主体的变更。前者是指当事人不变，合同的权利义务予以改变的现象。后者是指合同关系保持同一性，仅改变债权人或债务人的现象。不论是改换债权人，还是改变债务人，都发生合同权利义务的移转，移转给新的债权人或者债务人，因此合同主体的变更实际上是合同权利义务的概括移转。本题中“合同变更”仅指合同内容的变更，合同主体的变更称为合同转让。所以，D选项“合同变更仅指合同内容的变更”表述不完整，错误。35、关于建设工程施工合同中的价款支付，下列说法正确的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后28天内进行核算B.发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内进行核算C.发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后7天内进行核算D.发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后10天内进行核算答案：B解析：本题考查的是建设工程施工合同价款支付。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第12.3.3条：“承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程量报告，并附具相应的进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内进行核算，也可委托监理人进行核算。发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内，向承包人支付工程进度款”。据此，B选项“发包人应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内进行核算”表述正确。而A选项“28天”、C选项“7天”、D选项“10天”均不符合上述法律规定。36、某工程合同价款为1000万元，合同约定的进度款支付比例为80%，则承包人完成合同工程量的90%时，应支付的工程进度款为（）。A.720万元B.800万元C.900万元D.1000万元答案：A解析：本题考查的是工程进度款的支付。根据题干内容，合同价款为1000万元，合同约定的进度款支付比例为80%，当承包人完成合同工程量的90%时，应支付的工程进度款为：1000×90%×80%=720万元。37、在建筑工程施工中，对于设计文件中规定的“采用新技术、新工艺、新材料、新设备”且没有国家技术标准的部分，应当由谁组织论证，确定安全保障措施？A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案：A解析：本题考查的是建设工程施工过程中对新技术的安全保障措施。《建设工程质量管理条例》第二十九条规定：“建设工程采用新技术、新工艺、新材料、新设备的，建设单位或者施工单位应当组织论证，审查其是否满足安全、环保、节能等要求；对于设计文件中规定的上述内容，没有国家技术标准的，建设单位应当组织有关单位进行技术论证，审查通过后方可实施。”由此可见，对于设计文件中规定的“采用新技术、新工艺、新材料、新设备”且没有国家技术标准的部分，应当由建设单位组织论证，确定安全保障措施。38、关于建筑工程施工现场环境保护费的说法，正确的是：A.环境保护费应计入规费B.环境保护费应计入企业管理费C.环境保护费是单独列项的费用D.环境保护费按实际发生额计入成本答案：B解析：本题考查的是建筑工程施工费用的分类。在建筑工程施工费用中，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金和工程排污费。而企业管理费则是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金以及其他费用，其中就包括了环境保护费。因此，环境保护费应计入企业管理费，选项B正确。39、下列关于建筑工程竣工结算的表述，错误的是：A.竣工结算应以合同价款为基础，根据合同约定的计价方式进行调整B.竣工结算书应由承包人编制，发包人审查C.竣工结算的审核时间应根据工程规模和复杂程度确定，但最长不得超过60天D.竣工结算价款支付应采用银行转账方式，且支付至合同约定的承包人指定账户答案：C。解析：本题考查的是建筑工程竣工结算的相关规定。《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定：“工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。工程竣工结算书应由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总承包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。”同时，第十五条规定：“发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限（合同约定有期限的，从其约定）进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5%左右的质量保证（保修）金，待工程交付使用一年质保期到期后清算（合同另有约定的，从其约定），质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。”关于审核时间，第十六条规定：“发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。”并未规定最长不得超过60天的具体时限，因此选项C的表述是错误的。40、某建筑公司在施工过程中，因违反安全生产规定导致一名工人受伤。根据《建设工程安全生产管理条例》，该建筑公司应受到的最高罚款为（）。A.10万元B.20万元C.50万元D.100万元答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条，违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（三）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有前款规定第（四）项、第（五）项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。对于施工单位造成人员伤亡或其他严重后果的，如本题中因违反安全生产规定导致工人受伤的情况，依据相关法规可能会面临更高额度的罚款。然而，具体罚款数额会根据实际情况（如伤亡程度、违规行为的严重性、是否及时采取措施等）由相关部门裁定，但一般不会超过20万元，故本题选B。41、关于建设工程施工合同无效，下列说法正确的是（）。A.合同无效，工程价款按无效合同约定的价款结算B.合同无效，但工程质量合格的，可以参照合同约定支付工程价款C.合同无效，且工程经竣工验收不合格的，承包人无权请求支付工程价款D.合同无效，承包人因工程停工所遭受的损失，发包人无需赔偿答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。因此，选项B正确。选项A错误，因为合同无效时，不能简单地按照无效合同中的约定来结算工程价款。选项C错误，即使合同无效且工程经竣工验收不合格，但修复后的建设工程经竣工验收合格的，承包人仍然有权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。选项D错误，合同无效后，若因一方过错造成对方损失，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。因此，如果承包人因工程停工所遭受的损失是由于发包人的过错造成的，发包人需要承担赔偿责任。42、在建筑工程领域，关于建设单位的安全责任，下列说法错误的是（）。A.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料B.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.建设单位可以压缩合同约定的工期D.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第六条，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。同时，在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。这些都是建设单位在建筑工程领域的安全责任。选项C错误，因为《建设工程安全生产管理条例》第七条规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。因此，建设单位不可以压缩合同约定的工期。43、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任和义务的说法中，正确的是（）。A.施工单位不得转包工程B.施工单位在施工中偷工减料的，应责令停业整顿C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，但可以修改工程设计D.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位无需通知建设单位和建设工程质量监督机构答案：A解析：本题考察的是施工单位在建设工程中的质量责任和义务。A选项，根据《建设工程质量管理条例》第二十五条，施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。因此，A选项“施工单位不得转包工程”正确。B选项，根据《建设工程质量管理条例》第六十四条，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。注意，责令停业整顿是情节严重的处罚措施，并非一有偷工减料行为就立即责令停业整顿，故B选项错误。C选项，根据《建设工程质量管理条例》第二十八条，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。因此，C选项“但可以修改工程设计”错误。D选项，根据《建设工程质量管理条例》第三十条，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。因此，D选项“无需通知建设单位和建设工程质量监督机构”错误。44、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.意外伤害保险费由施工单位支付，实行统一管理，统筹使用C.实行施工总承包的，意外伤害保险由施工总承包单位支付D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：C解析：本题考察的是施工单位在建设工程中的安全生产责任。A选项，根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。但A选项表述不完整，仅提及了办理意外伤害保险，未明确保险费的支付方，故A选项错误。B选项，同样根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条，意外伤害保险费由施工单位支付，实行专款专用，不得挪作他用。B选项中的“实行统一管理，统筹使用”与法条不符，故B选项错误。C选项，根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。C选项表述完整且准确，故C选项正确。D选项，虽然C选项已正确表述了意外伤害保险的期限，但D选项单独列出时，未提及实行施工总承包的情况，且在实际操作中，可能存在非施工总承包的情况，此时意外伤害保险的支付和期限可能有所不同，故D选项表述不够全面，错误。45、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预B.建设单位应组织竣工验收，对不合格部分可自行返修C.建设单位应按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，但可以压缩合理工期答案：C解析：本题考察的是建设单位在建设工程中的质量责任和义务。A选项，根据《建设工程质量管理条例》第十条，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。因此，建设单位可以对承包单位的建设活动进行必要的监督和管理，但不得违反工程建设强制性标准，故A选项“建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预”表述错误。B选项，根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设单位应当收到建设工程竣工报告后，组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验。46、某建筑工程在施工过程中，因施工单位过失造成相邻居民房屋的损害，关于该事件下列表述正确的是（）。A.建设单位应当承担全部责任B.施工单位应当承担全部责任C.建设单位和施工单位承担连带责任D.监理单位应当承担连带责任答案：B解析：本题考查的是建设工程质量责任制度。《建设工程质量管理条例》第二十六条规定：“施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责”。第三十条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构”。本题中，施工单位在施工过程中因过失造成相邻居民房屋的损害，依法应当由施工单位承担全部责任。因此，选项B“施工单位应当承担全部责任”表述正确，而选项A“建设单位应当承担全部责任”、选项C“建设单位和施工单位承担连带责任”、选项D“监理单位应当承担连带责任”均表述错误。47、关于施工许可制度的说法，正确的是（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院有关规定和经批准的开工报告B.领取施工许可证后因故不能按期开工的，延期以两次为限，每次不超过6个月C.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证D.建设工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告答案：A解析：本题考查的是施工许可制度。选项A，根据《建筑法》第七条：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证”。开工报告制度是国务院规定的另一种制度，适用于大型建筑工程。因此，选项A“实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院有关规定和经批准的开工报告”表述正确。选项B，根据《建筑法》第九条：“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止”。据此，选项B“领取施工许可证后因故不能按期开工的，延期以两次为限，每次不超过6个月”表述错误。选项C，根据《建筑法》第十条：“在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证”。中止施工满1年且经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，但核验不符合条件不是收回施工许可证的唯一条件，选项C“中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证”表述错误。选项D，根据《建筑法》第十条：“在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作”。因此，选项D“建设工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告”表述不完整，错误。48、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，施工企业不服法院判决，认为鉴定部门在进行损害及技术鉴定时存在严重问题，关于本案中的鉴定，下列说法正确的是（）。A.施工企业可以要求法院重新鉴定B.施工企业可以要求鉴定人出庭作证C.施工企业可以申请法院通知有专门知识的人出庭D.施工企业可以申请法院补充鉴定答案：A、B、C、D解析：本题考查的是证据的相关规定。《民事诉讼法》第七十九条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定”。选项A，《民事诉讼法》第八十一条规定：“当事人对鉴定书的内容有异议的，应当在人民法院指定期间内以书面方式提出。对于当事人的异议，人民法院应当要求鉴定人作出解释、说明或者补充。人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用”。因此，施工企业可以要求法院重新鉴定，选项A正确。选项B，《民事诉讼法》第七十八。49、关于建设工程项目施工质量控制的说法，正确的是（）。A.施工质量控制应强调过程控制B.施工质量控制独立于质量控制体系之外C.施工质量控制仅由监理单位实施D.施工质量控制仅关注验收阶段答案：A解析：本题考察的是建设工程项目施工质量控制的特点和原则。A项：施工质量控制应强调过程控制，即在施工过程中进行持续的、动态的质量控制，确保施工质量的稳定性和可靠性。这是施工质量控制的基本原则，因此A项正确。B项：施工质量控制是质量控制体系的重要组成部分，而不是独立于质量控制体系之外的。质量控制体系贯穿于整个施工过程，因此B项错误。C项：施工质量控制不仅由监理单位实施，施工单位、设计单位、建设单位等各方主体都应当参与施工质量控制，形成多方共治的质量控制格局。因此C项错误。D项：施工质量控制应贯穿于施工全过程，包括事前控制、事中控制和事后控制，而不仅仅是关注验收阶段。因此D项错误。50、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土B.建筑材料、建筑构配件、周转材料和半成品C.建筑材料、半成品、设备和商品混凝土D.建筑材料、建筑构配件、设备和工程实体答案：A解析：本题考察的是《建设工程质量管理条例》中关于施工单位材料检验的规定。根据《建设工程质量管理条例》第二十九条，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。因此A项正确。B项中的“周转材料”和C项中的“半成品”均不在该条款规定的检验范围内，故B、C项错误。D项中的“工程实体”是施工质量控制的最终成果，而不是施工过程中的检验对象，故D项错误。51、某建设工程施工过程中，建设单位要求施工单位压缩工期，导致施工单位增加夜班施工，则施工单位应（）。A.自行承担增加的费用B.以建设单位违约责任为由拒绝执行C.要求建设单位增加夜班施工补助费D.要求建设单位承担提前竣工增加的费用答案：C解析：本题考察的是建设工程施工过程中因压缩工期产生的费用承担问题。A项：建设单位要求压缩工期，并非施工单位自身原因导致的费用增加，因此施工单位不应自行承担增加的费用，故A项错误。B项：建设单位有权要求施工单位在合理范围内压缩工期，施工单位一般不能以此为由拒绝执行。但如果压缩工期导致施工质量下降或存在安全隐患，施工单位可以提出合理异议。但本题中并未提及施工质量或安全问题，故B项错误。C项：根据《建设工程价款结算暂行办法》第十条，因发包人原因造成工程停建、缓建、返工、修改和增加工程造价的，发包人应因此向承包人支付相应的费用。本题中，建设单位要求压缩工期导致施工单位增加夜班施工，属于发包人原因造成的费用增加，因此施工单位有权要求建设单位增加夜班施工补助费，故C项正确。D项：虽然建设单位要求压缩工期，但并未明确要求提前竣工。且提前竣工的费用与夜班施工补助费是两个不同的费用项目，不能混为一谈。因此D项错误。52、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于发包人责任和义务的说法中，错误的是（）。A.办理施工许可证B.遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准、备案C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作D.组织设计交底答案：D解析：本题考查发包人的责任和义务。选项A，根据《建设工程施工合同（示范文本）》第7.1条，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设工程施工许可证、临时用地、临时占道、排污排水许可、爆破作业许可、夜间施工许可、安全生产许可证等，并按合同约定向承包人提供施工所需的证件、批件、许可或备案等。故A选项“办理施工许可证”是发包人的责任和义务。选项B，同样依据《建设工程施工合同（示范文本）》第7.1条，B选项“遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准、备案”也是发包人的责任和义务