建设工程施工补充协议2024年

建设工程施工补充协议2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、协议范围1.1本补充协议适用于主合同中未明确或需要进一步明确的事项。1.2本补充协议的内容不得与主合同相抵触，如有冲突，以本补充协议为准。二、工程变更2.1由于不可抗力等因素导致工程变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行变更。2.2工程变更费用按照双方协商确定的方式计算，并在工程结算时一并支付。三、工程延期3.1乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.2乙方如因非自身原因导致工程延期，应向甲方提交书面报告，并提供相关证明材料。甲方确认后，按实际情况调整工程进度和竣工日期。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和主合同的约定，保证工程质量。4.2乙方应承担工程质量验收、保修等相关责任。五、工程款项5.1乙方向甲方提交工程进度报告和工程款项支付申请，甲方按照实际完成工程量进行审核和支付。5.2工程结算时，乙方应向甲方提交完整的工程资料和结算申请，甲方按照主合同和本补充协议的约定进行结算。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本补充协议和主合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约责任的计算和赔偿方式按照主合同和本补充协议的约定执行。七、争议解决7.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.建设工程施工合同（主合同）2.工程设计图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.工程质量标准6.施工单位资质证明7.工程材料合格证明8.工程验收报告9.保修条款10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程：迟延履行2.施工方未按照设计图纸和预算书施工：不符合合同约定3.施工方使用不合格材料：违反质量标准4.施工方未按照工程进度计划施工：进度延误5.施工方未按照工程质量标准施工：质量问题6.业主未按照约定时间支付工程款项：迟延付款7.业主未按照约定提供施工条件：违反合同约定三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.工程变更：指在合同履行过程中，由于主客观原因导致合同内容发生变化。3.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。4.工程保修：指施工方在工程竣工后一定期限内，对工程质量问题进行修复和保养。5.工程结算：指工程完成后，根据实际完成情况对工程款项进行计算和支付。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商确定合理的工程进度计划，并对施工方进行考核。2.工程质量问题：及时停工修复，必要时请第三方检测机构进行质量评估。3.工程款项支付问题：按照实际完成工程量进行审核和支付。4.施工条件不足：业主及时提供施工条件，确保工程顺利进行。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、基础设施建设等。2.适用于施工过程中因