监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制提升训练试卷A卷附答案

单选题（共60题）1、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D2、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A3、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。A.勘察场地的工程地质条件B.岩土工程问题C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查D.工程勘察成果的齐全、可靠【答案】D4、关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】A5、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D6、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】A7、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】B8、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D9、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D10、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。A.材料费B.规费C.企业管理费D.仪器仪表使用费【答案】C11、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】B12、施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工组织设计B.监理规划C.总进度计划D.施工方案【答案】B13、在建设工程质量特性中，（）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。A.适用性B.耐久性C.节能性D.安全性【答案】C14、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】A15、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A16、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B17、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.垂直施工B.平行施工C.依次施工D.流水施工【答案】C18、下列关于防水工程的说法，错误的是（）。A.严禁在防水混凝土拌合物中加水B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】D19、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C20、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B21、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查、验收【答案】A22、装配式建筑PC构件生产工艺流程审核中，关于墙板的生产工艺流程，下列正确的是（）。A.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装B.模具清理→模具安装→涂隔离剂→上层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→下层钢筋布置→正面预埋安装C.模具清理→涂隔离剂→模具安装→下层钢筋布置→反面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→正面预埋安装D.模具清理→模具安装→涂隔离剂→下层钢筋布置→正面预埋安装→振动浇捣→布置挤塑板→玄武岩筋布置→上层钢筋布置→反面预埋安装【答案】A23、进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。A.7.327B.7.527C.44.697D.45.731【答案】C24、对某建设工程项目进行投资偏差分析，若当月计划完成工作量是100m3，预算单价为300元／m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为320元／m3。则关于该项目当月投资偏差分析的说法，正确的是（）。A.投资偏差为-2400元，超出预算投资B.投资偏差为6000元，项目运行节支C.进度偏差为6000元，进度延误D.进度偏差为2400元，进度提前【答案】A25、（）是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。A.管理手册B.程序文件C.质量记录D.质量手册【答案】D26、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C27、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C28、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认【答案】C29、建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.建设单位总经理【答案】A30、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。A.质量合格标准B.合格供货厂商C.适宜运输方式D.工艺方案的合理性【答案】B31、关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。A.用于工程设计B.实现集成项目交付IPOC.实现三维设计D.以上说法都不对【答案】D32、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B33、工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】C34、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D35、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D36、则，建设项目工程总承包方进行总进度目标论证时，其工作顺序应为（）。A.①—②—③—⑥—④—⑤B.①—③—②—⑥—④—⑤C.①—③—②—⑤—④—⑥D.①—④—⑥—⑤—③—②【答案】D37、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C38、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C39、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】A40、不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B41、编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()A.②→①→③→④→⑤B.③→④→②→①→⑤C.③→⑤→④→②→①D.②→③→④→⑤→①【答案】B42、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A43、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D44、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】D45、咨询工程师的根本任务是（）。A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目【答案】A46、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C47、某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.4000B.4200C.4300D.4420【答案】B48、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D49、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D50、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A51、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。A.领导力B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】A52、当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。A.项目工程阶段B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期D.碰撞检测范围E.碰撞检测规则和容错程度【答案】B53、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。A.招标人期望价格B.社会平均价格C.招标控制价格D.批准的总概算价格【答案】D54、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A55、组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于等于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系【答案】B56、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D57、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B58、建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C59、在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.分包单位【答案】A60、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D多选题（共45题）1、工程量清单是()的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工程进度款E.办理工程结算【答案】ACD2、应用价值工程进行某住宅项目设计方案评价时，属于功能评价内容的有（）。A.围护结构的保温性能B.建造成本C.面积及户型的合理性D.年度维护费用E.房间通风采光情况【答案】AC3、关于固定总价合同特征的说法，正确的有（）。A.合同总价一笔包死，无特殊情况不作调整B.合同执行过程中，工程量与招标时不一致的，总价可作调整C.合同执行过程中，材料价格上涨，总价可作调整D.合同执行过程中，人工工资变动，总价不作调整E.固定总价合同的投标价格一般偏高【答案】AD4、（2018年真题）建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD5、（2022年真题）工程网络计划工期优化中，应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.所需资源种类最少C.有充足备用资源D.缩短持续时间所需增加费用最少E.缩短持续时间对质量和安全影响不大【答案】CD6、下列哪些行政行为不属于行政处罚？A.甲应缴税而不缴，税务局向其收取滞纳金B.工商局查封了乙违规生产的药物C.教育局撤销了丙提供虚假材料取得的教师资格证D.环保局将其扣押化工厂的设备拍卖抵缴罚款【答案】ABCD7、下列各类参数中，属于流水施工参数的有()。A.工艺参数B.定额参数C.空间参数D.时间参数E.机械参数【答案】ACD8、关于加气混凝土砌块墙的使用条件，下列哪项是错误的？（）A.可用于非承重外墙B.不宜在厕、浴等易受水浸及干湿交替的部位使用C.不可用于女儿墙D.用于外墙应采用配套砂浆砌筑、配套砂浆抹面或加钢丝网抹面【答案】C9、下列选项属于BIM技术在节地与室外环境中的应用是()。A.场地分析B.土方量计算C.施工用地管理D.管线综合E.深化设计【答案】ABC10、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）A.管理人员工资B.劳动保护费C.城市维护建设税D.工程排污费E.检验试验费【答案】ABC11、监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查()。A.文件编制与审批程序的符合性B.施工技术方案的针对性C.施工技术措施的经济性D.施工方法的可操作性E.施工安全、环保、消防等是否符合规定【答案】ABD12、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，企业管理费包括（）。A.办公费B.津贴补贴C.养老保险费D.新结构、新材料的试验费E.一般鉴定、检查所发生的费用【答案】A13、承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。A.签约合同价B.累计已完成的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期合计应扣减的金额E.本周期实际应支付的合同价款【答案】BCD14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）进行划分。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别E.专业性质【答案】ABD15、虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要包括()。A.虚拟施工使施工方法变得可视化B.虚拟施工使施工方法验证过程化C.虚拟施工使施工组织控制化D.虚拟施工使施工方案规范化【答案】ABC16、质量数据的特征值中，描述数据离散趋势的特征值有（）。A.算术平均数B.样本中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数【答案】CD17、在分部工程质量验收中，（）应参加主体结构、节能分部工程的验收。A.设计单位项目负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位质量负责人E.总监理工程师【答案】ABD18、对初步施工总进度计划进行检查时，应重点检查（）。A.总工期是否符合要求B.总造价是否符合要求C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工工艺是否满足要求【答案】ACD19、在组织流水施工时，划分施工段一般应遵循的原则有（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量可以不相等B.要有足够的工作面，以保证相应数量的工人，机械的生产效率C.有利于结构整体性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.不管什么类型的工程，应尽量减少分段【答案】ABCD20、监理工程师在对设备制造的质量控制中，设备制造过程中的质量控制有（）。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置E.零件、半成品、制成品的保护【答案】ABD21、（2020年真题）关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD22、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对于不能计量的措施项目，措施项目清单应当列出（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量（计算规则）【答案】AB23、关于电梯井道的设计要求，下列哪项是错误的？（）A.电梯井道墙的厚度，砌体墙不应小于240mm，钢筋混凝土墙不应小于200mmB.电梯井道内严禁敷设可燃气体管道C.电梯井道内不可敷设任何电缆D.电梯井道底坑和顶板应为不燃烧体材料【答案】C24、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD25、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程的所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC26、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C27、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD28、当采用装运港船上交货价进行进口设备采购时，下列行为中属于卖方的责任有（）。A.提供出口国政府或有关方面签发的证件B.负责租船C.支付运费D.负责货物装船前的一切费用E.办理进口手续【答案】AD29、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC30、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD31、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.安全可靠，不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】ABC32、（2020年真题）流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC33、二战之后，世界各国的宪法和宪政都取得了新的发展成果。下列选项中哪一项不属于当代宪法发展趋势？()A.重视人权保障，扩大公民权利B.重视保障宪法实施，维护宪法权威C.重视加强中央集权，减少地方自治D.重视国际协作，维护世界和平【答案】C34、（2022年真题）选择施工合同计价方式应考虑的因素有（