2024版建设工程建设工程施工合同

2024版建设工程建设工程施工合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同依据1.3合同适用范围第二章：项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与特性第三章：合同双方3.1业主方3.2施工方3.3双方基本权利与义务第四章：工程范围和内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程质量标准第五章：合同价款与支付5.1合同价款5.2支付方式5.3价款调整第六章：施工组织设计与进度6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3进度变更与延误第七章：工程质量与验收7.1质量要求7.2验收程序7.3质量保修第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理机制第九章：合同变更、转让与解除9.1合同变更9.2合同转让9.3合同解除第十章：违约责任10.1违约认定10.2违约处理10.3赔偿范围第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用第十二章：附则12.1合同生效条件12.2合同份数与文本12.3其他事项签字栏签订时间签订地点合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确业主方与施工方在建设工程建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况制定。1.3合同适用范围本合同适用于业主方与施工方就建设工程建设工程施工项目所达成的所有协议和安排。第二章：项目概述2.1工程名称本合同所涉及的工程全称为：______。2.2工程地点工程地点位于：______。2.3工程规模与特性工程规模为：，工程特性包括：。第三章：合同双方3.1业主方业主方为依法成立并具备相应资质的法人或其他组织。3.2施工方施工方为依法成立并具备相应施工资质的法人或其他组织。3.3双方基本权利与义务3.3.1业主方权利业主方有权对工程进度、质量和安全进行监督和检查。3.3.2业主方义务业主方应按合同约定支付工程款，并提供施工所需的条件。3.3.3施工方权利施工方有权按合同约定获得工程款和进行施工作业。3.3.4施工方义务施工方应按合同约定完成工程施工，并确保工程质量。第四章：工程范围和内容4.1工程范围本合同的工程范围包括但不限于施工图纸及技术文件中所列的所有工程内容。4.2工程内容4.2.1施工内容施工方应按照施工图纸和技术文件的要求，完成所有施工内容。4.2.2施工方法施工方应采用符合工程要求的施工方法和技术。4.3工程质量标准4.3.1质量标准工程质量应符合国家及行业规定的质量标准。4.3.2质量控制施工方应建立质量控制体系，确保工程质量达到合同要求。第五章：合同价款与支付5.1合同价款5.1.1总价确定本合同的总价为双方根据工程量清单和单价协商确定。5.1.2总价包含合同总价包括了完成工程所需的所有费用。5.2支付方式5.2.1预付款业主方应在合同签订后____天内支付给施工方合同总价的____%作为预付款。5.2.2进度款根据工程进度，业主方应按约定的比例和时间支付进度款。5.3价款调整5.3.1调整条件如因市场材料价格波动或政策调整等原因，双方可协商调整合同价格。5.3.2调整程序价格调整应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第六章：施工组织设计与进度6.1施工组织设计6.1.1设计要求施工方应根据工程特点和施工需要，编制施工组织设计。6.1.2设计审批施工组织设计需经业主方审批同意后方可实施。6.2施工进度计划6.2.1计划制定施工方应根据合同要求制定详细的施工进度计划。6.2.2计划审批施工进度计划需经业主方审批同意后方可执行。6.3进度变更与延误6.3.1变更申请如因特殊情况需调整施工进度，施工方应提前向业主方提出变更申请。6.3.2延误责任因施工方原因导致工程延误，施工方应承担相应的责任。第七章：工程质量与验收7.1质量要求7.1.1符合标准工程质量应符合国家及行业规定的质量标准。7.1.2质量保证施工方应建立质量保证体系，确保工程质量。7.2验收程序7.2.1初步验收施工方完成工程后，应向业主方提交初步验收申请。7.2.2正式验收业主方应在收到初步验收申请后____天内组织正式验收。7.3质量保修7.3.1保修期限工程竣工验收合格后，施工方应提供不少于____年的质量保修。7.3.2保修责任在保修期内，施工方应对工程出现的质量问题负责无偿修复。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1安全责任施工方应严格遵守国家安全生产的法律法规，确保施工安全，预防事故发生。8.1.2安全教育施工方应对其员工进行定期的安全教育和培训，提高安全意识。8.2环境保护措施8.2.1环保义务施工方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。8.2.2废弃物处理施工过程中产生的废弃物应按照规定进行分类、收集、运输和处理。8.3事故处理机制8.3.1事故报告一旦发生安全事故，施工方应立即通知业主方，并启动应急预案。8.3.2事故调查业主方应协助施工方进行事故调查，查明原因，采取预防措施防止类似事故再次发生。第九章：合同变更、转让与解除9.1合同变更9.1.1变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。9.1.2变更程序合同变更应以书面形式提出，并经双方协商一致后签署书面变更协议。9.2合同转让9.2.1转让限制未经业主方书面同意，施工方不得将合同权利和义务转让给第三方。9.2.2转让程序合同转让应以书面形式提出，并经业主方同意后执行。9.3合同解除9.3.1解除条件一方严重违约或因不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。9.3.2解除程序解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因和依据。第十章：违约责任10.1违约认定10.1.1违约情形任何一方未履行或未完全履行合同义务，或履行义务不符合合同约定，视为违约。10.1.2违约责任违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。10.2违约处理10.2.1违约通知守约方有权向违约方发出书面违约通知，要求其在规定时间内纠正违约行为。10.2.2违约补救违约方应在收到违约通知后采取有效措施纠正违约行为，并赔偿损失。10.3赔偿范围10.3.1赔偿内容赔偿范围包括守约方因违约行为所遭受的直接经济损失和合理的间接损失。10.3.2赔偿限额赔偿金额应根据实际损失确定，但不得超过违约方因违约所获得的利益。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决双方应首先通过友好协商解决因合同引起的或与合同有关的任何争议。11.1.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可寻求调解、选择仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议通知一方应在知道或应当知道争议发生之日起____天内，向另一方发出书面争议通知。11.2.2争议协商收到争议通知的一方应在____天内回复，并与对方进行协商。11.3法律适用11.3.1适用法律本合同的解释、适用及争议解决，均适用中华人民共和国法律。11.3.2争议解决地点双方同意，任何因本合同引起的争议，应提交至合同签订地的人民法院。第十二章：附则12.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同份数与文本本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。12.3其他事项12.3.1补充协议合同生效后，双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3.2通知方式双方应以书面形式进行通知，通知方式包括但不限于邮寄、电子邮件、传真等。12.4保密条款双方应对合同内容及在合同履行过程中知悉的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。签字栏业主方名称：______授权代表签字：______盖章：______日期：______施工方名称：______授权代表签字：______盖章：______日期：______签订地点：______第九章：合同变更、转让与解除9.1合同变更9.1.1变更条件合同执行过程中，如因实际情况需要对合同条款进行变更，应由双方协商一致。9.1.2变更程序变更应以书面形式提出，并在双方同意后签订相应的变更协议。9.2合同转让9.2.1转让限制未经另一方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。9.2.2转让程序合同转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。9.3合同解除9.3.1解除条件一方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。9.3.2解除通知解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。第十章：违约责任10.1违约认定10.1.1违约情形包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等情形。10.1.2违约责任违约方应承担由此给对方造成的损失。10.2违约处理10.2.1违约通知守约方应以书面形式通知违约方违约事实，并要求其在规定时间内纠正。10.2.2违约补救违约方应在收到通知后采取有效措施纠正，并赔偿守约方损失。10.3赔偿范围10.3.1赔偿内容包括直接损失和合理的间接损失。10.3.2赔偿限额赔偿金额不得超过违约方因违约所能获得的最大利益。第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决双方应首先通过协商解决争议。11.1.2其他方式协商不成时，可提交调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提交争议一方应以书面形式向另一方提交争议事项。11.2.2争议处理双方应积极协商处理，争取在合理时间内解决。11.3法律适用11.3.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.3.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地。第十二章：附则12.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同份数与文本本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。12.3其他事项12