2024版房屋建筑工程施工合同证据备查簿

2024版房屋建筑工程施工合同证据备查簿本合同目录一览1.合同主体及资质证明1.1发包人信息1.2承包人信息1.3监理人信息1.4施工图纸及设计文件1.5施工方案及施工组织设计1.6施工资质证明文件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总投资3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4工程进度款3.5质量保证金3.6付款凭证4.施工期限及进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期及违约责任4.4提前竣工奖励5.工程质量及验收5.1工程质量标准5.2质量控制措施5.3验收程序及标准5.4质量争议处理6.材料设备供应6.1材料设备清单6.2材料设备质量标准6.3材料设备验收程序6.4材料设备供应期限7.施工安全及环保7.1安全生产措施7.2安全事故处理7.3环保要求及措施7.4施工现场管理8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3法律适用及争议解决机构9.合同的变更、解除和终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露保密信息的责任11.合同的生效、履行和终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件12.合同附件12.1施工图纸及设计文件12.2施工方案及施工组织设计12.3合同价款明细表12.4材料设备供应合同13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释和适用13.3合同的签订地点和日期14.签字盖章页14.1发包人签字盖章14.2承包人签字盖章14.3监理人签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及资质证明1.1发包人信息1.2承包人信息1.3监理人信息1.4施工图纸及设计文件乙方应向甲方提供完整的施工图纸及设计文件，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、结构图、安装图、细部图等，以及设计说明书、施工说明书等技术文件。1.5施工方案及施工组织设计乙方应根据施工图纸及设计文件，编制详细的施工方案及施工组织设计，包括施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等内容，并提交给甲方及监理方审查。1.6施工资质证明文件乙方应向甲方提供其施工资质证明文件，包括但不限于建筑业企业资质证书、安全生产许可证等，以证明乙方具有从事该工程施工的资格和能力。第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为。2.2工程地点本工程地点为省市区街道号。2.3工程规模本工程规模为。2.4工程内容本工程内容包括。2.5工程总投资本工程总投资为元。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为基础合同总价，金额为元。3.2价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，可按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付预付款，金额为合同总价的30%。3.4工程进度款乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成工程量的80%向乙方支付工程进度款。3.5质量保证金乙方应在工程验收合格后七个工作日内，向甲方支付质量保证金，金额为合同总价的5%。3.6付款凭证甲方支付预付款、工程进度款和质量保证金时，应向乙方出具相应的付款凭证。第四条施工期限及进度4.1施工期限本工程的施工期限为个月。4.2工程进度计划乙方应根据施工图纸及设计文件，编制详细的工程进度计划，并提交给甲方及监理方审查。4.3延期及违约责任乙方如未按合同约定的施工期限完成工程，应承担相应的违约责任。4.4提前竣工奖励乙方如提前完成工程，甲方可根据提前完成的时间，给予乙方提前竣工奖励。第五条工程质量及验收5.1工程质量标准本工程的质量和标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量控制措施乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3验收程序及标准工程验收程序和标准应按照国家和行业的有关规定进行。5.4质量争议处理工程质量争议应通过双方协商解决，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条材料设备供应6.1材料设备清单乙方应向甲方提供详细的材料设备清单，包括名称、规格、数量、品牌等。6.2材料设备质量标准乙方应保证供应的材料设备符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。6.3材料设备验收程序甲方应按照合同约定的验收程序对乙方供应的材料设备进行验收。6.4材料设备供应期限乙方应按照工程进度计划，保证材料设备的供应期限。第八条施工安全及环保8.1安全生产措施乙方应制定并落实施工现场安全生产措施，确保工程施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方及监理方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。8.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。8.4施工现场管理乙方应加强施工现场管理，确保施工场地整洁、有序，符合安全生产和环保要求。第九条违约责任及争议解决9.1违约责任双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构或人民法院解决。9.3法律适用及争议解决机构本合同适用中华人民共和国法律，争议解决机构为合同约定的仲裁机构或人民法院。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。10.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方可协商解除合同。10.3合同终止合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同，本合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于技术秘密、经营秘密、合同内容等。11.2保密期限双方应对保密内容承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算，期限为年。11.3泄露保密信息的责任如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、履行和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行期限双方应按照合同约定履行各自义务，合同履行期限为年。12.3合同终止条件本合同在履行完毕、双方协商一致终止或出现法定终止条件时终止。第十三条合同附件13.1施工图纸及设计文件附件一：施工图纸及设计文件清单13.2施工方案及施工组织设计附件二：施工方案及施工组织设计文件13.3合同价款明细表附件三：合同价款明细表13.4材料设备供应合同附件四：材料设备供应合同第十四条签字盖章页14.1发包人签字盖章14.2承包人签字盖章14.3监理人签字盖章第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸及设计文件清单1.施工图纸：包括建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、安装图、细部图等。2.设计说明书：详细说明工程设计原则、设计理念、工程量清单等。3.施工说明书：包括施工工艺、施工方法、施工步骤、施工要求等。附件二：施工方案及施工组织设计文件1.施工方案：包括工程总体施工计划、施工进度安排、施工方法、施工技术措施等。2.施工组织设计：包括施工现场管理、施工人员组织、施工材料供应计划、施工设备配置等。附件三：合同价款明细表1.工程量清单：详细列出工程各项工程量及其价格。2.材料设备价格清单：列出合同中涉及的材料设备及其价格。3.人工费用清单：列出合同中涉及的人工费用。4.施工费用明细：详细列出施工过程中的各项费用。附件四：材料设备供应合同1.材料设备供应商信息：包括供应商名称、地址、联系方式等。2.材料设备清单：详细列出供应的材料设备名称、规格、数量、质量标准等。3.供应期限：明确材料设备供应的时间限制。4.质量保证：供应商对供应材料设备的质量保证条款。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的施工期限完成工程，应承担违约责任。例如，合同约定施工期限为12个月，乙方实际完成时间为15个月，乙方应支付逾期竣工违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担违约责任。例如，合同约定工程质量应达到国家二级标准，乙方实际完成工程质量未达到该标准，乙方应负责修复或重新施工。3.乙方未按照合同约定的材料设备供应期限提供材料设备，应承担违约责任。例如，合同约定材料设备应在开工前一个月提供，乙方实际提供时间为开工后一个月，乙方应支付逾期供应违约金。4.乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准，应承担违约责任。例如，合同约定供应的材料设备应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，乙方实际供应的材料设备存在质量问题，乙方应负责更换或修复。5.甲方未按合同约定的付款期限支付预付款、工程进度款或质量保证金，应承担违约责任。例如，合同约定甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款，甲方实际支付时间为合同签订后一个月，甲方应支付逾期付款违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中，不可抗力事件包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工等。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。本合同中，