监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案

监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案

单选题（共60题）1、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉【答案】A2、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。A.留置B.保证C.定金D.质押【答案】B3、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C4、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B5、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C6、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】A7、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。A.10%B.30%C.20%D.40%【答案】A8、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C9、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D11、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】B12、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A13、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】B14、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C15、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C16、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构【答案】C17、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C18、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A19、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。A.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】C20、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利气候条件C.非自然的物质障碍D.不利水文条件【答案】B21、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】D22、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D23、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】A24、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。A.免于清偿B.由债务人清偿C.由债权人和债务人按比例分担D.第三人清偿【答案】B25、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】D26、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】C27、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】C28、关于投标保证金的递交说法错误的是（）。A.不作为其投标文件的组成部分B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】A29、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B30、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】D31、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A32、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】B33、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C34、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C35、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B37、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日28天【答案】D38、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】B39、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书【答案】A40、以下不符合普通人的运动指南的是（）。A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】C41、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】A42、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C43、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A44、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】A45、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。A.0B.12.5C.15D.25【答案】A46、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C47、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】D48、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。A.14B.7C.28D.56【答案】C49、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B50、建设工程合同管理的法律基础是（）。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】C51、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】D52、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C53、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】B54、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C55、邀请招标的优点不包括（）A.投标人事先可以确定B.投标人的数量事先可以确定C.缩短了招投标周期D.评标工作量大【答案】D56、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A57、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】C58、以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。A.设计事务所B.监理事务所C.自然人D.项目经理部【答案】D59、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C60、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案】A多选题（共45题）1、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】CD2、（2018年真题）下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人【答案】BC3、勘察合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.中标通知书、勘察费用清单、发包人要求B.勘察合同专用条款、勘察合同通用条款、勘察费用清单C.投标函、勘察合同通用条款、勘察费用清单D.中标通知书、勘察费用清单、投标函E.勘察纲要、发包人要求、勘察费用清单【答案】BC4、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力D.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端E.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】AD5、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案【答案】ABC6、下列选项中属于合同法律关系客体的有（）。A.物B.权利C.行为D.义务E.智力成果【答案】AC7、（2015年真题）根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【答案】ACD8、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.价格清单C.分项报价表D.商务及技术偏差E.发包人要求【答案】B9、工程设计综合资质分为哪几类（）。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计劳务资质E.工程设计专项资质【答案】ABC10、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，专用合同条件中对分包商有要求的，承包商需在不少于28天前向业主通知关于分包商的相关事项有（）。A.拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料B.质量保证措施C.分包商承担工作的拟定开工日期D.分包商承担现场工作的拟定开工日期E.分包工程单价所包含的内容【答案】ACD11、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容【答案】BD12、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC13、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【答案】B14、关于民事代理的说法，正确的有（）。A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD15、下列关于合同法律关系主体说法正确的有（）。A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者B.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织C.自然人要成为合同法律关系的主体，就必须具有权利能力和行为能力D.自然人要具有权利能力，就必须履行法定手续E.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、准民事行为能力人和无民事行为能力人【答案】AC16、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD17、下列财产不可以作为抵押物的有（）。A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD18、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论B.应当根据多数成员的意见作出结论C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告【答案】BD19、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【答案】CD20、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。A.采购标的属于加工承揽B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标D.采购标的包括设备和伴随服务E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）、保修、人员培训【答案】ABD21、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A.提出赔偿要求B.提出价格调整要求C.提出延长工期要求D.解除合同E.终止合同【答案】BD22、根据《标准资格预审文件》，资格预审的办法有（）。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法【答案】AB23、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()A.监理招标文件B.监理中标函C.合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单【答案】BCD24、根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.施工场地发现文物、化石C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.附加浮动引起的价格调整【答案】BD25、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.采购人依法能够自行建设的B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】D26、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB27、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD28、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【答案】AD29、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】ACD30、材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。A.资金计划B.有利于投标竞争C.报价的高低D.完善的质量保证体系E.市场供应和价格变动【答案】AB31、（2020年真题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC32、下列合同中，属于效力待定合同的有()A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同【答案】AC33、根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【答案】ABD34、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的