基坑支护分包合同(2024版)

基坑支护分包合同(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义和解释第二章：合同主体2.1分包方资格2.2总包方资格2.3合同双方的权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3分包工程内容及范围第四章：工程价款与支付4.1分包工程价款的确定4.2分包工程价款的支付方式4.3分包工程价款的调整第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求5.2分包工程验收标准5.3分包工程验收程序第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划6.2分包工程延期的条件6.3分包工程延期的处理第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件与程序8.2分包工程的转让限制8.3合同解除的条件第九章：违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的承担9.3违约赔偿的计算方法第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3法律适用第十一章：附则11.1合同生效条件11.2合同的解释权11.3其他第十二章：签字栏12.1分包方签字12.2总包方签字12.3签订时间12.4签订地点合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确总包方与分包方在基坑支护分包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于双方在基坑支护分包工程中的各项合作事宜。1.3合同定义和解释1.3.1“分包方”：指承担基坑支护分包工程任务的企业或组织。1.3.2“总包方”：指委托分包方进行基坑支护分包工程的企业或组织。1.3.3“分包工程”：指总包方委托分包方完成的基坑支护工程部分。第二章：合同主体2.1分包方资格分包方应具备相应的资质证书，并在有效期内。2.2总包方资格总包方应为具备相应建设资格的企业或组织。2.3合同双方的权利与义务2.3.1分包方的权利与义务有权按照合同约定获得分包工程价款。有义务按照合同约定完成分包工程施工，并保证工程质量。2.3.2总包方的权利与义务有权监督分包工程进度和质量。有义务按照合同约定支付分包工程价款。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3分包工程内容及范围3.3.1分包工程内容包括但不限于基坑支护结构施工、土方工程等。3.3.2分包工程范围具体分包工程范围为：______。第四章：工程价款与支付4.1分包工程价款的确定分包工程价款根据双方约定的工程量和单价确定，具体金额为人民币（大写）：______元整。4.2分包工程价款的支付方式4.2.1预付款总包方应在合同签订后______个工作日内支付分包工程价款的______%作为预付款。4.2.2进度款根据分包工程进度，总包方应支付相应的进度款。4.3分包工程价款的调整如遇工程量变更，双方应协商调整分包工程价款。第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求分包工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求为：______。5.2分包工程验收标准分包工程验收应按照国家及行业相关验收标准执行。5.3分包工程验收程序5.3.1初步验收分包方完成分包工程后，应通知总包方进行初步验收。5.3.2正式验收初步验收合格后，双方应进行正式验收。第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划分包方应根据合同约定制定工程进度计划，并报总包方确认。6.2分包工程延期的条件如遇不可抗力或其他双方认可的原因，分包工程可申请延期。6.3分包工程延期的处理6.3.1延期申请分包方应提前______个工作日向总包方提出延期申请。6.3.2延期批准总包方应在收到申请后______个工作日内决定是否批准延期。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任分包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，制定并执行安全生产方案。7.2环境保护措施7.2.1施工过程中，分包方应采取有效措施，减少噪音、粉尘等对环境的影响。7.2.2施工废弃物应按照环保要求进行分类收集和处理。7.3事故处理7.3.1事故报告发生安全事故，分包方应立即采取应急措施，并及时报告总包方及相关部门。7.3.2事故调查与处理双方应配合进行事故调查，并根据调查结果进行处理。第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。8.2分包工程的转让限制分包方未经总包方书面同意，不得将分包工程转让给第三方。8.3合同解除的条件8.3.1分包方违约若分包方严重违反合同条款，总包方有权解除合同。8.3.2总包方违约若总包方严重违反合同条款，分包方有权解除合同。8.3.3合同解除的程序合同解除应以书面形式通知对方，并说明解除合同的理由。第九章：违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于未按期完成分包工程、工程质量不符合约定、未履行安全生产义务等。9.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿的计算方法9.3.1违约金违约金的计算方法为：______。9.3.2赔偿损失赔偿损失的计算方法为：______。第十章：争议解决10.1争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可提交至约定的仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决的程序10.2.1提交争议一方应以书面形式向另一方提交争议事项。10.2.2仲裁申请双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。10.3法律适用本合同的解释、适用及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第十一章：附则11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的解释权本合同的最终解释权归总包方所有。11.3其他11.3.1合同的修改和补充合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。11.3.2通知和送达任何与本合同有关的通知应以书面形式送达至双方在本合同中指定的地址。11.3.3合同的解释合同条款的解释应遵循公平、合理的原则，确保双方权益。第十二章：签字栏12.1分包方签字分包方（盖章）：