2024年建设工程施工合同协议条款范本

合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于____________________，工程内容包括____________________。1.2乙方应按照本协议约定的条款、工程量和质量标准完成施工任务。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后据此进行施工。三、工期3.1本项目的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为____年。五、付款及结算5.1甲方按照乙方提交的工程进度报表和验收报告，确认已完成的工程量后支付相应款项。5.2付款方式为：____（转账、现金等）。5.3工程验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方合同价款____%，作为工程进度款。5.4剩余合同价款待质保期满且无质量问题后一次性支付。六、违约责任6.1乙方未按约定完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×1%。6.2甲方未按约定支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决7.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如遇国家法律法规变化，可能导致合同内容违法的情况，双方应立即协商调整合同内容，以符合法律法规的要求。解决办法：及时调整合同内容，以符合法律法规的要求。2.双方应确保合同中所提供的信息真实、准确、完整。如一方提供虚假信息，导致合同无法履行或者给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。解决办法：提供真实、准确、完整的合同信息，如有虚假信息，应承担相应的违约责任。3.合同中的金额、工程量、工期等关键条款，应以双方签字盖章的附件或者其他书面文件为准。如双方在履行过程中对关键条款有争议，应参照原始文件进行解释。解决办法：参照原始文件，解决对关键条款的争议。4.双方应按照合同约定履行各自的义务。如一方未履行或者迟延履行合同义务，应承担相应的违约责任。解决办法：按照合同约定履行义务，如有违约，应承担相应的违约责任。5.合同履行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：友好协商解决争议，如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中的建设工程项目的业主（或开发商）。2.乙方：指本合同中的具备相应资质和能力的施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。4.工程预算：指乙方根据工程量和单价计算出的本项目所需支付的金额。5.工期：指双方约定的完成本项目所需的时间。6.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担责任的期限。7.违约金：指一方未按约定履行合同义务，应支付给对方的赔偿金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中出现的争议，通过协商或者诉讼等方式解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于施工单位与建设单位（甲方）之间的合同签订。3.适用于工程项目中的土建、安装、装修、园林绿化等施工任务。补充条款：1.施工范围和内容：详细描述施工项目的具体范围和内容，包括施工部位、工程量、施工标准等。2.材料供应：明确材料供应的责任、质量要求、供应时间等。3.施工图纸和技术文件：明确施工图纸和技术文件的提供、审核和使用要求。4.施工设备和设施：明确施工设备和设施的配置、使用和维护要求。5.安全生产：明确安全生产的责任、措施和管理制度。6.环保和文明施工：明确环保和文明施工的要求、措施和管理制度。7.工程变更：明确工程变更的程序、责任和相关费用。8.竣工验收：明确竣工验收的标准、程序和责任。9.工程保修：明确工程保修的期限、范围和责任。10.争议解决：明确争议解决的途径和方式。附