龙羽工程一期-重钢建设施工合同-机电

PAGE37PAGE3合同编号：建筑工程施工总承包合同项目名称：直升机总装及培训学校项目一期工程发包人：重庆直升机产业投资公司承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司

第一章合同协议书重庆直升机产业投资公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施直升机总装及培训学校项目一期工程（项目名称），已委托重庆钢铁集团建设工程有限公司（承包人名称，以下简称承包人）承担本项目的施工。经协商，发包人和承包人达成如下协议。1.工程范围：总装厂房（约2万平方），培训学校（约4.5万平方），厂区及学校内部水电气讯等综合管网、支路，配套道路，总装厂房、培训学校的精平、强夯、装饰装修、项目用地红线内的挡墙等边坡治理以及配套道路土石方，总装厂房、培训学校污水处理站。具体以发包人下发的正式施工图及相关资料为准。2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）技术标准和要求；（5）图纸；（6）附件1：《工程量清单计价编制原则》；（7）审定的工程量清单预算；（8）其他合同文件：法人身份证明、委托授权书、保证金缴纳证明等；（9）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3.合同价暂定为：人民币240，000，000.00元（大写：贰亿肆仟万元整），其中安全文明施工专项费暂定金额为人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整）。4.承包人项目经理：刘俊。5.工程质量符合合格 标准。6.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，施工完工日期：2012年11月18日（不包括培训学校）。9.本协议书正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份。10.其他未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）经办人：年月日经办人：年月日

第二章通用条款采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版社）PAGE37PAGE26第三章专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：重庆直升机产业投资公司1.1.2.3承包人：重庆钢铁集团建设工程有限公司1.1.2.6监理人：重庆市继兴工程监理有限公司1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：指按设计施工图范围内的工程等全部工作内容。1.1.3.3.临时工程：为完成合同约定的永久工程所修建的施工供水工程、施工照明工程等。1.1.3.4.单位工程：指本工程施工图所明确的工作内容。1.1.3.10.永久占地：为实施合同工程需要的永久占地范围，并附征地图纸。征地图纸上应标明占地界限和坐标。1.1.3.11.临时占地：为实施合同工程需要临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期：按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定执行。1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序：（1）协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（5）技术标准和要求(原则上以与本工程相关的当前国家(或地方)最新的相关标准、行业规范以及相关技术文件三者中最严格的标准执行)；（6）图纸；（7）附件1：《工程量清单计价编制原则》；（8）审定的工程量清单预算；（9）其他合同文件（如有）；上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.5合同生效的条件合同生效的条件：承包人按约定提供综合诚信保函和合同暂定金额的2%的农民工工资保证金后及双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字、盖公章后合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：按设计提供图纸的进度情况，提供五套施工图。图纸会审和设计交底的时间：施工图提交后五个工作日内。1.6.2承包人提供的文件范围：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、进度计划、月报表及计划、周报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料及为发包人准备一套技术标准、规范等。承包人提供文件的期限、数量：1.每月25日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划并作为每月拨付进度款的依据，季末月25日报下季度进度计划和本季工程进度完成报表一式五份（监理、承包人、发包人三份）。2.每周一提交施工周报，包括上周完成情况及本周计划，一式四份。3.图纸会审交底后五个工作日内，向发包人提供完善（经优化）的施工组织设计和工程进度总计划及本年度施工进度计划一式叁份。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。监理人批复承包人提供文件的期限：收到施工组织设计和进度计划后五个工作日内审查确认，月进度报表及次月工程进度计划审批时间为个二个工作日。1.6.3监理人签发图纸修改的期限：工程若有变更，监理人在征得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天将修改图纸签发给承包人，承包人按修改后的图纸施工。1.7联络1.7.2联络送达的期限：各类文件的送达时间按本合同条款第1.6的规定执行，并办理签收手续。若未按时办理签收手续，视为文件未在规定的时间内送达。送达地点为发包人、监理人、承包人在本项目的现场办公室内。2.发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：2.3.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：满足施工要求。2.3.2施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同段开工建设前，场外道路由发包人指定位置，由承包人自行负责协调进场和维护。2.3.3工程地质资料和地下管线资料的提供时间：承包人可向发包人借用此部分资料，但发包人所提供的资料仅供参考。承包方进场后应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。2.3.4协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：在发包人所提供的资料外，施工区域内仍有可能存在管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人应在调查、探明并编制安全施工方案经监理批准后方可实施。2.3.5将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点：发包人指定水电接口，由承包人自行接至施工现场，红线范围外的部分由龙兴工业园建设投资有限公司（发包人指定的代建公司）承担费用，红线范围内的部分由承包人承担费用。2.3.6双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。2.3.7发包人委托承包人办理的工作：承包人办理建筑管理的相关手续，发包人协助。2.8其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不采用。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：开工、停工、复工令的签发需经发包人同意；工程计量与支付、工程设计变更、工程价款调整、工程签证以及施工组织设计和专项施工方案中涉及影响造价的内容均需发包人同意和批准后有效。详见发包人同监理单位签订的监理合同执行。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供他们施工所需的合理设施等便利条件。水电按表计量，并合理收取水电费；承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供工地上道路，并提供施工场地。（如果有）承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供在现场搭设办公室、材料设备的堆场等场地。4.1.11施工所需的水、电、电讯线路供应要求：承包人自行解决生活、办公及生产用水，发包人指定水电接口，由承包人自行接至施工现场；同时承包人应保证监理工程师、过程跟踪单位所需的生活用水用电，工程的施工、试验和维修用水、电等；承包人应按照国家相关规范管理安装用水用电设施并确保其安全和维护管理；按照相关规范办理临时用水用电手续。承包人应与当地电讯部门自行联系电讯线路，以确保现场通讯畅通。4.1.12承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人自行解决，并按有关规定办理建设工程报监手续。4.1.13向发包人提供的办公、生活房屋、交通工具及设施的要求：承包人向发包人派驻的工程师和监理单位、跟踪审核单位委派的工程师免费提供必要的办公和生活房屋。4.1.14需承包人办理的有关施工场地交通、环卫（含防尘）和施工噪音管理等手续和费用：均由承包人自行负责，按相关部门规定办理有关手续。4.1.15已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。4.1.16施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护义务由承包人负责，相关费用由发包人承担。4.1.17施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、建设部《建筑工程安全防护文明施工措施费用及使用管理规定》及JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》。工程竣工验收前必须撤除发包人及监理办公用房外的全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行（文件按最新的实时更新），费用承包人自行负责。4.1.18双方约定承包人应做的其他工作：承包人如毁坏施工场地红线外的一切青苗、花木以及房屋、构筑物、管线等设施均由承包人负责恢复及赔偿；承包人应自行负责解决生产和生活垃圾的外运和倾倒，严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知（告）》（市政府令第164号）文件要求，费用由承包人自行负责。在整个施工过程，承包人有义务协助发包人进行与有关部门单位及个人的协调。承包人协助发包人办理施工许可证及质监手续，承包人按渝建发[2001]26号文规定办理安全手续。承包人应做好现场的安全保卫工作，不出现治安事故。承包人负责施工期间因各种原因需采取的排水和降水措施。为了不受市网停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。承包人应自行准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施。4.1.19在施工过程中发生的所有问题，包括但不限于扰民、安全、消防、保卫、交通、市政、供电、供排水、环保、周边关系等工作全部由承包人负责并承担与之相关的一切费用。其它事宜双方协商。4.2保证金4.2.1综合诚信保证金承包人向发包人提供合同暂定额10%的银行保函，保函有效期至竣工验收合格后28天。4.2.2农民工工资保证金承包人在签订合同前，应按照合同暂定金额的2%缴纳农民工工资保证金，共计480万元整人民币。农民工工资保证金的退还，按两江新区管委会建管局的相关规定执行。4.3分包4.3.2分包的内容：机电集团下属企业的产品和设备可用于本工程的,其采购和制安需要定向分包。具体内容详见下表。序号企业名称主要产品1重庆鸽牌电线电缆有限公司电线、电缆、PVC、PP-R管材（件）2重庆起重机厂有限责任公司桥式、梁式起重机；电动葫芦3重庆通用机械工业有限公司工程建设中的冷暖通风空调；恒温恒湿及空气净化环境控制工程；制冷站、配电站的站房系统工程；室内外工艺综合管网等设施工程。能施工的给排水管道工程。4重庆重变电器有限责任公司10KV-110KV变压器、箱式变电站系列5重庆通用工业（集团）有限责任公司离心式制冷压缩机（1230KW-7032KW）、污水处理项目成套6重庆博森电气（集团）有限公司高低压成套设备、配电箱、动力箱、开关元件等。7重庆标准件工业公司厂房钢结构紧固件8重庆嘉陵制冷空调设备有限公司中央空调冷热源主机设备（半封闭螺杆冷水机组、风冷热泵机组）、中央空调末端设备（柜式空调机组、组合式空调机组、远程射流机组）。4.3.3双方约定分包单位：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司。4.3.6本工程原则上不准分包除4.3.2的工程内容，若必须分包的工程，须报监理工程师、跟踪审核单位审查，业主批准，由具备相应专项施工资质的单位施工。相关专项施工单位的资质及商务资信证明材料应事先报发包人审核、批准。4.3.7承包人有义务积极配合协调其他施工单位的工作。4.5承包人项目经理姓名：刘俊职务：项目经理若项目经理或技术负责人不称职（工程质量、进度和安全文明施工等达不到合同相关条款要求），或不积极配合发包人派驻的工程师工作（不执行工程师的指令等情况），或不长驻施工场地（驻施工场地时间少于20天/月，特殊情况如生病等除外），或在工作中采取不合作态度，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理或技术负责人。项目经理及技术负责人不得兼任其他项目的项目经理及技术负责人。承包人如需更换项目经理或技术负责人，应提前14天以书面形式通知发包人，并须征得发包人的同意。4.6工程竣工验收后，凡与工程相关的资料均由承包人按档案管理要求免费收集统一归档。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所有材料全部由承包人采购，承包人必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸的要求，提供产品合格证明，对材料设备质量负责，承包人在材料设备到货前二十四小时通知监理工程师和发包人代表验收。5.1.2本工程材料、设备由承包人自行组织供应至施工现场，运输、上下车及保管均由承包人负责。本合同工程使用的材料、设备必须报监理工程师和发包方确认，并按规定报送检验，质量符合设计及相关规范要求，未按规定检验或检验不合格的材料、设备不得用于工程。承包人所供材料、设备采购计划在进场半月前以书面形式（包括必备样品的提供）分别报监理工程师、发包人，材料、设备单应包括：规格型号、生产厂家及数量，以备查验。监理工程师和发包人收到承包人的书面报告后五个工作日内予以确认。5.1.3承包人采购的材料、设备与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，已使用的由承包人负责拆除，并承担相应的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。本工程所用水泥必须采用年产量70万吨旋窑水泥生产线及以上水泥厂所生产水泥；钢材必须采用年产量100万吨钢厂及以上所生产的钢材，钢结构加工厂的产年产5万吨及其以上。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。材料的交货方式、地点和日期：无。工程设备的名称、规格、数量和价格：无。工程设备的交货方式、地点和日期：无。5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。5.2.7发包人保留部分材料甲供的权利，若由发包方供应材料，发包人在材料进场时间前20天以书面形式通知承包人。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：工程所需的临时设施均由承包人自行承担修建。临时占地的申请：承包人临时占用红线外场地，由承包人申请办理相关手续。临时占地相关费用：承包人自行承担超出发包人指定范围的临时占地的相关费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责修建、维护、养护。7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理费用，并由承包人负责办理相关手续，费用自行负责。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：无。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前五日内发包人派驻的工程师以书面形式通知承包人，并组织相关单位进行现场交验，同时作好交验记录。施工控制网的测设：由承包人负责。报监理人审批施工控制网资料的期限：现场交验后三日内。8.1.1.1承包人必须在进场一周内对现场实际地形进行测量，并以书面形式向发包人和监理工程师报告（附实测资料及工程量计算书），以发包人及监理书面确认为准。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全。施工中，若承包人未认真履行义务，承包人应承担全部责任和经济损失。特别是应负责施工中采取预防措施，确定安全，在施工期间由承包人原因引起的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责，发包人协助。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责，发包人协助。9.4环境保护增加下列项：9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。9.4.8承包人需自行办理的有关施工场地施工噪音、排污等管理等手续，并应符合国家相关规定。9.4.9环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便，做到工完场地清；9.4.10施工机械设备进场前应做好相关安全符合性检查，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；9.4.11施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；9.4.12做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；9.4.13按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；10.进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：在竞标时的施工方案基础上进行进一步优化施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配备计划。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人在图纸交底会审后五日内报送。监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到施工进度计划和施工方案后五个工作日内完成批复。11.开工和竣工11.1开工（增加条款）11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知（此开工通知必须获得发包人同意）。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。11.2竣工工程交接以监理人签发的竣工验收接收证书时间或者建设单位接收使用该项目时间为准。双方约定工期顺延的其他情况：无不可抗力因素不得顺延。必须顺延时由双方协商，以书面资料为准。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的自然灾害（如雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人应提供相关气象证明资料，承包人可要求发包人延长工期，费用不增加。如异常恶劣的气候条件导致发生工期延误情况，承包人必须在24小时之内，以书面形式向发包人和监理人提出工期顺延申请报告，由监理人和发包人在收到报告后两个工作日内发出相关指令。承包人未按前述办理的，视同放弃顺延工期的权力。11.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：承包人原因造成工期延后的，每延后一天，承包人应向发包人支付20000元工期违约金。（具体主要分阶段节点由代建方与承包人约定）逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过合同价款的10%。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：本项目（总装厂房一、维修机库部分）要求于2012年11月18日前完工，如果承包人按期完工，则附件1《工程量清单计价编制原则》约定的下浮比例同口径少下浮3个百分点（例如：一类工程约定下浮10%，如按期完工，则只下浮7%）。12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：未经监理工程师和发包人书面批准同意的其他情形所导致的暂停施工，其责任均由承包人自行承担。12.2发包人暂停施工的责任由发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，发包人只同意承包人延长工期。13.工程质量13.1工程质量要求13.1.4对于隐蔽工程发包人将委托有资质的检测单位进行现场抽检，一旦发现问题，承包人必须按照要求进行整改，并处于10万元罚款，并支付相应的检测费用。13.2承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：与施工组织设计同时提交。工程质量要求：工程质量达到国家现行相关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求，并一次性验收合格。单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料完整；分部工程涉及安全和功能的检测资料完整；项目功能抽查结果符合要求；观感质量验收符合有关要求。双方约定工程质量有争议时：由重庆市工程质量监督总站裁定。15.变更（执行发包人的变更管理办法）15.1变更的范围和内容（1）取消合同中任何一项工作；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特征；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）设计图纸外新增的额外工程；（5）设计图纸中缺项、漏项工程。15.3变更程序按照《两江集团工程建设变更管理办法》执行。15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：承包人应在变更确定后7天内，向监理人提交变更报价书。监理人商定或确定变更价格的期限：监理人应在收到承包人变更报价书7天内，报发包人审批后与承包人商定或确定变更价格。15.4变更的估价原则15.4.1按照附件1：《工程量清单计价编制原则》计价。15.4.2措施费计价原则：组织措施费按双方认可的审定的工程量清单预算中的费用包干使用不调整，技术措施费按变更或经批准的施工方案计算。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：不采用。15.8暂估价15.8.1发包人、承包人在采用比选方式选择供应商或分包人时的权利与义务：需要分包的专业工程（或清单中给定的暂定金）属于依法必须比选的范围并达到规定的规模标准的，发包人和承包人的权利义务关系，届时双方协商解决。15.8.3不属于依法必须比选的暂估价工程最终价格的估价人：由发包人按本专用条款第15.4款进行估价。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：不予调整。风险费用的计算方法：不另行计算。17.计量与支付17.1计量17.1.2计量方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2009）。17.1.3计量周期本合同的计量周期：单价子目按月计量。每月25日向监理工程师递交当月完成工程计量报表及次月进度计划五份，20个工作日内监理工程师和发包人将审核后的工程计量报表及次月计划返回承包人。工程师只对合同范围内合格的工程进行计量。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：预付款额度为合同暂定金额的10%，在签订合同及按专用条款第4.2条提供综合诚信保证金保函与农民工工资保证金后的七个工作日内支付。17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：不采用。17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：当开始支付工程进度款时，按当期工程进度款支付额的10%同比例扣回，工程进度款累计支付合同价款（两江新区财政投资评审中心审定额为准）到审核结算价款的80%时，扣回剩余的全部预付款。17.3进度款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单的份数：五份。进度付款申请单的内容：按发包人提供的进度付款申请单填写。17.3.3进度款支付金额和时间（1）安全文明施工专项费：施工合同签订后10日内支付安全文明施工专项费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付，其余规定按渝建发[2010]158号规定的合格标准执行。（2）措施费、规费、税金支付：按承包人当月实际完成的合格工作量乘以相应综合单价所得价款占分部分项工程价款总和的比例，以本合同价中的措施费、规费、税金为基数，同比例支付。（3）分部分项工程款支付：承包人按规定时间报送进度报表，经监理人审查签证，报发包人审批后，支付当月进度的80%，于次月10日前支付承包人。设计变更及增加的工作内容引起价款增加且双方无争议的，增加的价款仍按80%进度款支付。工程进度款支付至审定预算的80%时暂停支付。完工交验，完成资料交档，办完工程结算后付至发包人审核后结算价款的90%；工程通过政府竣工验收备案并通过审计后付至审定金额的95%（质保金为审定结算价款的5%，待2年保修期满后一周内无息付清）。17.4质量保证金17.4.1质量保证金的金额或比例：质量保证金为审定竣工结算价款的5%。质量保证金的扣留方法：通过竣工结算审计后扣留质保金。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单的份数和提交期限：工程竣工验收合格后，乙方应在28个工作日内以书面方式向监理人及发包人申请办理竣工结算。并向发包人送交完整的工程竣工资料(一式五份并制成电子文档)以及经过监理人初审的工程结算资料(一式四份并制成电子文档)。发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全套结算资料后，若双方无异议，发包人应在3个月内办理竣工结算，并交跟踪审核单位进行结算审核，结算审核时间根据国家相关规范进行。已付工程款实行多退少补。若承包人未在规定时间内报送竣工结算，承包人应承担监理单位及发包人为等待审核（查）竣工结算所耗费的资源；超过3个月不报送竣工结算的，发包人将会同监理单位、中介跟踪审核单位根据以下有效资料共同核定工程结算价，报审计单位审查：（1）、以签订的施工合同；（2）、根据发包人存档的每月进度报表完成的工作内容；（3）、在发包人处存档的已经完善了各种审批手续的设计变更及经济签证资料。17.5.3竣工结算价格确定原则：按附件1：《工程量清单计价编制原则》按实际完成工程量结算。工程发生变更计价时，组织措施费按双方认可的费用包干使用不调整，变更部分的技术措施费按变更或经批准的施工方案计算。发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料等有效的全部结算资料后，若双方无异议，发包人应在3个月内办理完竣工结算审核。本工程结算总额按审计审定金额执行。已付工程款实行多退少补。竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。承包人应据实提交结算报告，不得高估冒算。结算金额（含设计变更、签证、洽商等所有技术、经济资料）与审核人审核金额相比应确保在±5%以内（含5%），若超过±5%（不含±5%），由此产生的审核效益费用（按照发包人与结算审核单位的合同约定执行）由承包人支付，在结算款中扣除。承包人违约时的退出结算：承包人在施工过程中，因承包人原因被清退出场，对承包人已完成的合格工程部分，按上述原则确定的结算造价之和乘以0.6为承包人的退出结算价款。如因发包方拖延支付工程款,图纸不到位等影响承包人正常工作,造成承包人退场的必须按已完工程量的百分之百一次性结清。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在约定缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请单。18.竣工验收18.2竣工验收申请报告竣工资料内容：施工过程中完成的各种隐蔽资料、自检资料、记录表及竣工图等，竣工资料应满足重庆市城建档案馆要求。竣工资料份数：竣工验收后承包人向发包人提交经城建档案馆验收合格的完整的竣工档案资料一式肆份(含电子文档贰份，其中不包含工程专项验收如安全、消防、环保等过程所需要的竣工资料)。工程竣工验收后28日内提交完整并装订成册的结算资料3套。18.3验收18.3.5实际竣工日期：工程验收合格之日为实际竣工日期。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：（由业主根据实际情况确定）。18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：按《通用合同条款》。18.7竣工清场18.7.1竣工清场：当工程接收证书颁发后，承包人必须按发包人的要求进行现场清理，直至验收合格为止，费用由承包人承担。如不能达到发包人的要求，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给承包人的其它款项中扣除。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工验收合格，颁发了工程接收证书后56天内，施工人员及施工设备、临时工程必须撤离。若因工程维修的需要有部分施工人员必须留在现场的，要征得发包人的同意，发包人不再另行支付费用。19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：承包人施工范围均属保修范围，保修期限按法律规定的执行，在法律规定的期限内返工修理均由承包人承担费用。保修期满后，无论何种原因，工程需要维修，承包人均应积极配合发包人完成维修工作，费用由发包人承担。20.保险20.1工程保险投保人：承包人。投保内容：按《重庆市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理执行。保险金额、保险费率和保险期限：保险金额及保险费率按重庆市相关规定执行，保险期限为工程破土动工之日起至工程竣工验收合格之日止。20.4第三者责任险按国家建设主管部门相关规定执行。20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按重庆市的规定执行。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件:重庆市规定的所有应投保的内容均应投保。承包人提交保险凭证的期限：工程动工前，承包人向发包人提交生效的保险凭证及保单副本。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：按通用合同条款。永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿；临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。21.不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（2）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；（3）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。22.违约（增加条款）本合同通用条款第22.1款约定承包人违约应承担的违约责任：（1）如果因承包人的原因工程质量达不到国家或行业的质量检验评定标准，发包人有权单方终止本合同，承包人无条件退场并承担由此给发包人造成的全部经济损失，同时，承包人不再具有承包发包人的工程资格；工程必须一次验收达到合格标准，如不能一次验收达到合格标准，承包人必须无条件返修达到合格标准，若在规定的时间内仍未返修达到合格标准应承担工程合同价款1%的违约金，工期不予延长，同时，承包人被停止在发包人的承包资格。（2）、承包人未按经批准的进度计划组织施工，导致月实际进度与计划进度相比延后30天以上时，可视为承包人违约（非承包方原因除外），发包人可要求解除合同，并不能获得完成部分工作的任何报酬或补偿，三年内不能参与发包人负责项目的工作；承包人承担全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失；（3）、承包人未按本合同专用条款的规定按发包人要求及时无条件更换项目经理及技术负责人的、或未征得发包人的同意更换项目经理或技术负责人的、或者项目经理或技术负责人长期不驻现场的，发包人按综合诚信保证金的1%对承包人进行罚款；（4）、承包人应认真配合发包人搞好工程结算工作。如果承包人报审的工程结算总额超过双方审定的工程结算总额5%以上，其超出部分的审核效益费用由承包人承担；如果超过双方审定的工程结算总额20%以上，则承包人将不得承接甲方以后的工程项目。（5）、承包人未按本合同约定积极配合协调其他施工单位的工作，或向上述施工单位收取总包费、配合费或其他任何手续费，发包人有权对承包人处以10万元人民币/次的罚款,并向承包人追回所收取总包费、配合费或其他任何手续费；（6）、承包人将本工程转包、或同意第三者挂靠承揽本工程、或未经发包人同意进行分包，发包人有权没收其全部综合诚信保证金，承包人应承担由此产生的全部法律责任，并且被停止在发包人处承接工程的资格；（7）、承包人违反国家和重庆市安全生产和文明施工有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，发包人对承包人罚款3000元人民币，承包人必须按工程师的要求立即进行整改到合格；（8）承包人应及时缴纳各职能部门的各项行政性规费，（免交的费用除外）如因施工单位滞交或不交相关费用而造成该项目报建及施工进度的影响，将根据实际处以应缴纳规费等额的罚款，从工程款中直接扣除。（9）、承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，发包人对承包人罚款10万元人民币。发包人可不经仲裁裁决，直接按上述条款约定的内容执行，违约金或罚款在综合诚信保证金或工程结算款中扣除。双方约定的承包人其他违约责任：承包人负责的承包项目发生的安全、质量事故由承包人承担全部责任。在本合同《专用条款的补充条款》中明确。22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。（8）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求的。22.1.2对承包人违约的处理（1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人使用了不合格材料时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。22.1.3承包人违约解除合同监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。22.1.4合同解除后的估价、付款和结清（1）合同解除后，监理人按实确定承包人实际完成工作的价值，包括承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额（包括承包人应支付的违约金）。（3）合同解除后，发包人有权向承包人进行索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）因承包人主要原因，工程工期严重滞后（2个月以上），发包人有权单方解除合同，承包人不得异议，7天内无条件撤出施工场地，并配合发包人后期管理；发包人就承包人完成的合格工程进行核算，经审计后按结算金额的80%支付。（6）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求，发包人有权单方解除合同，承包人不得异议。并在7天内无条件撤出施工场地，并配合发包人后期管理；发包人就承包人完成的合格工程进行核算，经审计后视情况按结算金额的50%-80%支付，相关工程区域维修返工费由发包人承担。（7）承包人不按发包人要求实施，发包人有权单方面中止合同，已完工部分按60%结算工程价款。（8）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，可向发包人所在地方的人民法院提请申诉。24.争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议时，可先以友好方式协商解决。当友好协商解决不成时，可以采用仲裁或向发包人所在地人民法院诉讼解决。25.合同份数（增加条款）25.1双方约定合同正副本份数：正本一式两份，各执一份；副本一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份。26.补充条款26.1农民工工资26.1.1承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。承包人在施工过程中，必须按发包人要求提供民工花名册，并按月付清民工的人工工资、工程材料款和所有的机械设备租赁费用，否则发包人有权停止向承包人支付工程款。26.1.2承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。26.1.3承包人不得以任何理由为借口拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上访、闹事（如拦马路等），干扰党政机关正常办公秩序及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，发包人惩扣承包人50000元/次（人民币）的综合诚信保证金，同时，每发生一次，除按上述规定给付违约金外，发包人可以把工程进度款支付的控制比例降低5%，以此类推，最低降至50%。26.2退出机制26.2.1因承包人原因造成重大安全责任事故和重大质量事故的，将予以清退出场，三年内不能参与发包人负责项目的工作；26.2.2承包人在本项目工作过程中，发生违法乱纪、行贿行为或因此受到法律、法规制裁的，发包人根据具体情况，有权对承包人进行清退出场的处理。26.3其他要求26.3.1承包人应该按照现行有关安全文明施工要求，按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2010〕158号）规定创建规范的施工现场，包括施工现场内的围挡、地面硬化、施工场地相邻的施工道路的维修、排水，宣传工作和标准化的现场管理标牌。在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位的每月例行的安全文明检查中，达不到《建筑施工安全检查标准》（JQJ59-99）合格标准，每发生一次承包人应承担违约金2000元（人民币）。26.3.2承包人不严格按照《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按照设计图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理发现，应及时通知承包人，除了承包人立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，承包人应承担违约金1000-10000元（人民币）。26.3.3承包人施工中要严格按照设计图纸施工，严格执行国家现行的规范、验收标准组织施工，严格把质量关。承包人对个工序施工质量自检后，经监理、发包人、或质检站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合《城市道路工程质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的规定，每发生一次处罚承包人违约金2000元（人民币）。26.3.4现场安全文明施工经安检站依据《建筑施工安全检查标准》（JQJ59-99）检查，每发生一项不达标提出要求整改的，每项处罚承包人违约金2000元。提出要求停工整改的，每发生一次，承包人应承担违约金5000元（人民币）。26.3.5项目人员要求：①项目经理、项目技术负责人必须押证施工。施工作业时项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等全部人员必须每天在施工现场，若有事、有病必须经发包人同意，否则发现承包人项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等人员在施工作业时不在施工现场，每人次惩扣500元。连续二次或累计三次项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等人员不在施工现场，按违约处理，并承担20000元（人民币）的违约金。工程发生严重安全事故或工程质量低劣，工程进度达不到施工组织设计要求时，发包人有权要求承包人撤换项目经理或其他管理人员。②发包人和相关监督部门对工地进行不定期检查，发现项目经理和项目技术负责人三次不在现场，将对承包人列为不诚信企业，取消其两年内参加两江新区的招标或比选项目的投标或竞标资格。③项目经理、项目技术负责人必须服从监理工程师和发包人现场代表的监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，每次每处惩扣500元（人民币）。④易燃、易爆物品、地上、地下管线和各种设施由承包人落实专人负责管理，如发现以上人员脱岗或管理不力，每人次惩扣500元（人民币），三次惩扣综合诚信保证金10000元（人民币）。26.3.6承包人必须在发包人批准的作业范围内组织施工作业，超越发包人批准的作业范围所造成的一切损失和责任由承包人自行承担，工期不顺延。26.3.7承包人的工程施工质量低劣，或发生严重的安全事故，或在规定工期内没有完成全部工程，或因承包人发生债权债务纠纷导致本工程无法正常施工，发包人有权无条件解除与承包人签订的工程承包合同。承包人从收到发包人发出的解除工程承包合同通知书和撤离施工现场书面通知书之日起7日内，必须无条件撤离施工现场，并自行承担撤离施工现场所引起的一切费用，对承包人所缴纳的综合诚信保证金不予退还。26.3.8上一工序或上阶段工程必须经有关部门验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，每次支付违约金500元（人民币），造成质量安全问题每次支付违约金2000-10000元（人民币），累计达三次以上，按综合诚信保证金的50%向发包人支付违约金。26.3.9.承包人应尊重监理单位履行职责，在施工过程中，承包人不服从监理单位按授权范围内的监督、协调管理或发包人的管理，发包人有权根据监理单位建议要求承包人承担每次金额为5000-10000元的违约金，并从工程款中扣除。26.3.10承包人对施工现场出现的质量、安全事故或其它重大事件，未在4小时内（特大事件1小时内）以有效方式报告监理人和发包人，或者未在24小时内提出书面报告，每发生一次承担违约金￥10000-50000元，违约金累计，并从工程款中扣除。26.3.11承包人在做好自检的基础上，工程竣工验收（包括中间验收）未在48小时内通知监理及发包人等有关人员参加验收就进行下道工序施工，并未提交自检记录的，每延误一天承担违约金￥5000元，违约金累计，并从工程款中扣除。26.3.12在检查过程中发现的问题在收到监理人的通知后在规定时间内不进行整改，每延误一天处违约金￥5000元，违约金累计，并从工程款中扣除。

附件1：工程量清单计价编制原则一、工程量清单编制原则根据正式施工图、国家现行的规范、标准、技术资料及审定的施工方案、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）的编制原则编制工程量清单。二、工程量清单组价原则（一）依据上述工程量清单编制原则编制工程量清单，结合2008年颁布的《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》和《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》等相关配套文件的规定进行组价。（二）工程计价定额缺项时，可借用相关定额或编制补充定额。其中消耗量应借用其他相关定额，或参照其他相关定额的消耗量计价；若定额缺项中，涉及的材料和机械在2008定额中无相应基价的，则按其市场价的50%列为基价。（三）人工、材料价格计价原则人工、材料价格按照两江新区管委会财务局给定的人工、材料价格（详见表三），没有的材料由发包方认质核价，所有材料价格均已含采购保管费。模板纳入分项清单混凝土子目中计价。（四）执行综合包干单价子目的计价原则综合包干单价的项目按表一的综合包干单价计算，综合单价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、安全文明施工费、风险费等除税金外的所有费用，包干使用，不作调整。（五）下浮比例确定原则下浮比例（其中人工费价差、材料价差、综合包干单价、按实计算费用、安全文明施工费、规费不参与下浮）：人工土石方5%；机械土石方15%；建筑（市政）一类工程10%、二类工程8%、三类工程5%；安装工程15%；市政安装10%；仿古建筑5%；装饰工程15%；园林工程5%；绿化工程5%。

发布时间：2012年5月16日序号材料名称单位单价（元）备注1平基土石方挖一般土石方（土石比综合）m313.5运距包括场内运输及场外2KM运输，含密闭运输费、机械设备进出场费。2平基土石方挖淤泥m319运距包括场内运输及场外2KM运输，含密闭运输费、机械设备进出场费。3车库基坑土石方开挖（3000m2）m317运距包括场内运输及场外2KM运输，含密闭运输费、机械设备进出场费。4路基填方m36.2含机械设备进出场费5余方弃置(每增运1KM)m32.3含密闭运输费6抛石挤淤m315利用现场爆破的石方7SMA-13沥青砼上面层4cmm2688AC-16C沥青砼中面层5cmm2709AC-20C沥青砼下面层5cmm26510AC-13C沥青砼上面层4cmm26011AC-25C沥青砼下面层7cmm27712稀浆封层m28.513AC-25C沥青混凝土找平层（原有道路修复处理）m2/cm1114标线m24515反光隔离墙m15016波形栏杆m35017防眩板m18018地基强夯m22019塑钢门窗（5+9+5）m228020外墙保温（无机砂浆15mm厚）m24821外墙保温（无机砂浆20mm厚）m25022外墙保温（无机砂浆25mm厚）m25623外墙保温（无机砂浆30mm厚）m25824外墙保温（无机砂浆35mm厚）m26325911涂膜防水（1.2mm厚）m22526911涂膜防水（1.5mm厚）m230注：审定综合包干单价包括：人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、安全文明施工专项费、规费、风险费等除税金外所有费用。

表三发布时间：2012年5月16日序号材料名称单位单价（元）备注1土石方人工工日532土建、市政人工工日663机械人工工日684安装人工工日675仿古、园林绿化人工工日706装饰人工工日817水泥32.5t3308椐材m315809汽油kg9.8510柴油kg9.011钢筋Q235规格综合t483012螺纹钢HRB33512-14t490013螺纹钢HRB33516-25t464014螺纹钢HRB40012-14t508015螺纹钢HRB40016-25t490016组合钢模板kg5.617支撑钢管及扣件kg5.618中厚钢板15mm以内kg4.619无缝钢管t581020焊接钢管t481021镀锌钢管t591022标准砖240×115×53千块45023商品砼C15m334024商品砼C20m334525商品砼C25m335526商品砼C30m336527商品砼C35m338028商品砼C40m3395

人工、材料价格表发布时间：2012年5月16日序号材料名称单位单价（元）备注29商品砼C45m342030商品砼C50m344531商品砼C30S6m338532商品砼C40防水m341533细石砼C15m334534豆石砼C15m334535商品水稳层水泥含量3%m317536商品水稳层水泥含量3.5%m318037商品水稳层水泥含量4%m318538商品水稳层水泥含量4.5%m318539商品水稳层水泥含量5%m319040商品水稳层水泥含量5.5%m319541商品水稳层水泥含量6%m320042砂t6043碎石各种规格综合t6044卵石t6045砂砾石m34546C30砼砌块m342047块(片)石m36548球墨铸铁井盖井座重型套85049球墨铸铁井盖井座轻型套38050复合材料爬梯个1451复合材料成品雨水箅700*250个8052土工布m2553土工格栅m28.554聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D300m10555聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D400m17556聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D500m28057聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D600m39058聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D800m48059聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D1000m645

人工、材料价格表发布时间：2012年5月16日序号材料名称单位单价（元）备注60聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D1600m186061聚乙烯塑钢缠绕排水管SN8D1800m235062橡胶止水带m4063花岗石路缘石15*40*100cmm13864HDPE双壁波纹管SN4D300m51.1265HDPE双壁波纹管SN8D300m59.7666HDPE双壁波纹管SN4D400m70.5667Ⅱ级钢筋砼管DN1000m42068Ⅱ级钢筋砼管DN1200m65069Ⅱ级钢筋砼管DN1650m115070Ⅱ级钢筋砼管DN1800m175071Ⅱ级钢筋砼管DN2000m220072软式透水管50m873软式透水管100m1574景观文化石m26075SBS防水卷材3mmm22176SBS防水卷材4mmm22377APP防水卷材3mmm22078APP防水卷材4mmm222附件2：廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人重庆直升机产业投资公司（以下简称“发包方”）与重庆钢铁集团建设工程有限公司（以下简称承包人），特订立如下合同。1．发承包双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。（2）严格执行直升机总装及培训学校项目一期工程合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2．发包方的义务（1）发包方方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包方报销任何应由发包方或发包方工作人员个人支付的费用等。（2）发包方工作人员不得参加承包方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包方及其工作人员不得要求或者接受承包方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包方工作人员及其配偶、子女不得从事与发包方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包方及其工作人员不得以任何理由向承包方推荐分包单位或推销材料，不得要求承包方购买合同规定外的材料和设备。（6）发包方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3．承包方义务（1）承包方不得以任何理由向发包方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包方不得以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方单位或个人支付的任何费用。（3）承包方不得以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包方不得为发包方单位和个人购置或提拱通讯、交通工具和高档办公用品等。4．违约责任（1）发包方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包方建议工程建设主管部门给予承包方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包方或发包方上级单位的纪检监察机关约请承包方或承包方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。6．本合同有效期为发承包双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7．本合同作为直升机总装及培训学校项目一期工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同各方签署立即生效。

（此页无正文）发包方：（盖章）法定代表人：或其授权的代理人：经办人：日期：承包方：（盖章）法定代表人：或其授权的代理人：经办人：日期：

附件3：安全生产合同为在直升机总装及培训学校项目一期工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆直升机产业投资公司（以下简称“发包方”）与重庆钢铁集团建设工程有限公司（以下简称承包人）特此签订安全生产合同：一、发包方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求