二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1154

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」154

1.题型：单选题

《招标投标法》规定，下列说法中错误的是（）。A

招标人采用公开招标的方式的，应当发布招标公告B

招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人C

招标人设有标底的，标底必须保密D

招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可以适当营利

考点

2Z2030I2招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支

出，不得以营利为目的。

考点：发布招标公告或投标邀请书。

2.题型：单选题

竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的（）。

A图纸会审和技术交底记录

B隐蔽验收记录及施工日志

C施工图

D质量检验评定资料

答案

C

3.题型：单选题

国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需要，由该国家标准的管

理部门适时组织有关单位进行复审。复审一般在国家标准实施后（）年进行1次。

A1

B2

C3

D5

答案

D

4.题型：单选题

按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的

回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。

A30%

B40%

C45%

D50%

答案

B

5.题型：多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选

项中符合《工伤保险条例》规定的有（）。A

生活护理费由工伤保险基金支付B

生活护理费由所在单位支付C

生活护理费按月支付D

生活护理费根据伤残情况分为5个等级E

生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》第34条规定，工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委

员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照

生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支

付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。

考点：工伤职工的护理

6.题型：多选题

事故发生单位对事故发生负有责任的，依照()规定进行处罚。

A发生一般事故的，处10万元人民币以上20万元人民币以下的罚款

B发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款

C发生较大事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款

D发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款

E发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款

答案

A,C

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任

的，依照下列规定处以罚款：①发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚

款；②发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款；③发生重大事故的，

处50万元以上200万元以下的罚款；④发生特别重大事故的，处200万元以上

500万元以下的罚款。

7.题型：单选题

仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力.说法

错误的是()。

A当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,

人民法院应当驳回起诉

D仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

答案

D

8.题型：单选题

根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申

请消防验收的是（）。

A国务院公安部门规定的大型人员密集场所

B国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所

C按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程

D国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所

答案

A

9.题型：单选题

关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）*

A有保证工程进度的基本制度

B建设工程所需投资已经全部到位

C依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D已经与施工企业签订了合作协议

答案

C

10.题型：多选题

下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。

A因重大误解订立的合同

B无权代理人订立的合同

C建设单位为洗钱而订立的施工合同

D乘人之危订立的合同

E用欺诈手段订立损害国家利益的合同

答案

A,D

解析

可变更、可撤销合同的种类：（1）因重大误解订立的合同；（2）显失公平（合

同订立时）；（3）因欺诈、胁迫而订立的损害非国家利益的合同；（4）乘人之危

而订立的合同。

11.题型：单选题

下列情形中属于效力待定合同的有（）。A

出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B

10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C

成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D

10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

该题目考查的是效力待定合同的情形。D答案中10岁的少年属于限制行为能力

人，和跟张某的买卖行为又属于合同范畴，就属于限制行为能力人订立的合同，属

于效力合同待定。而A中的情况，属于订立合同是显失公平的合同，属于可撤销

合同；C中的情况，属于因重大误解订立的合同，属于可撤销合同；对于B选项，

不在效力待定合同的情形中。

考点：限制行为能力人订立的合同

12.题型：单选题

生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。

A技术负责人

B主要负责人

C安全管理部门负责人

D项目负责人

答案

B

13.题型：单选题

根据文物保护法律法规，在工程建设中，施工单位的文物保护义务是（）。A

在工程范围内事先进行考古调查和勘探B

发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人C

发现文物时立即停止施工，保护现场D

对文物可能氧化损害的，立即发掘抢救

考点

2Z205033施工发现文物报告和保护的规定

解析

本题考查的是施工发现文物的报告和保护。根据《文物保护法》第32条规定和

《文物保护法实施细则》第22条、第23条规定，在施工过程中发现文物时，施工

单位应当保护现场，停止施工，立即报告当地文物行政部门，并应当配合考古发掘

单位，保护出土文物或者遗迹的安全，在发掘未结束前不得继续施工。

考点：配合建设工程进行考古发掘工作的规定

14.题型：单选题

下列关于建设工程承包制度的说法中，正确的是（）.

A总承包分为工程总承包和施工总承包

B共同承包是指施工总分包单位结成共同体承包工程

C施工分包只限于劳务分包

D工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务

答案

A

15.题型：多选题

建筑业企业在资质证书有效期内（）等发生变更的，应当办理资质变更手续。

A企业名称

B注册资本

C地址

D法定代表人

E设立分公司

答案

A,B,C,D

16.题型：单选题

保证合同是（）订立的合同。

A债权人与债务人

B债务人和保证人

C债权人与保证人

D债权人与债务人和保证人

答案

C

17.题型：多选题

下列可移动文物中属于国家所有的是（）。*

A中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B国有企业收藏、保管的文物

C私人所有的祖传文物

D国家征集、购买的文物

E集体所有的古建筑

答案

A,B,D

18.题型：单选题

《建筑工程施质量统一验收标准》GB50300—2013属于（）。

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

19.题型：单选题

某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死

伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7

具尸体，另有2人下落不明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故造

成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为（）。

A2013年5月6日

B2013年5月8日

C2013年5月15日

D2013年5月31日

答案

D

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：自事故发生之日起30日内，事故

造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。本事故发生于2013年5月1日，因

此应于30天后的2013年5月31日之前补报死亡人数。

20.题型：单选题

施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明

设备进行查验；不符合（）要求的，不得使用。A

施工图设计文件B

建筑节能强制性标准C

企业或地方标准D

民用建筑节能条例

考占

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

设计单位、施工单位、工程监理单位的节能义务施工单位应当对进入施工现场的墙

体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计

文件要求的，不得使用。

考点：新建建筑节能的规定

21.题型：多选题

甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前

7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015

年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工

程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为（）。

A2015年4月5日

B2015年4月12日

C2015年4月20日

D2015年5月10日

E2015年5月20日

答案

B,C,D,E

解析

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：1.建设工

程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2.承包人已经提交竣工

验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程

未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。在该案

例中，竣工日期应为施工单位第一次提交竣工验收报告算起。

22.题型：单选题

下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）.

A评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二

B评标人员名单在评标报告完成前保密

C评标委员会不能要求投标人澄清问题

D评标委员会不能否决所有的投标

答案

A

23.题型：多选题

《招标投标法》规定，招标人具有（）的能力和条件，可以自行办理招标事宜。

A

编制招标公告B

编制标底C

编制招标文件D

组织评标E

组织招标的场所

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理

招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜.

考点：委托招标代理机构。

24.题型：多选题

按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政

法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有（）。

A施工安全生产的知情权

B施工安全生产的建议权

C拒绝违章指挥权

D拒绝高空作业权

E意外伤害保险赔偿权

答案

A,B,C,E

25.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位500t钢材，该施工单位持提货单去对方的仓库取

货，但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）。A

合同之债B

侵权之债c

无因管理之债D

不当得利

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

该题主要考察的是：不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损

于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得

利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的

人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。本题中材料供应商出售给施工单位

500t钢材，而发货员却误发了550t,多发出的50t钢材没有法律或合同依据，造成了

供应商利益的损害，而施工单位则获得了50tq钢材的利益，因此施工单位与材料

供应商之间构成了不当得利之债，施工单位应将所得的不当利益返还给材料供应

商。

考点：不当得利。

26.题型：单选题

下列不能作为质押财产的是（）0

A股票

B支票

C债券

D土地所有权

答案

D

27.题型：单选题

某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为C30,但监理工程师认为该设计不符合承

包合同约定的C35等级，书面通知承包人按照合同约定的C35施工。该事件说法

正确的是（）。

A施工单位应当继续按照原施工图纸施工

B施工单位应当按照监理通知要求施工

C施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工

D监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位

答案

D

28.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

A1

B3

C6

D12

答案

C

29.题型：单选题

（）是建设工程中的基本主体。A

法人B

建设单位C

施工单位D

监理单位

考点

2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

解析

法人是建设工程中的基本主体。

考点：法人在建设工程中的作用。

30.题型：单选题

按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A

订立合同时履行地的政府定价B

订立合同时履行地的市场价格C

履行合同时履行地的政府定价D

履行合同时履行地的市场价格

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《合同法》规定，价款或者报

酬不明确的，按照订立合同口寸履行地的市场价格履行。

考点：工程价款的支付。

31.题型：单选题

甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的

三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付

货款主体的说法，正确的是（）。A

甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B

甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C

甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D

甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

本题考查的是合同相对性。合同具有相对性，即合同形成的债的关系只能对合同双

方当事人产生效力，对于合同之外的第三人不应当具有约束力。基于合同的相对性

原理，虽然甲公司实际履行合同时是向乙公司的子公司履行，但是因为合同的双方

当事人是甲公司和乙公司，所以当乙公司不履行合同约定的支付货款的义务时，甲

公司只能向乙公司要求支付货款，承担违约责任，而无权要求乙公司的子公司付

款。

考点：用人单位可以单方解除劳动合同的规定

32.题型：单选题

关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）o*

A在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

答案

B

33.题型：单选题

建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服，则

（）。

A不可以再上诉

B应当在判决书送达之日起10日内上诉

C应当在判决书送达之日起15日内上诉

D行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

答案

C

34.题型：单选题

建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。

A地方政府主管部门

B大气污染防治监管部门

C建设单位主管部门

D环境保护行政主管部门

答案

D

35.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期

延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

答案

C,D

36.题型：单选题

关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。*

A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接

管辖

B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

答案

D

37.题型：单选题

关于以其他建筑施工企业名义承揽工程，说法错误的是（）。A

禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书B

禁止施工企业超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程C

禁止以其他施工单位的名义承揽工程D

建筑施工企业可以适当超过本企业资质等级承揽工程

考点

2Z202023禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程规定

解析

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

考点：禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定。

38.题型：单选题

在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。

A施工单位、建设单位

B建设单位、施工单位

C施工单位、监理单位

D监理单位、施工单位

答案

A

解析

施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成

施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务

人；对于支付工程款，则相反。

39.题型：单选题

某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t

材料，对于施工单位该情形构成了（）。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理

D不当得利

答案

D

解析

没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为属于不当

得利，由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关

系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。故选项D正确。

40.题型：多选题

在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）

A联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标

B两个以上的个人可以组成联合体

C招标人可以强制投标人组成联合体

D在资格预审前，联合体可以增加成员

E联合体各方就中标项目承担连带责任

答案

D,E

41.题型：单选题

工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要

求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是

（）。

A公司可以自收到裁定之日起10日内上诉

B公司可以自作出裁定之日起15日内上诉

C公司可以自收到裁定之日起15日内上诉

D公司对此先予支付裁定不得上诉

答案

A

42.题型：单选题

下列纠纷可以申请仲裁的是（）。

A建筑工程施工纠纷

B婚姻纠纷

C劳动纠纷

D财产继承纠纷

答案

A

解析

下列纠纷不适用《仲裁法》裁决：（1）婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；

（2）依法应当由行政机关处理的行政争议；（3）劳动争议案件和农业集体经济组

织内部的农业承包合同纠纷，由法律另行规定。

43.题型：多选题

关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日

为竣工日期

B建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日

期

D工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之

日为竣工日期

E工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

答案

A,B,C

解析

实际竣工日期的确定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日

为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用

的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

44.题型：单选题

下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A超越本单位资质等级承揽工程的

B以他人名义承揽工程的

C施工中偷工减料的

D将工程转包的

答案

A

解析

B选项属于承揽业务不良行为。

45.题型：单选题

对施工单位全面负责，有生产经营决策权的是施工单位的（）。

A技术负责人

B安全员

C主要负责人

D专职安全生产管理人员

答案

C

46.题型：多选题

建设工程民事纠纷调解解决的特点有（）。

A有第三方介入

B简便易行

C能较经济及时地解决纠纷

D有利于维护双方的长期合作关系

E调解协议均不具有强制执行的效力

答案

A,B,C,D

47.题型：单选题

关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

答案

B

48.题型：单选题

在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上

10万元以下罚款的不包括（）。

A未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施

B施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求

C在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

答案

D

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期

改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。

选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元

以下罚款的行为。故选项D正确。

49.题型：单选题

关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）。*

A事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

B报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

C单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

D立即报告是指在事故发生1小时内报告

答案

A

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应

当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生

地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部

门报告。所谓事故现场，是指事故具体发生地点及事故能够影响和波及的区域，以

及该区域内的物品、痕迹等所处的状态。所谓有关人员，主要是指事故发生单位在

事故现场的有关工作人员，可以是事故的负伤者，或者是在事故现场的其他工作人

员。所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。

50.题型：单选题

某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，拆除历史建筑以外的建

筑物，限期内无法恢复原状,造成严重后果，对该单位处（）罚款.

A5万元以下

B5万元以上10万元以下

C10万元以上15万元以下

D15万元以上

答案

B

51.题型：单选题

施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建

设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。

A2%以下

B2%以上4%以下

C3%以上4%以下

D4%以上

答案

B

52.题型：单选题

工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是（）。

A经过资格预审合格的投标人不足5个的

B开标时投标人只有3个的

C评标委员会否决了所有投标的

D全部投标人的报价均高于标底的

答案

C

53.题型：单选题

下述选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》中规定的专职安全生产管理人员

应具备的条件是()。

A取得二级建造师资格

B取得安全生产考核合格证书

C具有中专及以上学历

D具有技术员及以上资格

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专

职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

施工单位的主要负责人要对本单位的安全生产工作全面负责，项目负责人对所负责

的建设工程项目的安全生产工作全面负责，安全生产管理人员更是要具体承担本单

位日常的安全生产管理工作。这三类人员的施工安全知识水平和管理能力直接关系

到本单位、本项目的安全生产管理水平。如果这三类人员缺乏基本的施工安全生产

知识，施工安全生产管理和组织能力不强，甚至违章指挥，将很可能会导致施工生

产安全事故的发生。因此，他们必须经安全生产知识和管理能力考核合格后方可任

职。

54.题型：多选题

甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约

定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏了部分租赁物品。乙单位的主要义务有

()。

A按约定支付租金

B按约定方法使用租赁物

C对损坏的租赁物品要按约定赔偿

D对租赁物品的维修

E可随意对租赁物品转租

答案

A,B,C

55.题型：多选题

结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括（）。A

推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗B

推广钢筋专业化加工和配送C

优化钢筋配料和钢构件下料方案D

优化钢结构制作和安装方法E

根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

结构材料节材与材料资源利用的技术要点是：（1）推广使用预拌混凝土和商品砂

浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工

程使用散装水泥。（2）推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。（3）

推广钢筋专业化加工和配送。（4）优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结

构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。（5）优化钢结构制

作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提

升、滑移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。（6）采取数字化技术，对

大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。

考点：节材与材料资源利用

56.题型：多选题

与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有（）.

A重大责任事故罪

B受贿罪

C重大劳动安全事故罪

D渎职罪

E工程重大安全事故罪

答案

A,C,E

57.题型：多选题

根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。

A地下水作为混凝土搅拌用水

B市政自来水作为混凝土冲洗用水

C中水搅拌

D中水饮用

E收集雨水养护

答案

C,E

58.题型：单选题

关于民事诉讼举证期限，说法不正确的是（）。*

A人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限

B举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

C人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日

D当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

答案

D

59.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程()。A

专项施工方案B

安全施工措施C

施工组织设计D

安全生产检查制度

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提

供建设工程有关安全施工措施的资料。

考点：确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

60.题型：单选题

根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。*

A对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B国防、外交等国家行为

C行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令

D行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定

答案

A

解析

人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外

交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决

定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政

机关最终裁决的行政行为。

61.题型：多选题

承揽合同在建设工程中包括()。

A施工合同

B设计合同

C监理合同

D招投标代理合同

E运输合同

答案

A,B

解析

承揽合同在建设工程中应用广泛，除了建设工程施工合同、设计合同、勘察合同

在性质上属于承揽合同外，建筑构件、配件的加工、定做，施工机械、设备的维

修，建筑模型制作，材料、试件的检测，设备、仪器的测试等，均属于承揽。

62.题型：单选题

为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照（）执行。

A施工组织设计

B安全技术措施

C施工方案

D操作规程

答案

D

解析

答案D

本题是关于勘察单位安全责任的问题，《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察

单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察

人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构

筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。

63.题型：单选题

民用建筑节能应该是降低民用建筑使用过程中能源消耗，其前提是保证民用建筑使

用功能和（）o

A能源合理利用

B室内温度适宜

C减少能源消耗

D室内热环境质量

答案

D

解析

《民用建筑节能条例》规定：民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室

内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。故选项D正确。

64.题型：多选题

在工程建设项目招标投标过程中，投标人提交的投标保证金可以是（）。

A银行保函

B银行汇票

C保兑支票

D信托基金

E现金

答案

A,B,C,E

65.题型：单选题

关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。

A承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

B个人可以承揽分包工程业务

C建设单位有权直接指定分包工程承包人

D建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

答案

A

66.题型：单选题

在财产所有权中，所有权内容的核心是（）.

A占有权

B使用权

C收益权

D处分权

答案

D

67.题型：单选题

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（）提出。

A答辩时

B首次开庭前

C裁决前

D执行前

答案

B

解析

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以

请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决

定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

68.题型：单选题

根据《工程建设行业标准管理办法》规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时

对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括（）。

A继续有效

B予以修订

C另行制定

D予以废止

答案

C

69.题型：单选题

某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使

用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在

合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工

程的竣工日期为（）o

A2012年11月20日

B2012年12月20日

C2013年1月20日

D2013年2月20日

答案

C

70.题型：单选题

按照我国实行的最低工资保障制度用人单位在劳动者正常劳动情况下支付给劳动

者的工资,不得低于当地最低工资标准.这里所说的劳动者工资包括（）.

A延长工作时间的工资

B特殊工作环境、条件下的津贴

C法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇

D法定工作时间内依法参加社会活动期间的工资

答案

D

71.题型：单选题

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，作为消防安全重点单位的施工

单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为（）.

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

B

72.题型：单选题

甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公

司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（）

按照有关规定申请领取施工许可证。

A乙建筑公司

B丙土方公司

C甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D甲房地产开发公司

答案

D

73.题型：单选题

工程质量检测报告的归档单位是（）。

A建设单位

B监理单位

C施工单位

D设计单位

答案

C

解析

质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托

方与被委托方应当签订书面合同。检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报

告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并

加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理

单位确认后，由施工单位归档。

74.题型：单选题

总承包单位不按规定和合同约定支付安全防护、文明施工措施费用造成分包单位不

能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负（）。

A连带责任

B按份责任

C主要责任

D总责

答案

C

75.题型：多选题

建筑施工企业应当遵守强制性规定有（）。

A未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

B对没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

C企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证

D企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产

管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查

E对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证

答案

A,C,D,E

解析

本题涉及的考点是政府对发放安全生产许可证的监管。建设主管部门在审核发放

施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，

对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证

后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证

颁发管理机关的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生

产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可

证或者使用伪造的安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工

活动。

76.题型：单选题

关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A租赁合同是单务合同

B租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C出租方转移租赁物的所有权

D承租人获得租赁物的使用收益权

答案

D

77.题型：单选题

下列关于举证时限的说法，错误的是（）。

A举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限

B当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证

C甲当事人在举证期限内不提交证据的.视为放弃举证权利

D当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料

答案

B

78.题型：单选题

下列关于认证的说法，错误的是（）。

A存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定

案件事实的依据

D无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

答案

A

解析

不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据：①在诉讼中，当事人为达成

调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中

作为对其不利的证据；②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得

的证据，不能作为认定案件事实的依据；③不能单独作为认定案件事实的证据：未

成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利

害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印

件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本

人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持（但对方当事人认可的除

外）。

注意A选项，不能单独作为，不能作为，两个不一样的概念。

79.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警

示标志。这里所指的安全警示标志一般要符合（）标准。A

施工单位B

设计单位C

建设单位D

国家

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通

道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危

险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符

合国家标准。

考点：危险部位设置安全警示标志

80.题型：单选题

不属于劳动争议的范围的是（）。A

因工作时间、休息休假、工资、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议B

因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议C

因除名、辞退职工和职工辞职、自动离职发生的争议D

因建设工程合同发生的争议

考点

2Z204025劳动争议的解决

解析

劳动争议的范围。

考点：劳动争议的范围

81.题型：单选题

某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于

()。

A法定代理

B委托代理

C表见代理

D指定代理

答案

B

82.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警

示标志。这里所指的安全警示标志一般由()制定。

A施工单位

B设计单位

C建设单位

D国家有关部门

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全

警示标志。这里所指的安全警示标志一般由国家有关部门制定。

83.题型：多选题

下列合同中，属于无效合同的有（）。

A一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益的合同

B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同

C以合法形式掩盖非法目的的合同

D损害社会公共利益的合同

E违反法律、行政法规规定的合同

答案

A,B,C,D

84.题型：单选题

甲施工企业委托乙为其购买强度等级为35MPa的水泥，乙没有买到该强度等级的

水泥，但是根据自己的判断购买了强度等级为45MPa的水泥。关于这一行为后果

的说法，正确的是（）o[2012]A

甲应当买下水泥B

甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项C

甲与乙共同拥有水泥的所有权D

甲与乙共同分摊购买水泥的费用

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未

经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。

考点：无权代理人订立的合同

85.题型：单选题

单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，

丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白

合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是

（）o*

A乙的行为属于法定代理

B甲有权拒绝接受这批普通水泥

C如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D甲承担付款义务

答案

D

86.题型：单选题

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。

A建设单位编制的工程概算

B建设单位编制的投资估算

C施工单位编制的投标报价

D施工单位编制的工程预算

答案

A

87.题型：多选题

下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大

事故的有（）。[2013]A

重伤80人B

直接经济损失5000万元C

死亡20人D

直接经济损失8000万元E

死亡30人

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

考查安全生产事故的等级划分国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定了

安全事故的等级划分，其中：重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者

50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

另外，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。30人死亡属于特别重大

事故。

考点：生产安全事故的等级划分标准

88.题型：多选题

甲乙双方于1。月1日签订买卖合同，合同价款100万元，约定买方支付定金20万

元。由于资金周转困难，买方于10月10日交付了10万元，卖方予以签收，下列

说法正确的是()-

A买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B定金合同自10月10日起成立

C若卖方不能交付货物，应返还20万元

D买卖合同自10月10日起成立

E若买方不能购买货物，卖方返还10万元的定金

答案

A,B,C

89.题型：单选题

根据《刑法》第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘

役，并处罚金的情形是施工单位()。

A违反国家规定，降低工程质量标准

B违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

C违反同家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严熏

D降低工程质量标准，后果特别严重

答案

B

解析

《刑法》第137条规定“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

家规定，降低_T程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下

有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，

并处罚金。”由此可见，确定刑罚轻重是有条件、分情形的。对照此条规定可知,

正确答案为B。

90.题型：单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除交通事故、火灾事故

外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补

报。*

A15

B20

C30

D40

答案

C

91.题型：单选题

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设

备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（）罚款。A

1000元以上1万元以下B

2000元以上I万元以下C

2000元以上2万元以下D

5000元以上2万元以下

考点

2Z206044违法行为应承担的法律责任

解析

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设

备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚

考点：制定事故应急救援预案违法行为应承担的法律责任

92.题型：多选题

根据我国《民事诉讼法》，需要保全证据的情况有（