版施工合同补充协议模板

版施工合同补充协议模板合同编号：__________一、合同标的3.乙方应按照主合同约定的时间和质量标准完成工程建设。二、合同价款及支付1.本协议项下的工程价款为人民币__________元（大写：__________元整），币种为人民币。2.甲方应按照主合同约定的付款方式和付款时间支付乙方工程价款。3.工程进度达到__________%时，甲方应支付相应比例的工程款。4.乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方一次性支付剩余工程款。三、工程质量及保修1.乙方应严格按照主合同约定的工程质量标准进行施工。2.乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。3.工程验收合格后，乙方应按照主合同约定的保修期限和保修范围承担保修责任。四、工程进度及工期1.乙方应按照主合同约定的工期完成工程建设。2.乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.甲方应按照主合同约定的时间提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。五、合同的变更、解除和终止1.本协议一经签订，双方应严格履行。2.任何一方提出变更、解除或终止本协议，均应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。3.双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×__________%。3.甲方如未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决1.本协议签订地为准据法，本协议的解释、效力、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.主合同《__________合同》2.工程设计文件3.工程预算书4.施工方案5.工程验收标准6.保修条款7.付款凭证8.工程进度报告9.变更、解除或终止合同的书面协议10.诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。3.乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改或赔偿。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任。5.双方协商不成，未能变更、解除或终止合同，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包人。2.乙方：指合同中的承包人或施工方。3.主合同：指双方签订的原始合同文件。4.工程：指合同中约定的施工项目。5.合同价款：指双方约定的工程总价款。6.工程款：指根据工程进度支付的款项。7.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。8.保修期限：指乙方对工程承担保修责任的期限。9.保修范围：指乙方对工程承担保修责任的内容。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程进度。2.施工质量问题：乙方应立即整改，严重问题可能导致合同解除或赔偿。3.付款延误：乙方可与甲方沟通，要求按时支付工程款，必要时可依法追讨违约金。4.合同变更、解除或终止：双方应协商一致，签订书面协议，避免后续纠纷。5.争议解决：双方可尝试友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合