标准建筑分包协议书模板

标准建筑分包协议书模板合同编号：__________标准建筑分包协议书模板（甲方）：（乙方）：鉴于甲方为满足建筑施工需要，现将（项目名称）项目的（分项工程）分包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，特订立本协议书，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程分项：（分项工程）1.5工程造价：（分项工程造价）二、分包范围及内容2.1分包范围：根据甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，乙方负责完成本协议书中规定的分项工程的施工、竣工、保修等工作。2.2分包内容：（详细描述分包内容）三、分包价格及支付方式3.1分包价格：双方经协商一致，确定本分项工程的分包价格为（分包价格），大写：人民币（大写金额）。3.2支付方式：（1）甲方在协议签订后七个工作日内，向乙方支付分包工程总造价的（百分比）作为预付款。（2）乙方在分项工程进度达到（百分比）时，甲方支付该阶段工程进度款的（百分比）。（3）工程验收合格后，甲方在七个工作日内向乙方支付剩余工程款的（百分比）。四、施工期限4.1乙方应按照甲方的要求，确保分项工程在（约定日期）前完成。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定。六、甲乙双方的责任和义务6.1甲方责任：（1）提供合格的施工场地，确保乙方顺利施工。（2）按时支付工程款，保障乙方的合法权益。（3）负责协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。6.2乙方责任：（1）严格按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。（2）自觉遵守国家法律法规，合法用工，依法缴纳各项税费。（3）做好安全生产和环保工作，确保施工安全。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行本协议书的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明4.分项工程造价明细表5.工程进度计划表6.工程验收标准7.安全生产及环保要求文件8.法律法规及相关政策文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款提供的施工场地不符合要求未协调解决施工过程中出现的问题2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未遵守国家法律法规，未合法用工，未依法缴纳税费未做好安全生产和环保工作3.违约行为认定：甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。甲方提供的施工场地不符合要求，影响乙方施工，视为违约。乙方未按约定时间完成工程，视为违约。乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。乙方未遵守国家法律法规，未合法用工，未依法缴纳税费，视为违约。乙方未做好安全生产和环保工作，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。2.合同法：指《中华人民共和国合同法》。3.分包：指在建筑工程中，总包商将合同中的部分工程或工作分包给其他承包商完成的行为。4.分包商：指在建筑工程分包关系中，接受总包商分包的承包商。5.总包商：指在建筑工程分包关系中，将合同中的部分工程或工作分包给其他承包商的承包商。6.工程造价：指完成一项工程所需的总费用。7.竣工：指工程按照设计文件和施工标准要求完成，并通过验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款：乙方应及时与甲方沟通，说明情况，要求甲方按时支付。若甲方仍延迟支付，乙方可依法向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成工程：甲方应及时与乙方沟通，了解原因，要求乙方加快进度。若乙方仍延迟完成，甲方可依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：甲方应在验收过程中认真检查工程质量，发现问题及时指出。乙方应及时整改，确保工程质量符合约定标准。4.安全生产及环保问题：乙方应严格遵守安全生产及环保要求，确保施工安全。甲方应定期检查