土方回填合同标准版范本

土方回填合同标准版范本土方回填合同标准版范本篇一发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包内容及范围：二、合同工期开工日期：___年___月___日开工，如有特殊情况甲方另行通知，工期日历天数为___天。但施工天数不能超期，若超期，每超一天承包人自愿被处___元违约金；需要夜间加班施工时，承包人应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包人的安排。三、质量标准1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工达到验收要求，其工料费损失由乙方承担。2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方必须自费修复至原状，非乙方原因损坏除外。4、每道工序未经验收，不准进入下一道工序施工。5、施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收，合格后才能作为付款的前提。6、其他约定：四、工程价款、结算及支付1.土方工程量计算方法及单价:实方单价____/M3。运土总量按回填前实测体积计算，土方体积以土方夯实后体积计量。夯实土1m3折合虚土1.465m3。2.结算及付款：回填土工程完成后，经监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，30日内发包人支付给承包人全部工程款。五、安全及文明施工要求1.回填土施工完毕，必须做到工完场清。2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底，出现安全及人员伤亡事故，一切责任由乙方负责，所发生的费用全部由乙方承担。六、甲乙双方责任1、甲方责任：（1）甲方委派工程部为现场施工代表，对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。（2）甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。（3）甲方提供垂直运输设备给乙方使用。2、乙方责任：（1）所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。（2）乙方承包工程范围内工作内容不得转包，发现有转包行为，立即终止合同。（3）劳务合同一旦签定，施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或中途其他原因自行停工或无故不履行合同，否则甲方有权终止合同，勒令其退场并不予结算。（4）在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。（5）乙方必须于开工前2日内将相关的___工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方，审核批准后，方可施工。（6）乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的保护工作，如由于乙方原因损坏，必须无条件修复，所发生的费用全部由乙方承担。（7）乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理，并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。（8）乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。（9）乙方委派___为现场管理代表，联系电话___,负责处理施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐患时，应立即以口头或书面形式及时通报甲方。（10）甲方对乙方施工过程随时监督和抽查工程质量，所认定不合格的，乙方无条件返修。七、其他事项1、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，甲乙双方应达成新的谅解协议，协商不成时双方同意通过诉讼途径由甲方所在地人民法院解决。2、本合同未尽事宜，双方协商解决或签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。甲方：____________________________年___________月_________日乙方：____________________________年___________月_________日土方回填合同标准版范本篇二甲方：_________________乙方：_________________一、项目名称：_________________土方工程。二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为___m3;开挖、运输、平整土方___元/m3(不含石方),实做实收。四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。五、质量与施工要求：_________________1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。六、安全要求：_________________1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________法人代表(签字)：_______