建设工程合同文件模板

建设工程合同文件模板建设工程合同文件模板篇一委托人：监理人：经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理投标书或中标通知书;(2)本合同标准条件;(3)本合同专用条件;(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：(盖章)监理人：(盖章)住所：住所：法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于年月日建设工程合同文件模板篇二建设单位:(以下简称甲方)承包商:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议:一、项目概述1、项目名称:临清郝汉商贸城一期10KV配电工程施工2、项目地点:新华路与魏拔路交叉口西北角二、承包方式和范围承包方式:包设计、包劳务、包所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收备案及送电、包售后维修。合同范围:1、电源系统设计。2、所有安装设备材料的采购、运输和储存；高压分接箱和组合箱式变压器的制造、组装和出厂检验；3、供电系统施工:龙山路150处顶管100米；所有设备和材料从10KV1013南华线9号杆T端子夹通过甲方高压电缆分支箱运输、安装、检查和调试至末端三个630KVA箱变；挂表送电。其中，临清郝汉商贸城一期23号楼北侧一台630KVA箱式变压器及电缆的施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试及送电。4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。三、建设期____年7月15日至____年8月15日。四、项目成本和支付方式项目实行总价:总造价68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。详见乙方投标预算。总成本是包括设计、人工、所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收备案及送电、售后维护、税费(建设税)等在内的综合成本。付款方式:1、合同签订后2天内，甲方应向乙方支付合同总费用的30%作为预付款；2、甲方应在乙方通过项目全部施工并具备输电条件后，向乙方支付项目总造价的65%(乙方支付该款项时必须出具项目全部施工安装发票)；乙方必须在收到工程款后2小时内成功向甲方送电。3、剩下的5%作为质量保证基金。如果乙方能在送电之日起两年内及时修复工程，甲方将在送电之日起两年后15天内无息支付质量保证金给乙方。五、箱式变压器的技术要求1、欧式景观风格。设备配置以图纸为依据，高压部分具有高压测量、计量、防雷功能(包括模拟屏)等设备，须经验收；2、所有高低压柜都包含铜排及其辅助附件等。所有柜子必须内外都有标志；3、每组箱变内部低压出口为6个400A+2个250A，低压柜由母线连接；4、变压器采用S11-630KVA-10、5(22、5%)/0、4KV变压器两套(产品为铜芯，塔奇)5、高压柜外壳采用铝锌板，低压柜采用低压GGD；(厚度应符合国家行业标准)；6、母线要求铜母线和国标T2铜母线，质量标准是指国家标准和规范的要求；7、电器开关等元器件的品牌是正泰或者质量不低于这个品牌。六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程的施工质量标准:按照国家、地方及行业相关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的电气工程规范、规范和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。2、乙方提供的材料和设备的质量标准:执行最新的国家和行业标准以及国家和地方管理部门的有关规定。因质量不合格给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3、其他要求可参照相关国家标准、国家机械部门和企业标准执行。4、乙方提供的主要原材料、设备、构配件和半成品必须按有关规定提供质量证明，或经检验合格后方可在工程中使用；5、如果甲方发现乙方在施工中偷工减料，除责令其恢复图纸或合同约定的标准外，甲方有权要求乙方支付工程总价10%的违约金。七、双方的责任甲方的责任:1、提供工程施工机械设备临时用地。2、施工现场必须符合施工条件，否则由此造成的工期延误，乙方概不负责。3、及时支付工程款。乙方的责任:1、合同签订后3天内，向甲方提供高压系统设计图纸、箱式变压器和高压分接箱基础施工图各两份，以便甲方安排土建施工；2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、原始设备资料、备品备件、专用工具及设备带来的竣工图；3、乙方负责按规定程序向临清供电公司相关部门申报项目验收。4、乙方应严格按照合同完成工程施工，并严格遵守电力行业的安全和施工相关规章制度，确保施工安全和质量。如因乙方施工技术问题验收不合格，乙方有责任根据电力部门的要求及时整改。工期延误的，每延误一天，按合同总费用的3%赔偿甲方损失。5、若乙方后期在临清市其他项目中拥有630KVA配电建设项目，则乙方应协助甲方以市场价出售配有一台630KVA箱式变压器的高压计量装置和高压开关。八、保修期箱式变压器和高压分接箱的保修期为20年，其他保修期为2年。保修期内，乙方必须在24小时内无条件免费修复或更换工程质量问题。给甲方造成损失的，甲方应给予相应的赔偿。九、合同生效合同生效时间:____年7月15日。本合同经双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。保修期满，合同自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同文件模板篇三工程名称（以单位工程为准）：___________发包方：（甲方）_______________________承包方：（乙方）_______________________工程名称：________________________本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。一、保修期限自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。1．民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；2．建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；3．建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；4．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；5．其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。二、保修项目内容及范围1．屋面漏雨；2．烟道、排气孔道、风道不通；3．室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；4．内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；5．门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；6．厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；7．外墙板漏水，阳台积水；8．水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；9．室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；10．室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；11．钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；12．因施工单位造成的其他质量问题。三、保修责任施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。四、保修抵押金1．保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2．0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1．5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1．0％计算。（2）单独承包装饰工程，按1．0％计算。2．本工程保修抵押金为__________________元。金额大写：____________________________。五、保修抵押金返还工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。1．承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。2．单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。六、争议甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。双方约定按第________种争议解决方式解决。七、合同生效与终止1．本合同自订立之日起生效。2．工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。八、合同份数1．本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。2．本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。十一、双方议定的其他事项：__________________________________________承包方（施工保修单位）：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：联系电话：开户银行：帐号：（公章）保修合同订立时间：____年____月____日发包方（用户）：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：联系电话：开户银行：帐号：（公章）____年____月____日建设工程合同文件模板篇四委托人：代理人：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，现委托人与代理人就__________工程的招标事宜，经充分的友好协商，达成一致意见，特订立本合同。自生效日起双方应共同遵守。一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况1、工程地点：2、工程项目审批文件：3、资金来源：4、工程规模：5、总投资额：二、委托代理范围1、委托代理招标内容□设计，具体包括：2、委托代理范围内单项合同估算价：3、委托代理的事项三、委托人的权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。四、委托人的义务和责任1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的作为委托人的代表，配合代理人工作。5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。五、代理人的权利1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。六、代理人的义务和责任1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、代理人成立招标代理项目组，并任命为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；七、招标代理服务收费的计取1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：2、招标代理服务费的支付，采用以下方式。3、支付招标代理服务费的时间：八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求1、代理工作开始时间：2、代理工作完成时间：九、违约和争议的解决1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：（1）双方约定向（工程所在地）仲裁委员会申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院起诉。十、合同份数双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本份，各执份。委托人（公章）：代理人（公章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：电话：电话：地址：地址：开户：开户：帐号：帐号：邮编：邮编：e-mail：e-mail：____年____月____日____年____月____日建设工程合同文件模板篇五甲方：身份证号：地址：乙方：身份证号：地址：鉴于：甲、乙双方于____年____月____日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区苑座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。一、转让标的甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。二、转让价款及支付