2024年基础设施建设施工协议示例版

2024年基础设施建设施工协议示例版A版本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同当事人1.2合同项目1.3合同金额1.4合同工期1.5施工质量标准第二条合同文件的优先顺序2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术标准和要求2.7图纸2.8已标价工程量清单2.9其他合同文件第三条合同的履行3.1合同的生效3.2施工组织设计3.3施工现场的管理和协调3.4工程进度计划3.5工程变更3.6工程质量控制3.7工程安全文明施工3.8材料和设备供应3.9工程验收3.10工程保修第四条合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5最终支付第五条工期延误5.1工期延误的定义5.2工期延误的处理第六条违约责任6.1承包人的违约行为6.2发包人的违约行为6.3违约责任的计算和赔偿第七条争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁或诉讼的地点和适用法律第八条合同的解除8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序第九条合同的转让9.1合同转让的条件9.2合同转让的程序第十条合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止的程序第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理第十三条税务和保险13.1税务处理13.2保险责任第十四条其他条款14.1通知和送达14.2合同的修改和补充14.3合同的失效14.4合同的保管14.5合同的争议解决14.6合同的解除和终止14.7合同的转让14.8合同的生效日期14.9附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人本合同当事人双方分别为：1.2合同项目本合同项目名称为：____________。项目地点为：____________。项目规模为：____________。1.3合同金额本合同的总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。1.4合同工期本合同约定的工期为____________日，自合同约定的开工日期起算。1.5施工质量标准（详细描述施工质量标准）第二条合同文件的优先顺序2.1合同协议书本合同协议书是本合同的重要组成部分，双方在签订合同时应认真阅读并确认协议书的内容。2.2中标通知书中标通知书是本合同的有效组成部分，双方应严格履行中标通知书中的约定。2.3投标书及其附件投标书及其附件是本合同的有效组成部分，双方应严格履行投标书及其附件中的约定。2.4专用合同条款专用合同条款是本合同的有效组成部分，双方应严格履行专用合同条款中的约定。2.5通用合同条款通用合同条款是本合同的有效组成部分，双方应严格履行通用合同条款中的约定。2.6技术标准和要求技术标准和要求是本合同的有效组成部分，双方应严格履行技术标准和要求中的约定。2.7图纸图纸是本合同的有效组成部分，双方应严格履行图纸中的约定。2.8已标价工程量清单已标价工程量清单是本合同的有效组成部分，双方应严格履行已标价工程量清单中的约定。2.9其他合同文件其他合同文件包括但不限于：____________，双方应严格履行其他合同文件中的约定。第三条合同的履行3.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的失效、解除或终止应按照本合同第七条的约定执行。3.2施工组织设计承包人应根据合同约定的工程特点、施工条件和技术要求，编制施工组织设计，并提交发包人审批。3.3施工现场的管理和协调承包人应负责施工现场的管理和协调，确保施工顺利进行。3.4工程进度计划承包人应按照合同约定的工期要求，编制工程进度计划，并提交发包人审批。3.5工程变更如发生合同约定的工程变更，双方应按照本合同的约定办理变更手续。3.6工程质量控制承包人应按照合同约定的质量标准，采取有效的质量控制措施，保证工程质量。3.7工程安全文明施工承包人应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准要求，进行安全文明施工。3.8材料和设备供应承包人应按照合同约定的材料和设备供应要求，负责采购、供应合同约定的材料和设备。3.9工程验收工程完成后，承包人应按照合同约定的验收程序，组织发包人、设计单位等有关方面进行工程验收。3.10工程保修工程验收合格后，承包人应按照合同约定的保修期限和保修范围，承担保修责任。第四条合同价格与支付4.1合同价格本合同的合同价格为固定价格，即：____________元（大写）：____________元整（小写）：____________元。4.2预付款发包人应在合同签订后____________日内，向承包人支付合同总价款的____________%作为预付款。4.3工程进度款承包人应按照工程进度计划和合同约定的支付比例，向发包人提交工程进度款支付申请。4.4质量保证金发包人应在工程验收合格后____________日内，向承包人支付质量保证金。4.5最终支付工程保修期满且承包人履行完合同约定的义务后，发包人应向承包人支付剩余的合同价款。第五条工期延误5.1工期延误的定义工期延误是指由于承包人的原因导致工程不能按照合同约定的工期完成的情况。5.2工期延误的处理工期延误的处理应按照本合同第七条的约定执行。第六条违约责任6.1承包人的违约行为第八条合同的转让8.1合同转让的条件除非合同另有约定，未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。8.2合同转让的程序如合同一方拟将本合同权利义务转让给第三方，应提前____________日书面通知对方，并提交转让合同及相关文件，经对方书面同意后方可进行转让。第九条合同的终止9.1合同终止的条件（1）工程验收合格，合同约定的义务履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约严重，对方书面通知解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行；（5）法律、法规规定的其他终止条件。9.2合同终止的程序第十条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指本合同的签订、履行过程中双方接触到的对方的商业秘密、技术秘密、经营策略等不宜公开的信息。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后____________日止。10.3保密信息的泄露责任如一方泄露了对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施减轻损失，并根据实际情况调整合同履行期限和方式。第十二条税务和保险12.1税务处理双方应按照国家和地方税务法规，依法纳税，互相提供必要的税务资料。12.2保险责任承包人应按照合同约定，为工程、人员等购买必要的保险，并承担相应保险费用。第十三条其他条款13.1通知和送达双方之间的通知和文件送达，应按照合同约定的联系方式进行，也可通过邮寄、电子邮件等方式进行。13.2合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.3合同的失效（1）合同约定的期限届满；（2）合同终止；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律、法规规定的其他失效条件。13.4合同的保管双方均有义务妥善保管本合同及其相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。13.5合同的争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条附件本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）技术标准和要求；（4）其他双方约定的附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述：本附件包含工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及与工程相关的设计说明书、技术参数等资料。附件二：工程量清单详细描述：本附件详细列出了工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价和总价等，以及工程量清单的编制依据和计算方法。附件三：技术标准和要求详细描述：本附件详细描述了工程的技术标准和要求，包括工程的质量标准、施工工艺、材料要求等，以及相关国家和行业标准、规范。附件四：已标价工程量清单详细描述：本附件列出了工程项目的各项工程量及其对应的单价和总价，是合同价格确定的依据之一。附件五：施工组织设计详细描述：本附件包含了承包人根据工程特点编制的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等。附件六：其他合同文件详细描述：本附件包括但不限于：工程合同变更协议、工程验收报告、工程保修书等，双方应严格履行其他合同文件中的约定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定的质量标准完成工程，导致工程质量不符合要求。2.承包人未按照合同约定的工期完成工程，导致工期延误。3.承包人未按照合同约定提供材料和设备，导致工程无法正常进行。4.承包人泄露了对方的保密信息，违反了合同中的保密条款。5.承包人未按照合同约定购买保险，或未承担相应保险费用。违约责任认定：1.质量违约：承包人应按照合同约定修复不合格工程，并承担修复费用。如修复后仍不符合要求，承包人应承担重新施工的费用。2.工期违约：承包人应按照合同约定支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的____________%。3.材料和设备违约：承包人应承担材料和设备供应不足的责任，赔偿因此给发包人造成的损失。4.保密违约：承包人应承担泄露保密信息的责任，赔偿因此给发包人造成的损失。5.保险违约：承包人应承担未购买保险或未承担保险费用的责任，赔偿因此给发包人造成的损失。示例说明：如承包人未按照合同约定在规定时间内完成工程，导致工期延误，根据合同约定，承包人应支付违约金。违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的1%。如工期延误超过合同约定的期限，承包人还需承担因工期延误导致的额外损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）和社会事件（如战争、罢工等）。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.工程质量：指工程满足使用目的的物理、力学、使用性能等方面的特性。4.工期：指合同约定的工程完成时间，包括工程开工日期至工程竣工日期的时间段。5.