建筑装饰工程承包协议-装饰工程施工合同范本

合同编号：__________建筑装饰工程承包协议（装饰工程施工合同范本）名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________鉴于甲方为_______项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的装饰工程施工企业，双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方承包甲方建筑装饰工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：包括但不限于_______、_______、_______等装饰工程施工。1.4工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定。1.5工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。二、合同工期2.1工程开工日期：_______年_______月_______日。2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。2.3工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程延误，双方可协商顺延工期。非不可抗力因素导致的工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币_______元。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关规范、标准的要求。3.2乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工。3.3工程验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准，所有费用由乙方承担。四、合同价款及支付方式4.1合同总价款为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，支付乙方工程总价款的_______%作为进度款；（3）工程验收合格后，支付乙方工程总价款的_______%作为尾款。4.3乙方开具正规税务发票，甲方按约定时间支付相应款项。五、违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，具体违约金计算方式详见合同第二部分。5.2甲方未按约定时间支付合同价款，应支付乙方违约金，具体违约金计算方式详见合同第二部分。5.3双方因违反合同导致工程质量、进度等问题，应承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订合同时，双方应仔细阅读合同全文，确保了解合同的各项条款和规定。在签订前，可寻求专业法律人士的意见。2.工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。如工程验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准。3.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工程延误，双方可协商顺延工期。非不可抗力因素导致的工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金。4.价款支付：甲方应按约定时间支付合同价款。如甲方未按约定时间支付，应支付乙方违约金。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及相关部门进行的检查、测试和评定，以确定工程是否符合设计要求和相关标准。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。4.管辖权：指法院对某一案件进行审理和裁判的权力。根据我国法律规定，合同争议一般由合同履行地或者被告住所地人民法院管辖。特殊应用场合及补充条款：1.设计变更：如果在施工过程中，甲方对设计方案提出变更要求，乙方应及时评估变更对工程进度和成本的影响，并与甲方协商确定变更后的工程价款和工期。如因甲方原因导致设计变更，甲方应承担因此产生的额外费用。如因乙方原因导致设计变更，乙方应承担因此产生的额外费用。2.工程增减项：在施工过程中，如甲方提出增加或减少工程内容的要求，乙方应就增加或减少的部分向甲方提交工程量和费用报价，经甲方确认后予以实施。增加的工程量部分，甲方应按乙方提交的报价支付相应费用；减少的工程量部分，甲方有权要求乙方按实际已完成的工程量支付相应费用。3.材料供应：甲方提供的材料应符合设计要求和质量标准。如甲方提供的材料不符合要求，乙方有权拒绝使用，并通知甲方更换或整改。如因甲方提供的材料原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。4.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程无法按期完成，双方可协商顺延工期。非不可抗力因素导致的工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币1000元。5.工程验收：工程完