总包合同模板2013

总包合同模板2013第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（承包方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（委托方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鉴于甲方具备相关资质，乙方愿意委托甲方进行总包工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工程承包方式

1.甲方作为总包单位，对工程的设计、采购、施工、监理等全面负责。

2.乙方负责提供工程所需的场地、水、电、通讯等基础设施。

三、工程进度

1.工程总工期：____________________

2.甲方应按照乙方要求，确保工程按期完工。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.付款方式：

（1）开工前支付合同总价的30%；

（2）主体结构封顶支付合同总价的30%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的20%；

（4）质保期满后支付合同总价的20%。

五、工程变更及索赔

1.工程变更：在工程实施过程中，如遇设计变更、地质条件变化等情况，双方应协商一致，调整合同内容。

2.索赔：如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任；如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。

六、工程质量及保修

1.工程质量：甲方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.保修：工程竣工验收合格后，甲方应按国家及行业规定进行保修，保修期为____________________。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定按时完成工程，每延误一日，应向乙方支付合同总价的0.1%作为违约金。

2.乙方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。

八、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程设计文件

2.工程施工图纸

3.工程地质勘察报告

4.工程施工许可证

5.工程质量检测报告

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（承包方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（委托方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

丙方（第三方主体）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鉴于甲方具备相关资质，乙方愿意委托甲方进行总包工程，丙方作为第三方主体提供专业技术服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工程承包方式

1.甲方作为总包单位，对工程的设计、采购、施工、监理等全面负责。

2.乙方负责提供工程所需的场地、水、电、通讯等基础设施。

3.丙方提供专业技术服务，包括但不限于：____________________。

三、工程进度

1.工程总工期：____________________

2.甲方应按照乙方要求，确保工程按期完工。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.付款方式：

（1）开工前支付合同总价的30%；

（2）主体结构封顶支付合同总价的30%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的20%；

（4）质保期满后支付合同总价的20%。

五、甲方的责权利

1.甲方有权要求乙方按照约定提供工程所需的基础设施。

2.甲方有权要求丙方按照约定提供专业技术服务。

3.甲方有权对工程进度、质量、成本等进行监督和控制。

4.甲方有权在合同约定的范围内调整工程设计和施工方案。

5.甲方有权根据工程实际情况，要求乙方和丙方承担相应的违约责任。

六、丙方的责权利

1.丙方应按照约定提供专业技术服务，确保技术服务质量符合要求。

2.丙方应配合甲方和乙方的工作，及时解决技术服务过程中出现的问题。

3.丙方有权要求甲方和乙方按照约定支付技术服务费用。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。

2.乙方未按合同约定提供基础设施，导致工程延误，应承担相应的违约责任。

3.乙方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

八、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程设计文件

2.工程施工图纸

3.工程地质勘察报告

4.工程施工许可证

5.工程质量检测报告

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为第三方主体，提供专业技术服务，有助于提高工程质量和施工效率。

2.丙方的介入有助于甲方更好地控制工程进度、质量和成本。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为总包单位，对工程进行全面管理，有利于确保工程顺利完成。

2.甲方通过合同条款，保护自身权益，降低风险，实现项目收益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（承包方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（委托方）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

丙方（第三方主体）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鉴于乙方作为项目业主，需要甲方进行工程总包，同时丙方提供专业项目管理服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工程承包方式

1.甲方作为总包单位，对工程的设计、采购、施工、监理等全面负责。

2.丙方提供专业项目管理服务，包括但不限于：____________________。

三、工程进度

1.工程总工期：____________________

2.甲方应按照乙方和丙方的要求，确保工程按期完工。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：____________________

2.付款方式：

（1）开工前支付合同总价的30%；

（2）主体结构封顶支付合同总价的30%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的20%；

（4）质保期满后支付合同总价的20%。

五、乙方的责权利

1.乙方有权要求甲方按照约定进行工程设计和施工。

2.乙方有权要求丙方按照约定提供项目管理服务。

3.乙方有权对工程进度、质量、成本等进行监督和控制。

4.乙方有权在合同约定的范围内调整工程设计和施工方案。

5.乙方有权要求甲方和丙方承担相应的违约责任。

六、丙方的责权利

1.丙方应按照约定提供项目管理服务，确保项目管理质量符合要求。

2.丙方应配合甲方的工作，及时解决项目管理过程中出现的问题。

3.丙方有权要求甲方按照约定支付项目管理服务费用。

七、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按合同约定按时完成工程，每延误一日，应向乙方支付合同总价的0.1%作为违约金。

2.甲方未按合同约定进行工程设计和施工，导致工程不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.甲方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，应经乙方和丙方同意。

八、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章