施工工期合同模板

施工工期合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工项目的工期事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目总投资：____________________

二、工期约定

2.1施工工期：____________________

2.2乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，不得擅自延长工期。

2.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.4如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应在发生不可抗力事件之日起3日内书面通知甲方，并按实际延误时间顺延工期。

三、质量要求

3.1乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

3.2甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

3.3工程质量验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

四、合同价款

4.1合同价款：____________________

4.2甲方应在合同签订后5日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

4.3乙方完成合同约定的施工内容并经甲方验收合格后，甲方应按以下比例支付工程款：

（1）工程进度达到50%，支付合同价款的20%；

（2）工程进度达到80%，支付合同价款的30%；

（3）工程进度达到95%，支付合同价款的20%；

（4）工程竣工并通过验收后，支付合同价款的10%。

4.4乙方在收到甲方支付的工程款后，应向甲方开具合法的税务发票。

五、合同履行

5.1甲方应按合同约定的时间、地点、方式向乙方提供施工所需的材料、设备等。

5.2乙方应按照合同约定的施工工期、质量要求、技术规范等进行施工。

5.3甲方和乙方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）逾期支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）未经乙方同意，擅自改变施工内容、规模、标准的，应承担相应的赔偿责任。

6.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定工期完成施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

（2）未按合同约定质量标准完成施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复等。

七、争议解决

7.1甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.材料设备清单

4.工程量清单

5.工程进度表

6.质量验收标准

7.付款进度表

8.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为施工承包单位，丙方（以下简称“丙方”）为项目监理单位。三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工项目的工期、质量、安全及监理等事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目总投资：____________________

二、工期约定

2.1施工工期：____________________

2.2乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，不得擅自延长工期。

2.3丙方作为监理单位，负责监督乙方施工进度，确保项目按期完成。

2.4如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.5如因不可抗力等原因导致工期延误，丙方应在发生不可抗力事件之日起3日内书面通知甲方，并按实际延误时间顺延工期。

三、质量要求

3.1乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

3.2丙方作为监理单位，负责对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

3.3工程质量验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

四、合同价款

4.1合同价款：____________________

4.2甲方应在合同签订后5日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

4.3乙方完成合同约定的施工内容并经甲方验收合格后，甲方应按以下比例支付工程款：

（1）工程进度达到50%，支付合同价款的20%；

（2）工程进度达到80%，支付合同价款的30%；

（3）工程进度达到95%，支付合同价款的20%；

（4）工程竣工并通过验收后，支付合同价款的10%。

五、丙方监理职责及权利

5.1丙方负责对施工过程进行全过程监理，确保施工质量、安全、进度符合合同约定。

5.2丙方有权要求乙方提供施工进度、质量、安全等相关资料，并对施工过程中的问题进行整改。

5.3丙方有权对乙方进行现场检查，对发现的问题提出整改意见。

5.4丙方有权对乙方采取停工、整改等措施，确保工程质量、安全、进度。

六、乙方施工责任及义务

6.1乙方应按照合同约定的时间、地点、方式进行施工，确保项目按期完成。

6.2乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

6.3乙方应遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全。

6.4乙方应按时提供施工进度、质量、安全等相关资料，接受丙方的监督检查。

七、违约责任及限制条款

7.1乙方违约责任：

（1）逾期完成施工的，乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）未按合同约定质量标准完成施工的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复等。

（3）违反施工现场安全管理规定，造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。

7.2丙方违约责任：

（1）未按合同约定履行监理职责，造成工程质量、安全、进度问题的，丙方应承担相应的责任。

（2）故意隐瞒、歪曲工程质量、安全、进度等情况的，丙方应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

9.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.材料设备清单

4.工程量清单

5.工程进度表

6.质量验收标准

7.付款进度表

8.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.加强对施工过程的监督管理，确保工程质量、安全、进度。

2.提高合同履行的透明度，降低合同风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方作为项目业主的权益，确保项目按期、按质、按预算完成。

2.降低合同风险，保障甲方在项目实施过程中的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为施工承包单位，甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为项目投资单位。三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工项目的工期、质量、安全及投资等事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目总投资：____________________

二、工期约定

2.1施工工期：____________________

2.2乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，不得擅自延长工期。

2.3丁方作为投资单位，有权对施工进度进行监督，并要求乙方提供施工进度报告。

2.4如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方和丁方因此遭受的损失。

三、质量要求

3.1乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

3.2丁方作为投资单位，有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方提供质量检测报告。

四、合同价款

4.1合同价款：____________________

4.2甲方应在合同签订后5日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

4.3乙方完成合同约定的施工内容并经甲方和丁方验收合格后，甲方应按以下比例支付工程款：

（1）工程进度达到50%，支付合同价款的20%；

（2）工程进度达到80%，支付合同价款的30%；

（3）工程进度达到95%，支付合同价款的20%；

（4）工程竣工并通过验收后，支付合同价款的10%。

五、丁方投资职责及权利

5.1丁方作为投资单位，有权对项目投资进行决策，并监督项目的资金使用。

5.2丁方有权要求乙方提供施工进度、质量、安全等相关资料，并对施工过程中的问题进行整改。

5.3丁方有权对乙方采取停工、整改等措施，确保工程质量、安全、进度。

六、乙方施工责任及义务

6.1乙方应按照合同约定的时间、地点、方式进行施工，确保项目按期完成。

6.2乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

6.3乙方应遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全。

6.4乙方应按时提供施工进度、质量、安全等相关资料，接受丁方的监督检查。

七、违约责任及限制条款

7.1乙方违约责任：

（1）逾期完成施工的，乙方应向甲方和丁方支付逾期违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）未按合同约定质量标准完成施工的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复等。

（3）违反施工现场安全管理规定，造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。

7.2甲方违约责任：

（1）逾期支付工程款的，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）未经乙方同意，擅自改变施工内容、规模、标准的，甲方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

9.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲方、乙方、丁方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.材料设备