建筑绿化改造施工协议

建筑绿化改造施工协议合同编号：__________建筑绿化改造施工协议地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方是一家具备相关资质和经验的绿化改造施工企业，愿意承担工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本协议所指的工程内容包括：（1）绿化地带的设计与施工；（2）绿化设施的采购与安装；（3）绿化景观的维护与保养；（4）其他与绿化改造相关的施工任务。1.2施工方应按照业主提供的工程设计方案和施工图纸进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条工程进度与工期2.1施工方应按照双方约定的工期完成工程，工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2施工方应确保工程进度符合业主的要求，并按照约定的时间节点完成各阶段施工任务。2.3双方同意，如因不可抗力等原因导致工程进度受到影响，双方应协商顺延工期。第三条工程质量与验收3.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收时间双方另行约定。3.3业主有权对施工过程中的质量问题提出整改要求，施工方应按照业主的要求及时整改。3.4工程验收合格后，施工方应按照约定提供相应的保修服务。第四条合同价款与支付4.1本协议的合同总价为人民币____元（大写：_______________________元整），币种为人民币。4.2双方约定，合同价款分为三次支付，具体支付时间和比例双方另行约定。4.3每次支付合同价款时，业主应向施工方出具相应的付款凭证。4.4施工方开具正规发票，业主按约定时间支付合同价款。第五条违约责任5.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。5.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同价款的__%。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.付款凭证4.违约金计算公式5.工程验收报告6.保修服务协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程：根据协议5.2，逾期完成工程视为违约行为。2.业主未按照约定时间支付合同价款：根据协议5.3，逾期支付合同价款视为违约行为。3.工程质量不符合约定：根据协议3.3，工程验收不合格或存在质量问题视为违约行为。三、法律名词及解释：1.绿化改造：指对建筑物周边环境进行植被绿化、景观优化等改造工程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括施工费用、材料费用等。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：业主提出整改要求，施工方按照要求及时整改，确保工程质量。3.付款凭证缺失：解决办法：双方核对付款凭证，如有缺失，及时补开或补正。4.争议解决：解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应