2024年城市更新土石方爆破施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市更新土石方爆破施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3土石方爆破施工第二条合同范围及内容2.1施工项目概述2.2施工地点2.3施工期限第三条质量与安全标准3.1施工质量标准3.2施工安全标准第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款第五条合同的履行5.1承包方的义务5.2发包方的义务第六条违约责任6.1承包方违约6.2发包方违约第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点及机构第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条合同的终止9.1合同终止条件9.2终止后的处理事项第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3通知与送达第十三条附件13.1施工图纸及技术要求13.2施工方案及安全评估报告第十四条合同的生效、修改与补充14.1合同生效条件14.2合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3土石方爆破施工：指根据合同约定，乙方使用爆破技术对甲方提供的施工场地内的土石方进行爆破、清理等作业的活动。第二条合同范围及内容2.1施工项目概述：乙方负责甲方提供的施工场地的土石方爆破施工，包括但不限于爆破作业、安全防护、清理作业等。2.2施工地点：甲方指定的施工场地，具体位置以甲方提供的图纸和资料为准。2.3施工期限：乙方应在合同约定的施工期限内完成土石方爆破施工，施工期限自乙方入场施工之日起计算。第三条质量与安全标准3.1施工质量标准：乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，确保施工质量符合相关法规、规范和甲方要求。3.2施工安全标准：乙方应严格按照国家安全生产法律法规、甲方要求及相关标准进行施工，确保施工过程中的人员和财产安全。第四条合同价格与支付4.1合同总价：双方按照约定的单价和工程量，计算出合同总价，并在合同中予以明确。4.2支付方式：甲方按照合同约定的付款比例和时间，向乙方支付合同款项。4.3进度付款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度付款申请，甲方审核无误后支付相应款项。第五条合同的履行5.1承包方的义务：乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，保证施工质量，确保施工安全。5.2发包方的义务：甲方应按照合同约定，按时支付合同款项，提供施工场地和相关资料，协助乙方办理相关手续。第六条违约责任6.1承包方违约：乙方未按照合同约定完成施工任务，或施工质量、安全不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2发包方违约：甲方未按照合同约定支付款项，或提供施工场地和相关资料不符合约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。8.2合同解除条件：在合同履行过程中，发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第九条合同的终止9.1合同终止条件：合同约定的施工期限届满，乙方完成施工任务，合同自然终止。9.2终止后的处理事项：合同终止后，乙方应按照甲方要求，做好施工场地的清理和交接工作。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3通知与送达：双方可以通过书面形式，将合同履行过程中的通知、函件等送达对方。第十三条附件13.1施工图纸及技术要求：甲方应提供详细的施工图纸及技术要求，乙方应按照图纸和要求进行施工。13.2施工方案及安全评估报告：乙方应根据施工图纸和技术要求，编制施工方案和安全评估报告，提交甲方审批。第十四条合同的生效、修改与补充14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改与补充：合同履行过程中，双方可以通过书面形式修改或补充合同内容。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方：指非合同当事人，但在合同履行过程中与甲乙方产生关联，为合同的履行提供协助、服务或参与合同履行的一方。1.2第三方介入的范围：包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方协调：甲乙方应就第三方介入的事宜进行充分沟通，确保第三方正确理解合同双方的期望和要求。2.2第三方管理：甲乙方应共同对第三方进行管理，确保其按照合同要求履行义务，不得损害合同双方的合法权益。第三条第三方责任的限定3.1第三方责任：第三方应对其提供的服务或协助承担责任，并严格按照合同约定的标准和要求进行操作。3.2第三方责任限额：如第三方因履行合同造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同约定的限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方：第三方应接受乙方的指导和管理，按照乙方的要求履行合同义务。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更：如因客观原因需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并按照合同约定的程序进行。5.2第三方解除：如第三方未按照合同要求履行义务，甲乙方均有权解除与第三方的合作关系。第六条第三方介入的合同补充条款6.1第三方合同：甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。6.2第三方合同补充：甲乙方与第三方签订的合同，如有与本合同不一致之处，应以本合同为准。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议：如第三方未按照合同要求履行义务，甲乙方应通过友好协商解决争议。7.2第三方争议解决：协商不成的，甲乙方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密：第三方应遵守合同中的保密条款，不得泄露甲乙方商业秘密、技术秘密等信息。8.2第三方保密期限：自第三方介入合同之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条第三方介入的法律适用与争议解决9.1法律适用：第三方介入合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决：如第三方介入合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的其他条款10.1不可抗力：如第三方因不可抗力导致无法履行义务，甲乙方应根据实际情况协商处理。10.2合同转让：第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方，除非甲乙方同意。第十一条第三方介入的生效、修改与补充11.1第三方介入合同生效：第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。11.2第三方介入合同修改与补充：第三方介入合同履行过程中，甲乙方可以根据实际情况进行修改和补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸及技术要求附件2：施工方案及安全评估报告附件3：合同价款明细表附件4：支付凭证附件5：进度付款申请表附件6：施工场地交接单附件7：保密协议附件8：第三方合同附件9：争议解决仲裁协议附件1的详细要求：施工图纸应包括土石方爆破施工的详细设计图、施工平面图、施工立面图等，技术要求应包括施工工艺、质量标准、安全要求等。附件2的详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工方法、施工工艺等，安全评估报告应包括爆破作业的安全评估、风险分析、安全措施等。附件3的详细要求：合同价款明细表应详细列出合同总价、各分项工程的价格、价款支付的时间和比例等信息。附件4的详细要求：支付凭证应包括付款申请、付款审批、付款确认等文件。附件5的详细要求：进度付款申请表应包括工程进度、付款比例、付款金额等信息。附件6的详细要求：施工场地交接单应包括施工场地现状、交接时间、交接人员等信息。附件7的详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、违约责任等。附件8的详细要求：第三方合同应包括第三方的主体信息、服务内容、责任限制等。附件9的详细要求：争议解决仲裁协议应明确仲裁地点、仲裁机构、仲裁程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量、安全不符合约定。2.甲方未按照合同约定支付款项或提供施工场地和相关资料不符合约定。3.第三方未按照合同要求履行义务，包括但不限于服务不符合质量标准、协助不及时等。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于继续履行、支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行或造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应按照实际损失进行赔偿。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工，并要求乙方支付逾期违约金。如果乙方未按照合同约定完成施工导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约责任：指违约方因未履行合同义务而应承担的法律责任。4.保密信息：指