工装设计施工合同样本

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工装设计及施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于_______（具体内容详见附件一）。二、合同金额2.1本工程的设计费、施工费、材料费及各项杂费等合计为人民币_______元整（大写：_______元整）。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后_______日内予以确认。2.3甲方支付乙方工程预付款为合同金额的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。2.4乙方在工程竣工验收合格后_______日内向甲方提交工程结算书，甲方在收到结算书后_______日内予以确认。三、合同履行3.1乙方应按照甲方提供的工程概况进行设计，并按照双方确认的设计方案进行施工。3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按时完成工程。3.3甲方应按照合同约定支付乙方款项。3.4甲方应协助乙方进行施工现场的管理，确保施工顺利进行。四、工程验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。4.2甲方应按照约定时间组织验收，乙方应予以配合。4.3工程验收不合格的，乙方应在验收不合格后_______日内进行整改，并重新提交验收。4.4工程验收合格的，甲方应在验收合格后_______日内向乙方支付剩余款项。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的_______%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_______%乘以逾期天数。5.3乙方未按照约定标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担因此产生的费用。5.4因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日附件一：工程详细内容附件二：设计图纸附件三：施工方案附件四：材料及设备清单附件五：验收报告附件六：其他相关资料注意事项：1.合同主体的合法性：确保甲乙双方均为具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或其他组织，且具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.工程内容的明确性：详细列明工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等，以避免后期因理解不一致而产生的纠纷。3.合同金额的准确性：明确合同金额，包括设计费、施工费、材料费及各项杂费等，并约定好付款时间及方式。4.工程验收标准：明确工程验收的标准和程序，以及验收不合格的处理方式。5.违约责任：约定好违约金的比例和计算方式，以及违约责任的承担方。6.争议解决：约定好争议解决的途径和地点，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法：1.双方发生纠纷时，应进行友好协商，寻求和解。2.若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.独立法人资格：指具有法人地位的法律实体，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务。2.民事权利能力：指法人或其他组织依法取得、行使民事权利和承担民事义务的能力。3.民事行为能力：指法人或其他组织通过其行为取得民事权利、承担民事义务的能力。4.设计费：指乙方为甲方提供工装设计服务所收取的费用。5.施工费：指乙方按照设计方案进行施工所收取的费用。6.材料费：指乙方购买施工所需材料所产生的费用。7.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.仲裁：指双方约定将纠纷提交仲裁机构进行审理，仲裁裁决具有法律效力。10.诉讼：指双方将纠纷提交人民法院进行审理，法院判决具有法律效力。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方需按照甲方的工作时间和要求进行施工，确保工程按时完成。补充条款：由于甲方的工作时间和服务要求可能与常规商业项目不同，乙方需在合同中明确甲方的工作时间，并制定相应的施工计划，确保在不影响甲方正常工作的情况下完成工程。2.乙方为分包商，需与总包商和甲方进行沟通协作，确保工程质量和进度。3.工程涉及到特殊材料或设备的采购，需特别关注质量和供应时间。补充条款：对于特殊材料或设备的采购，乙方应提供详细的采购计划和质量保证措施，确保材料或设备的质量和供应时间符合工程要求。4.工程验收标准较高，需要专业的验收团队进行评估。补充条款：工程验收时，甲方