2024年城市供水排水工程承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水排水工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3工程定义第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付违约金第五条工程质量与保修5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3保修期限第六条合同的履行与监督6.1承包方的义务6.2发包方的义务6.3工程监督第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1承包方违约责任8.2发包方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密信息定义11.2保密义务11.3例外情况第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3通知与送达第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3工程定义第二条合同范围及工程内容2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：工程设计、设备采购、施工安装、系统调试、工程验收、保修服务等。2.2工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于：（1）水源及供水设施的建设与改造；（2）排水管道及泵站的建设与改造；（3）污水处理设施的建设与改造；（4）其他与城市供水排水相关的设施建设与改造。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本项目全部工程的设计、采购、施工、调试、验收、保修等费用，具体金额详见附件一。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。具体支付方式详见附件二。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划承包人应按照本合同约定的工程进度计划完成本项目，具体工程进度计划详见附件三。4.2工程交付标准本项目达到合同约定的质量标准，并通过发包人组织的验收合格后，视为工程交付。4.3延期交付违约金如承包人未按照约定的工程进度计划完成工程，应向发包人支付延期交付违约金。具体违约金计算方式详见附件四。第五条工程质量与保修5.1工程质量标准本项目的质量标准应符合国家及行业相关法律法规、规范标准的要求。5.2质量保证措施承包人应采取有效的质量保证措施，确保本项目质量。具体措施包括但不限于：（1）选用合格的原材料、设备及配件；（2）严格按照施工图纸和施工规范施工；（3）对施工人员进行专业技术培训；（4）对施工过程进行质量监控和检验。5.3保修期限本项目保修期限为验收合格之日起两年。在保修期限内，因承包人原因导致的质量问题，承包人应负责维修、更换，并承担因此产生的费用。第六条合同的履行与监督6.1承包方的义务承包人应按照本合同约定，完成工程的设计、采购、施工、调试、验收、保修等工作。6.2发包方的义务发包人应按照本合同约定，提供施工场地、资金等条件，并对工程实施监督管理。6.3工程监督发包人有权对承包人的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第八条违约责任8.1承包方违约责任如承包人未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）延期交付工程，按照约定的违约金计算方式向发包人支付违约金；（2）工程质量不符合约定，负责维修、更换，并承担因此产生的费用；（3）泄露发包人的商业秘密，向发包人支付违约金，并承担因此产生的损失赔偿责任。8.2发包方违约责任如发包人未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未按照约定提供施工场地、资金等条件，导致工程无法正常进行，应承担因此产生的损失；（2）未按照约定支付合同价款，按照约定的违约金计算方式向承包人支付违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点争议解决的地点为合同签订地。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件本合同在下列条件全部满足时终止：（1）工程验收合格；（2）承包人完成合同约定的全部工作；（3）发包人支付完毕合同价款。10.3合同解除条件任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。合同解除后，双方应按照约定承担相应的违约责任。第十一条保密条款11.1保密信息定义保密信息是指本合同签订过程中及合同履行过程中，双方披露的、不为公众所知晓的、具有商业价值的信息。11.2保密义务双方对本合同及履行过程中获知的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露。11.3例外情况下列情况不受保密义务的限制：（1）依法应当披露的信息；（2）双方同意公开的信息；（3）按照合同约定应当披露的信息。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.2合同的附件本合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.3通知与送达双方通过书面形式发出的通知，送达对方指定的联系方式，即视为通知送达。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为2024年。14.2签署地点本合同签署地点为中华人民共和国。14.3签署人承包方签署人为：____________发包方签署人为：____________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义第三方是指除承包方和发包方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方种类第三方包括但不限于：中介方、监理方、检测方、咨询服务方等。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择双方同意，如需第三方介入，应事先协商确定第三方的选择标准、选定方式和合同签订等程序。2.2第三方合同签订第三方介入本合同履行时，承包方和发包方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利义务。2.3第三方介入时间第三方应在双方约定的时间内介入本合同履行，具体时间由双方协商确定。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方应按照双方约定的范围和标准，履行其在合同中的义务，并承担相应的责任。3.2第三方责任限额如第三方因履行其在合同中的义务导致损失，第三方应承担的责任限额由双方在合同中约定。3.3第三方责任划分双方应明确第三方在合同履行过程中的责任和义务，如发生争议，双方应友好协商解决。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方的关系是指第三方在本合同履行过程中，与承包方和发包方之间的权利义务关系。4.2第三方与甲乙方的权利义务划分双方应明确第三方在合同履行过程中的权利义务，包括但不限于：（1）第三方应按照约定提供服务；（2）第三方应承担其在合同中的责任；（3）第三方应遵守合同约定的保密义务。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响本合同的效力，本合同的履行仍按原约定执行。5.2第三方介入不影响双方在合同中的权利义务，双方应按照原约定履行合同。5.3第三方介入不影响双方对合同的解除、终止和违约责任等条款的执行。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）第三方应承担因违约导致的损失赔偿责任；（2）第三方应支付违约金。6.2第三方违约处理如第三方发生违约行为，双方应协商解决；协商不成的，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方与甲乙方的沟通与协作7.1第三方与甲乙方的沟通7.2第三方与甲乙方的协作第三方应积极参与甲乙方的协作，共同推进合同履行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止条件第三方介入本合同的履行至合同约定的终止条件满足时，第三方介入终止。8.2第三方介入终止程序第三方介入终止前，双方应协商确定第三方退场的时间、方式和相关责任。8.3第三方介入终止后的责任第三方介入终止后，第三方对合同履行过程中产生的责任不再承担，但第三方未履行完毕的义务应继续履行。第九条第三方与甲乙方的争议解决9.1争议解决方式第三方与甲乙方的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点争议解决的地点为合同签订地。第十条第三方与甲乙方的法律适用与争议解决10.1法律适用第三方与甲乙方的签订的书面合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如第三方与甲乙方的履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方与甲乙方的其他条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.2合同的附件合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。11.3通知与送达双方通过书面形式发出的通知，送达对方指定的联系方式，即视为通知送达。第十二条合同的签署12.1签署第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：工程设计文件应包括工程设计说明书、施工图纸、技术规范等，须符合国家及行业相关法律法规、规范标准的要求。附件二：合同价款支付明细表详细要求和说明：合同价款支付明细表应详细列明支付节点、支付比例、支付金额等信息，支付方式可包括银行转账、支票等。附件三：工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划应明确项目的开始时间、结束时间及关键节点，须经双方确认后方可执行。附件四：违约金计算方式详细要求和说明：违约金计算方式应详细列明计算公式、计算依据及其它相关因素，以确保违约金计算的公正性和合理性。附件五：工程质量标准详细要求和说明：工程质量标准应包括材料、设备、施工等方面的质量要求，须符合国家及行业相关标准。附件六：保密协议详细要求和说明：保密协议应明确保密信息的内容、保密期限、例外情况等，以确保双方的合法权益。附件七：第三方合同详细要求和说明：第三方合同应明确第三方的义务、责任、权益等，以及双方与第三方的权利义务划分。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定：示例：如承包人未按照约定的工程进度计划完成工程，应向发包人支付违约金。具体违约金计算方式详见附件四。2.发包方违约行为及责任认定：示例：如发包人未按照约定提供施工场地、资金等条件，导致工程无法正常进行，应承担因此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定：示例：如第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但