2024年学校餐厅装修施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年学校餐厅装修施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1学校名称与资质1.2装修施工方名称与资质1.3定义与解释第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条工程时间安排3.1开工日期3.2竣工日期3.3施工周期第四条工程质量标准4.1施工质量要求4.2材料标准4.3验收标准第五条合同价格与支付方式5.1合同总价5.2支付条款5.3进度付款5.4税金及其他费用第六条施工方的义务与责任6.1施工方的义务6.2施工安全责任6.3保密条款第七条学校方的义务与责任7.1学校方的义务7.2学校安全责任7.3配合施工第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3价格调整第九条违约责任9.1施工方违约9.2学校方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条一般条款12.1合同的保管12.2合同的修改12.3合同的转让第十三条特殊条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同效力第十四条附录14.1工程设计图纸14.2材料品牌及规格14.3施工工艺说明14.4其他技术文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1学校名称与资质学校名称为学校，具备相关教育和餐饮服务的合法资质。1.2装修施工方名称与资质装修施工方名称为装修工程公司，具备建筑装修工程专业承包资质，以及相关的安全生产许可。1.3定义与解释本合同所述“学校餐厅”指的是学校内用于为学生和教职员工提供餐饮服务的场所。“装修施工”指的是对学校餐厅进行的内外部装修、改造和设施更新等活动。“工程进度”指的是工程按照约定的时间节点和顺序进行施工的过程。“工程质量”指的是工程满足约定技术标准、规范和功能要求的状态。“合同价款”指的是双方约定的，完成合同约定的全部工程量后应支付给施工方的金额。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为学校餐厅的装修施工，包括但不限于餐厅内部空间设计、装修材料选用、设施安装、水电布线等。2.2施工范围施工范围包括餐厅内部装修、厨房设备更新、餐厅外部环境整治等。2.3工程量清单工程量清单详见附件，该清单内容是合同价款计算的基础。第三条工程时间安排3.1开工日期开工日期为2024年X月X日。3.2竣工日期竣工日期为2024年X月X日。3.3施工周期施工周期为X个月，自开工日期起至竣工日期止。第四条工程质量标准4.1施工质量要求施工应严格按照国家及地方相关建筑装修工程标准和设计图纸进行。4.2材料标准材料应符合国家及地方相关环保、安全、耐用等标准，且应由施工方提供材料合格证明。4.3验收标准工程验收应满足设计要求和国家及地方相关验收规范，包括观感质量、使用功能、安全性能等。第五条合同价格与支付方式5.1合同总价合同总价为人民X元整（大写：人民币X元整）。5.2支付条款支付条款按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。5.3进度付款进度付款应根据实际完成的工程量进行，支付金额由双方根据工程量清单和合同单价确定。5.4税金及其他费用合同价款中已包含税金及其他费用，如遇政策调整，双方按实际情况协商调整。第六条施工方的义务与责任6.1施工方的义务施工方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。6.2施工安全责任施工方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保工程施工安全。6.3保密条款施工方应对在施工过程中获取的学校方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。因施工方原因导致合同无法履行或者造成学校损失的，施工方应承担相应的违约责任和赔偿责任。学校应按照约定时间支付合同价款，提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协助施工方进行施工。学校应对施工方在施工过程中提供的安全保障和施工质量进行监督，有权提出改进意见和建议。学校方的义务与责任如违反合同约定，导致工程进度延误或者质量问题，学校方应承担相应的违约责任和赔偿责任。学校应按照合同约定支付合同价款，如延迟支付，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金。学校应按照合同约定提供施工所需的条件，如未按约定提供，导致工程进度延误，学校应承担由此增加的费用和工程延误的损失。学校应对施工方的施工质量进行监督，如发现质量问题，有权要求施工方及时整改。学校有权根据合同约定和实际情况变更合同内容，但变更内容应与施工方协商一致，并书面确认。如因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失，双方应按实际情况协商解决。本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。附件：工程量清单、设计图纸、材料品牌及规格、施工工艺说明等。第八条变更与调整8.1变更条件任何一方如需对合同内容进行变更，应书面提出变更请求，经对方同意后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2变更程序变更协议应明确变更的内容、范围、时间、费用等事项，并经双方签字（或盖章）生效。8.3价格调整如变更导致合同价款的增减，双方应按实际情况协商调整合同价款。第九条违约责任9.1施工方违约施工方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的标准，或未按约定时间提交工程验收，或泄露学校商业秘密和个人信息的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2学校方违约学校方未按合同约定支付合同价款，或未按约定提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失，包括但不限于经济损失、精神损失等。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3法律途径调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件本合同在工程竣工并验收合格之日起终止。11.3合同解除条件任何一方未履行合同义务的，对方均有权解除合同。第十二条一般条款12.1合同的保管双方均应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2合同的修改本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十三条特殊条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第十四条附录14.1工程设计图纸工程设计图纸详见附件，该图纸是施工的依据。14.2材料品牌及规格材料品牌及规格详见附件，该信息是合同价款计算的基础。14.3施工工艺说明施工工艺说明详见附件，该说明是工程施工的指导。14.4其他技术文件第二部分：第三方介入后的修正为明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的划分，本合同对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方定义与分类1.1第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方分为有偿服务第三方和无偿服务第三方。有偿服务第三方指为甲乙方提供服务并获得报酬的第三方；无偿服务第三方指为甲乙方提供服务但未获得报酬的第三方。第二条第三方介入的方式与程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的方式和程序，包括但不限于第三方选择的依据、介入时间、介入范围等。2.2甲乙方选择第三方时，应确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉，并书面告知对方。2.3第三方介入前，甲乙方应就第三方介入的具体事项达成一致，并签订书面协议，作为本合同的附件。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、标准规范，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。3.2第三方对其提供的服务或产品负责，如因第三方原因导致工程质量问题、安全事故等，第三方应承担相应责任。3.3第三方应保守甲乙方的商业秘密和个人信息，不得泄露给其他方。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立的主体，各自承担各自的法律责任。4.2甲乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.3第三方与甲乙方之间的纠纷，应由双方协商解决；协商不成的，可通过调解、仲裁或诉讼等途径解决。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿范围、赔偿限额等。5.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确，并作为本合同的附件。5.3如第三方责任限额与本合同约定不一致，以第三方介入协议为准。第六条第三方介入对合同价款的影响6.1第三方介入如导致合同价款的增减，甲乙方应按实际情况协商调整合同价款。6.2第三方介入费用应在合同价款中单独列支，并在第三方介入协议中明确。第七条第三方介入对工程进度的影响7.1甲乙方应与第三方协商，确保工程进度不受影响。7.2如第三方原因导致工程进度延误，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.3甲乙方应与第三方协商，采取措施减轻或消除工程进度延误的影响。第八条甲乙方的义务与责任8.1甲乙方应确保第三方按照合同约定履行其职责。8.2甲乙方应对第三方介入过程中出现的问题及时沟通、协调，确保工程顺利进行。8.3甲乙方应对第三方提供的服务或产品进行监督，确保其符合合同约定。第九条违约责任与赔偿9.1甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同关系。9.2甲乙方未履行本合同约定，导致第三方不能履行其职责的，甲乙方应承担违约责任。9.3第三方未按照合同约定履行其职责，导致工程质量问题、安全事故等，第三方应承担相应责任。第十条争议解决10.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3调解不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本修正条款自双方签字（或盖章）之日起生效，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细说明：本附件包含餐厅内部装修设计图、厨房设备布局图、餐厅外部环境整治设计图等，均为施工的依据。附件二：材料品牌及规格附件三：施工工艺说明详细说明：本附件详细说明施工过程中的各项工艺，包括施工方法、技术要求、质量标准等。附件四：工程量清单详细说明：本附件列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，作为合同价款计算的基础。附件五：第三方介入协议详细说明：本附件为甲乙方与第三方签订的协议，明确第三方介入的时间、范围、责任限额等事项。附件六：付款凭证详细说明：本附件包括甲乙方支付合同价款的凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。附件七：验收报告详细说明：本附件包含工程竣工后的验收报告，记录工程的各项指标是否符合合同约定。附件八：变更协议详细说明：本附件记录合同履行过程中，甲乙方就合同内容进行变更的书面协议。附件九：违约通知书详细说明：本附件用于记录甲乙方通知对方违约行为的情况，以及违约行为的描述和证据。附件十：调解书或判决书详细说明：本附件为解决合同争议后，第三方作出的调解书或人民法院作出的判决书。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方未按合同约定时间完成工程。2.施工方提供的工程质量不符合约定标准。3.施工方未按约定提供施工图纸、技术资料等。4.学校方未按约定支付合同价款。5.学校方未按约定提供施工所需条件。6.第三方未按约定提供服务或产品。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为给守约方造成的直接损失，包括但不限于经济损失、精神损失。2.违约方应支付守约方因解决违约问题而产生的合理费用，如律师费、诉讼费等。3.违约方支付的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。示例说明：假设施工方未按合同约定时间完成工程，导致学校方无法按时使用餐厅，学校方因此遭受了经济损失。在此情况下，施工方应承担因违约导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金额，作为对违约行