建筑施工劳务分包合同的特点

建筑施工劳务分包合同的特点合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________一、分包工程概况1.1本项目名称为：____________________1.2分包工程内容为：____________________1.3分包工程范围：____________________1.4分包工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、分包方式及劳务报酬2.1分包方式：采取固定价格分包，分包费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。2.2劳务报酬支付方式：（1）本合同签订后__个工作日内，发包方支付分包方预付款人民币____元整；（2）工程验收合格后，发包方应在验收报告出具之日起__个工作日内支付分包方剩余劳务报酬；（3）分包方开具等额的正规发票，发包方据此支付。三、分包方的义务3.1分包方应按照发包方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能；3.2分包方应严格按照设计和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；3.3分包方应承担并履行总包合同中与分包工程相关的乙方义务；3.4分包方应遵守国家法律法规，依法纳税，并承担由于自身原因导致的纠纷和损失。四、发包方的义务4.1发包方应按照本合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保分包方顺利开展施工；4.2发包方应按照本合同约定支付分包方的劳务报酬；4.3发包方应协助分包方办理工程验收、竣工资料等相关手续；4.4发包方应承担由于自身原因导致的纠纷和损失。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2分包方如未能按照约定完成分包工程，应按照逾期天数向发包方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程劳务报酬的__%；5.3发包方如未能按照约定支付分包方的劳务报酬，应按照逾期天数向分包方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付劳务报酬的__%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格日止；7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.分包工程设计图纸和技术规范2.分包工程施工计划和进度表3.分包工程质量标准和要求4.分包工程安全措施和应急预案5.分包工程劳务报酬支付明细表6.分包工程验收报告和竣工资料7.分包工程签证单和工程量清单8.分包工程合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.发包方未按约定时间支付预付款或劳务报酬，认定违约行为。2.分包方未按设计和施工规范进行施工，导致工程质量、安全问题，认定违约行为。3.分包方未按约定完成分包工程，认定违约行为。4.发包方未提供施工场地、施工条件、施工资料等，导致分包方无法顺利施工，认定违约行为。5.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑施工劳务分包合同：指发包方将施工项目中的部分劳务工程分包给分包方完成，并支付相应劳务报酬的合同。2.分包工程：指在总包工程中，由总包方将其中的部分工程分包给其他施工单位或个人施工的行为。3.预付款：指合同签订后，发包方按照约定向分包方支付的一定金额的款项，作为分包方施工的准备费用。4.劳务报酬：指分包方完成分包工程后，应得的报酬。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.发包方未按约定时间支付预付款或劳务报酬：分包方可以与发包方沟通协商，要求按时支付；如协商无果，分包方可以依法向人民法院提起诉讼。2.分包方未按设计和施工规范进行施工，导致工程质量、安全问题：发包方有权要求分包方立即整改，并承担由此产生的费用；严重违约的，发包方可以解除合同，并要求分包方承担违约责任。3.分包方未按约定完成分包工程：发包方可以与分包方协商，要求分包方在规定时间内完成工程；如协商无果，发包方可以依法向人民法院提起诉讼。4.发包方未提供施工场地、施工条件、施工资料等：分包方可以与发包方协商，要求发包方履行合同约定；如协商无果，分包方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑施工项目中的劳务工程分包。2.适用于分包方具有相应资质和能力，能够完成分包工程。3.适用于发包方