建筑加固工程分包合同范本

建筑加固工程分包合同范本合同编号：__________合同双方：地址：_______________________联系方式：_____________________地址：_______________________联系方式：_____________________鉴于甲方为某一建筑物的所有人或使用权人，需要对建筑物进行加固工程；乙方具备相关的施工资质和技术能力，愿意承担该加固工程的施工任务。双方为了明确双方的权利和义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责对上述建筑物进行加固工程，包括但不仅限于结构补强、裂缝修补、钢筋焊接等工作。具体工程内容以甲乙双方另行签订的工程量清单为准。1.4工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，达到设计文件和规范要求的功能和使用寿命。第二条合同价格2.1合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2价格调整：合同总价在工程实施过程中，如因甲方要求变更工程内容或因不可抗力等因素导致工程费用增减，双方可另行签订补充协议，调整合同总价。2.3付款方式：（1）甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。（2）工程进度达到约定的比例后，乙方提供相应进度工程的发票，甲方按实际完成工程量支付相应款项。（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价的剩余比例款项。第三条工程期限3.1工程期限：本工程自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为____天。3.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工要求4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，不得擅自停工、窝工。4.3乙方在施工过程中应确保安全生产，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。第五条工程验收5.1工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检，并向甲方提供工程验收报告。5.2甲方收到验收报告后，应在约定时间内组织验收，如对工程质量有异议，应在验收合格后____天内向乙方提出，并提供书面整改通知。乙方应在收到整改通知后____天内按照甲方要求进行整改。5.3工程验收合格后，甲方应按照本合同约定支付剩余款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。6.2甲方如未按照约定时间支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程量清单2.设计文件3.施工方案4.安全防护措施方案5.工程验收报告6.付款凭证7.整改通知二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.乙方擅自停工、窝工，视为违约。3.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。5.甲方未按照约定时间组织工程验收，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑物的所有人或使用权人。2.乙方：指承担加固工程施工任务的单位。3.工程验收：指对完成的加固工程进行检查、测试，以确定其是否符合合同约定的质量标准。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向乙方支付违约金，并要求乙方尽快整改、赶工。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照甲方要求进行整改，必要时请第三方检测机构进行检测，直至达到合同约定的质量标准。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款方式及时支付款项，如有异议，可通过友好协商解决。4.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，及时报告相关部门，并采取措施防止事故扩大。五、所有应用场景：1.建筑物的加固工程。