2024年度建筑工程项目分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程项目分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方（分包商）的基本信息1.2：乙方（总包商）的基本信息1.3：丙方（业主）的基本信息第二条：合同范围及工程内容2.1：工程项目的具体范围2.2：工程项目的主要工程内容2.3：工程项目的分包范围和分包工程内容第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价及构成3.2：支付方式及支付时间表3.3：价款调整的条件和方式第四条：工程进度及工期要求4.1：工程项目的总体进度计划4.2：各分部分项工程的进度计划4.3：工期延误的责任和处理方式第五条：工程质量及验收标准5.1：工程质量标准5.2：验收程序及验收标准5.3：质量问题的处理方式第六条：安全生产及环保要求6.1：安全生产责任及措施6.2：环保要求及措施6.3：安全事故的处理方式第七条：变更及解除合同的条件和程序7.1：合同变更的条件和程序7.2：合同解除的条件和程序第八条：违约责任及赔偿方式8.1：甲方违约的责任及赔偿方式8.2：乙方违约的责任及赔偿方式8.3：丙方违约的责任及赔偿方式第九条：争议解决方式及适用法律9.1：合同争议的解决方式9.2：适用法律及管辖法院第十条：保密条款10.1：保密信息的范围和内容10.2：保密信息的保护措施及期限第十一条：合同的生效、变更和终止11.1：合同的生效条件11.2：合同的变更条件11.3：合同的终止条件第十二条：其他条款12.1：合同的附件及补充协议12.2：甲乙丙三方的联系人和联系方式12.3：合同的修改和补充第十三条：合同的签署和备案13.1：合同签署的时间和地点13.2：合同备案的程序和时间第十四条：附则14.1：合同的生效日期14.2：合同的解释权归属14.3：合同的废止和替换第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：甲方（分包商）的基本信息甲方全称：_______，统一社会信用代码：_______，地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。1.2：乙方（总包商）的基本信息乙方全称：_______，统一社会信用代码：_______，地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。1.3：丙方（业主）的基本信息丙方全称：_______，统一社会信用代码：_______，地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。第二条：合同范围及工程内容2.1：工程项目的具体范围工程项目名称：_______，项目地址：_______，工程项目包括：_______。2.2：工程项目的主要工程内容主要包括：_______，次要包括：_______。2.3：工程项目的分包范围和分包工程内容分包范围：_______，分包工程内容：_______。第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价及构成合同总价：_______元（大写：_______元整），合同总价构成包括：_______。3.2：支付方式及支付时间表支付方式：_______，支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，乙方支付甲方工程总价_______%的预付款；（2）工程进度达到_______%后，乙方支付甲方工程总价_______%的进度款；（3）工程验收合格后，乙方支付甲方工程总价_______%的尾款。3.3：价款调整的条件和方式价款调整条件：_______，价款调整方式：_______。第四条：工程进度及工期要求4.1：工程项目的总体进度计划工程项目的总体进度计划如下：（1）工程启动：_______年_______月_______日；（2）工程竣工：_______年_______月_______日；（3）工程验收：_______年_______月_______日。4.2：各分部分项工程的进度计划各分部分项工程的进度计划如下：（1）分包工程一：_______年_______月_______日前完成；（2）分包工程二：_______年_______月_______日前完成；（3）分包工程三：_______年_______月_______日前完成；（4）分包工程四：_______年_______月_______日前完成。4.3：工期延误的责任和处理方式工期延误责任：_______，工期延误处理方式：_______。第五条：工程质量及验收标准5.1：工程质量标准工程质量标准按照_______标准执行。5.2：验收程序及验收标准验收程序：_______，验收标准：_______。5.3：质量问题的处理方式质量问题处理方式：_______。第六条：安全生产及环保要求6.1：安全生产责任及措施安全生产责任：_______，安全生产措施：_______。6.2：环保要求及措施环保要求：_______，环保措施：_______。6.3：安全事故的处理方式安全事故处理方式：_______。第八条：变更及解除合同的条件和程序8.1：合同变更的条件和程序合同变更条件：_______，合同变更程序：_______。8.2：合同解除的条件和程序合同解除条件：_______，合同解除程序：_______。第九条：违约责任及赔偿方式9.1：甲方违约的责任及赔偿方式甲方违约责任：_______，甲方违约赔偿方式：_______。9.2：乙方违约的责任及赔偿方式乙方违约责任：_______，乙方违约赔偿方式：_______。9.3：丙方违约的责任及赔偿方式丙方违约责任：_______，丙方违约赔偿方式：_______。第十条：争议解决方式及适用法律10.1：合同争议的解决方式合同争议解决方式：_______。10.2：适用法律及管辖法院适用法律：_______，管辖法院：_______。第十一条：保密条款11.1：保密信息的范围和内容保密信息范围：_______，保密信息内容：_______。11.2：保密信息的保护措施及期限保密保护措施：_______，保密期限：_______。第十二条：合同的生效、变更和终止12.1：合同的生效条件合同生效条件：_______。12.2：合同的变更条件合同变更条件：_______。12.3：合同的终止条件合同终止条件：_______。第十三条：合同的签署和备案13.1：合同签署的时间和地点合同签署时间：_______，合同签署地点：_______。13.2：合同备案的程序和时间合同备案程序：_______，合同备案时间：_______。第十四条：附则14.1：合同的生效日期合同生效日期：_______。14.2：合同的解释权归属合同解释权归属：_______。14.3：合同的废止和替换合同废止和替换：_______。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1：第三方定义第三方指非甲方亦非乙方，与本合同工程项目存在利害关系，可能影响合同执行的个体或组织。1.2：第三方介入范围第三方介入范围包括：中介方、监理方、审计方、政府部门等。第二条：第三方介入的程序及条件2.1：第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）第三方提出介入申请；（2）甲方和乙方对第三方介入申请进行审查；（3）甲方和乙方同意第三方介入的，签订补充协议；（4）第三方按照约定参与合同执行。2.2：第三方介入条件第三方介入条件包括：（1）第三方与甲方或乙方存在合法的利害关系；（2）第三方参与不违反相关法律法规；（3）甲方和乙方同意第三方介入。第三条：第三方介入后的合同修正3.1：第三方权利和义务第三方权利：_______，第三方义务：_______。3.2：第三方与其他各方的关系第三方与甲方：_______，第三方与乙方：_______。3.3：第三方介入对合同执行的影响第三方介入对合同执行的影响：_______。第四条：第三方责任限额4.1：第三方责任限额的确定第三方责任限额根据_______确定。4.2：第三方责任限额的调整第三方责任限额调整的条件和程序：_______。4.3：第三方责任限额的赔偿范围第三方责任限额的赔偿范围：_______。第五条：第三方介入的终止5.1：第三方介入终止的条件第三方介入终止条件：_______。5.2：第三方介入终止的程序第三方介入终止程序：_______。5.3：第三方介入终止后的处理第三方介入终止后的处理：_______。第六条：补充协议6.1：补充协议的签订补充协议签订的条件和程序：_______。6.2：补充协议的内容补充协议内容包括：_______。第七条：合同的继续履行7.1：第三方介入对合同履行的影响第三方介入对合同履行的影响：_______。7.2：合同履行的调整合同履行调整的条件和程序：_______。7.3：合同履行的期限合同履行的期限：_______。第八条：违约责任及赔偿8.1：第三方违约的责任及赔偿第三方违约责任及赔偿：_______。8.2：甲方和乙方对第三方违约的处理甲方和乙方对第三方违约的处理：_______。第九条：争议解决9.1：第三方介入引起的争议解决第三方介入引起的争议解决方式：_______。9.2：第三方介入引起的争议适用法律及管辖法院第三方介入引起的争议适用法律及管辖法院：_______。第十条：附则10.1：第三方介入的生效日期第三方介入的生效日期：_______。10.2：第三方介入的解释权归属第三方介入的解释权归属：_______。10.3：第三方介入的废止和替换第三方介入的废止和替换：_______。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程项目详细设计图纸附件二：工程项目的施工方案附件三：工程项目的施工进度计划附件四：工程项目的质量标准和要求附件五：安全生产及环保措施方案附件六：合同变更申请表附件七：合同解除申请表附件八：违约行为认定及处理办法附件九：争议解决方式及适用法律确认书附件十：保密协议附件十一：补充协议模板附件十二：第三方介入同意书附件十三：第三方介入终止协议附件十四：合同履行证明说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定时间提供设计图纸或施工方案；2.甲方未按约定支付进度款或尾款；3.乙方未按约定时间完成工程；4.乙方未按约定质量标准完成工程；5.乙方未按约定支付预付款或进度款；6.丙方未按约定提供施工场地或施工条件；7.丙方未按约定时间支付工程款；8.第三方未按约定履行介入职责；9.第三方未按约定时间参与合同执行；10.任何一方违反合同约定的其他条款。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误的，按延误天数赔偿违约金；2.违约行为导致工程质量不符合约定的，按不合格部分的价值赔偿；3.违约行为导致合同无法履行的，对方有权解除合同，并追究违约方违约责任；4.违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任；5.第三方违约的，甲方和乙方有权解除合同，并追究第三方违约责任；6.具体违约责任认定标准详见附件八。示例说明：如果甲方未按约定时间提供设计图纸，导致乙方无法按时开始施工，乙方有权要求甲方支付违约金，具体金额按照附件八中的违约金计算方式确定。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指承担分包责任的建筑企业；2.乙方：指承担总包责任的建筑企业；3.丙方：指工程项目的主人，即业主；4.工程项目：指双方约定由甲方分包给乙方的建筑项目；5.分包合同：指甲方将其承担的工程项目的部分工作分包给乙方的合同；6.总包合同：指乙方承担工程项目全部或部分工作的合同；7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金；8