工期保证协议书范例

工期保证协议书范例合同编号：__________鉴于甲方作为工程项目的业主，需确保工程项目的工期顺利进行，乙方作为工程项目的施工方，有义务按照约定的工期完成工程项目的施工。为了明确双方的权利和义务，保证工程项目的顺利实施，经双方友好协商，特订立本工期保证协议书。第一条工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目内容：__________1.4工程项目合同金额：__________第二条工期保证2.1乙方应按照双方签订的工程合同约定的工期完成工程项目的施工。2.2乙方应确保工程项目的关键节点按下列时间表顺利完成：（1）桩基工程：__________（2）基础工程：__________（3）主体结构工程：__________（4）装饰装修工程：__________（5）竣工验收：__________2.3若乙方未能按照约定的关键节点完成工程项目的施工，应按照甲方提出的合理违约金计算方式支付违约金。第三条工期延误的处理3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应提前向甲方书面申请，并征得甲方同意。3.2乙方如遇不可抗力因素导致工期延误，应立即向甲方报告，并提供相关证明材料。3.3甲方应在收到乙方申请或报告后，根据实际情况及时回复乙方。若甲方同意工期延误，双方应另行签订补充协议，明确工期延期后的相关事宜。第四条违约责任4.1乙方未按照约定的关键节点完成工程项目的施工，甲方有权按照约定的违约金计算方式向乙方追讨违约金。4.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权按照约定的违约金计算方式向甲方追讨违约金。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条附则6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程合同2.工程项目的相关设计文件3.工程项目的施工方案4.关键节点时间表5.不可抗力因素证明材料6.补充协议7.违约金计算方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的关键节点完成工程项目的施工2.乙方遇不可抗力因素导致工期延误，未及时向甲方报告并提供相关证明材料3.甲方未按照约定时间支付工程进度款三、法律名词及解释：1.工期保证：乙方按照约定的工期完成工程项目的施工的承诺2.违约金：因违约行为而支付给对方的经济赔偿3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等4.补充协议：对原合同未尽事宜进行补充和完善的协议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方提前向甲方书面申请，并征得甲方同意；遇不可抗力因素导致工期延误，及时向甲方报告并提供相关证明材料2.支付工程进度款延误：甲方按照约定时间支付工程进度款，如有延误，应支付违约金3.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼五、所有应用场景：1.工程项目施工方与业主之间的工期保证协