室外发包合同范例

室外发包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟对某室外项目进行施工，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求完成室外项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、合同标的

2.1乙方负责室外项目的施工，包括但不限于土建、道路、绿化、照明、排水、消防等工程。

2.2乙方应按照甲方的要求，在合同约定的期限内完成室外项目的施工。

三、合同价款

3.1合同价款为人民币__________元整（大写：__________________________）。

3.2合同价款包含以下费用：

（1）材料费；

（2）人工费；

（3）机械费；

（4）管理费；

（5）利润。

3.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方应向甲方提供合同价款__________%的预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，乙方应向甲方提供工程进度款__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方应支付合同价款__________%；

（4）合同终止后__________日内，甲方应支付合同价款__________%。

四、工期及延期

4.1本合同工期为__________个月。

4.2乙方应按照合同约定的时间完成室外项目的施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量及验收

5.1乙方应按照国家及行业相关标准，确保室外项目的施工质量。

5.2甲方有权对室外项目进行验收。验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程进度款。

六、合同解除及违约责任

6.1双方协商一致，可以解除本合同。

6.2任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目设计图纸及施工图；

2.甲方提供的施工场地相关资料；

3.乙方提交的施工组织设计、施工方案及施工进度计划。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟对某室外项目进行施工，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求完成室外项目的施工任务，同时丙方愿意作为监理方对乙方的施工过程进行监督管理，以保障施工质量及进度，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、合同标的

2.1乙方负责室外项目的施工，包括但不限于土建、道路、绿化、照明、排水、消防等工程。

2.2丙方作为监理方，负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保施工质量及进度符合合同要求。

三、合同价款

3.1合同价款为人民币__________元整（大写：__________________________）。

3.2合同价款支付方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方应向甲方提供合同价款__________%的预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，乙方应向甲方提供工程进度款__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方应支付合同价款__________%；

（4）合同终止后__________日内，甲方应支付合同价款__________%。

四、工期及延期

4.1本合同工期为__________个月。

4.2乙方应按照合同约定的时间完成室外项目的施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量及验收

5.1乙方应按照国家及行业相关标准，确保室外项目的施工质量。

5.2丙方作为监理方，有权对室外项目进行质量检查，发现问题应及时通知乙方整改。

5.3甲方有权对室外项目进行验收。验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程进度款。

六、监理方职责及权利

6.1丙方作为监理方，有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括但不限于施工材料、施工工艺、施工进度等。

6.2丙方有权要求乙方提交施工组织设计、施工方案及施工进度计划等相关资料。

6.3丙方有权对乙方的施工质量、进度及安全进行监督，并提出整改意见。

6.4丙方有权对乙方的违约行为进行记录，并向甲方报告。

七、甲方权益及权利

7.1甲方有权要求乙方在施工过程中遵守合同约定，确保施工质量及进度。

7.2甲方有权要求丙方对施工过程进行监督，确保施工质量及进度。

7.3甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料，如施工图纸、施工组织设计等。

7.4甲方有权对乙方的施工质量、进度及安全进行监督检查。

八、乙方违约及限制条款

8.1乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

8.2乙方如违反施工质量标准，应承担相应的违约责任。

8.3乙方如未按合同约定进行施工，导致工期延误，应承担相应的违约责任。

8.4乙方如违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

8.5乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得擅自改变施工方案。

九、争议解决

9.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保施工质量及进度，降低甲方在施工过程中的风险。通过丙方的监督，可以及时发现并解决施工过程中可能出现的问题，提高施工效率，确保项目按期完成。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，在合同中占据主导地位，旨在保障自身的权益。通过明确的合同条款，甲方可以确保施工质量及进度，降低施工风险，确保项目顺利完成。同时，甲方有权对施工过程进行监督检查，确保施工符合预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丙方（以下简称“设计方”）：

鉴于乙方具备室外工程项目的施工能力，业主方拟委托乙方进行室外项目的施工，同时丙方作为设计方，将提供项目的设计方案，乙方希望在与业主方合作的同时，保障自身的权益和利益，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、合同标的

2.1乙方负责室外项目的施工，包括但不限于土建、道路、绿化、照明、排水、消防等工程。

2.2丙方负责提供项目的设计方案，包括施工图纸、设计说明书等。

三、设计方责任及权利

3.1丙方应按照合同约定的时间完成设计方案，并确保设计方案的合理性和可行性。

3.2丙方有权对乙方在施工过程中提出的设计变更提出意见，但乙方有权决定是否采纳。

3.3丙方应配合乙方进行现场技术交底，确保施工方正确理解设计意图。

四、施工方权益及权利

4.1乙方有权要求丙方在合同约定的时间内提供完整的设计文件。

4.2乙方有权要求丙方对设计方案进行必要的修改和完善。

4.3乙方有权在施工过程中根据实际情况提出设计变更申请，丙方应予以考虑。

4.4乙方有权要求丙方对施工过程中的技术问题提供支持。

五、合同价款

5.1合同价款为人民币__________元整（大写：__________________________）。

5.2合同价款支付方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方应向业主方提供合同价款__________%的预付款；

（2）工程进度达到合同约定比例时，乙方应向业主方提供工程进度款__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，业主方应支付合同价款__________%；

（4）合同终止后__________日内，业主方应支付合同价款__________%。

六、工期及延期

6.1本合同工期为__________个月。

6.2乙方应按照合同约定的时间完成室外项目的施工。如因业主方或丙方原因导致工期延误，乙方有权要求延长工期并追加费用。

七、违约责任

7.1业主方如未按合同约定支付工程进度款，应承担相应的违约责任。

7.2丙方如未按合同约定提供设计方案或提供的设计方案不符合要求，应承担相应的违约责任。

7.3乙方如未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，在合同中占据主导地位，旨在保障自身的权益和利益。通过明确的