2024年抹灰分包工程范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年抹灰分包工程范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3抹灰工程定义第二条：合同范围及工程量2.1合同工程范围2.2工程量清单2.3工程量的核实与确认第三条：合同价格3.1合同总价3.2单价调整机制3.3价格争议解决第四条：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条：质量标准与要求5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决第六条：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量要求第七条：施工安全与环保7.1施工安全7.2环保要求7.3安全事故处理第八条：合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除的后果处理第九条：违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决的时间限制第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限第十三条：合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让的程序13.3转让的法律后果第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方定义：甲方为工程项目的业主或其合法代表，负责工程的立项、投资和监督。1.2承包方定义：乙方为具有相应资质的抹灰工程专业分包商，负责按照合同约定完成抹灰工程。1.3抹灰工程定义：指按照工程设计要求，对墙体、顶棚等表面进行平整、美观处理的建筑装饰工程。第二条：合同范围及工程量2.1合同工程范围：本合同约定的抹灰工程范围包括所有甲方指定的需进行抹灰处理的区域。2.2工程量清单：具体工程量详见附件一《工程量清单》，乙方应按照清单内容进行施工。2.3工程量的核实与确认：工程量清单经双方确认后，作为支付工程款的依据。乙方应严格按照清单完成工程，如有增减，需双方协商一致后进行调整。第三条：合同价格3.1合同总价：本合同抹灰工程的总价为人民币元整（大写：人民币元整），包括工程款、材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。3.2单价调整机制：合同单价根据材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商进行调整，具体调整方式详见附件二《单价调整机制》。3.3价格争议解决：如双方在合同执行过程中对价格产生争议，应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第四条：合同工期4.1工期要求：乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。合同约定的工期为天，自开工之日起计算。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延误，应按合同约定向甲方支付违约金。4.3工期提前：乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。甲方如同意提前验收，应支付相应的奖励。第五条：质量标准与要求5.1质量标准：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制。甲方有权对工程质量进行监督和检验。5.3质量争议解决：如双方在工程质量方面产生争议，应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第六条：材料与设备6.1材料供应：乙方负责提供本合同约定的抹灰材料，并确保材料质量符合国家标准和甲方要求。6.2设备供应：乙方负责提供施工所需的所有设备，并确保设备安全、可靠。6.3材料与设备质量要求：乙方应严格按照合同约定的质量要求提供材料和设备，如出现质量问题，乙方应负责更换或修复。第七条：施工安全与环保7.1施工安全：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。7.2环保要求：乙方应按照国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。如发生环保问题，乙方应承担相应责任。7.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化，双方应协商一致，签订变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除：在合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。8.3变更与解除的后果处理：合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，或按照甲方要求撤出施工现场。甲方应按照实际完成工程量支付工程款，并扣除乙方已享有的预付款、进度款等。第九条：违约责任9.1发包方的违约责任：如甲方违反合同约定，导致乙方无法按时、按质完成工程，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2承包方的违约责任：如乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3违约赔偿：违约金计算方式详见附件三《违约金计算办法》。第十条：争议解决10.1.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；10.1.2提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；10.1.3提交双方约定的仲裁机构仲裁。10.2仲裁或诉讼：双方同意选择上述第10.1条第（3）项方式解决合同争议。10.3争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起日内协商解决；协商不成的，应在争议发生之日起日内向约定的仲裁机构申请仲裁，或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章确认。11.3合同终止条件：合同执行完毕，乙方将工程交付甲方，甲方支付完工程款，本合同即告终止。第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密义务：双方应对保密内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3保密期限：本合同终止后，双方的保密义务持续至保密信息成为公开信息之日止。第十三条：合同的转让13.1合同转让的条件：双方同意，在本合同执行过程中，未经对方同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。13.2转让的程序：如需转让，双方应签订转让协议，并经对方同意。13.3转让的法律后果：合同转让后，转让方应对原合同承担相应的责任。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3附件说明：本合同附件包括工程量清单、单价调整机制、违约金计算办法等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同执行过程相关联的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围：第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、贷款方、材料设备供应商等。第二条：第三方介入的方式及程序2.1第三方介入方式：第三方介入合同执行过程，可以作为协助方、监督方或评估方等。2.2第三方介入程序：第三方介入应征得甲乙双方同意，并签订书面介入协议。第三条：第三方的权利与义务3.1第三方权利：第三方根据本合同及介入协议的约定，享有合同约定的权利。3.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，协助甲乙双方履行合同义务，确保工程顺利进行。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方对因其原因导致合同违约、损失等承担的最高赔偿责任额度。4.2第三方责任限额确定：第三方责任限额根据第三方介入的性质、合同约定及国家相关法律法规规定确定。4.3第三方责任限额调整：第三方责任限额在本合同执行过程中，如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方介入合同执行过程，不代表甲方利益，但应确保甲方合同权益的实现。5.2第三方与乙方关系：第三方介入合同执行过程，不代表乙方利益，但应确保乙方合同权益的实现。第六条：第三方违约责任6.1第三方违约：第三方如违反合同约定，导致甲乙双方权益受损，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约赔偿：第三方违约赔偿根据合同约定及第三方责任限额确定。第七条：第三方退出机制7.1第三方退出条件：第三方如因特殊原因需退出合同执行过程，应提前通知甲乙双方。7.2第三方退出程序：第三方退出应遵循合同约定及国家相关法律法规规定，办理相关手续。第八条：第三方介入的合同变更与解除8.1第三方介入合同变更：第三方介入合同执行过程，如因特殊情况需变更合同内容，应征得甲乙双方同意，并签订书面变更协议。8.2第三方介入合同解除：第三方介入合同执行过程，如因特殊情况需解除合同，应征得甲乙双方同意，并签订书面解除协议。第九条：第三方介入的争议解决9.1.1提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；9.1.2提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；9.1.3提交双方约定的仲裁机构仲裁。9.2第三方介入争议解决时间限制：第三方介入争议发生之日起日内协商解决；协商不成的，应在争议发生之日起日内向约定的仲裁机构申请仲裁，或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条：第三方介入后的合同效力10.1第三方介入合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入合同的变更、解除及终止，应遵循本合同及相关法律法规的规定。第十一条：附件说明11.1本合同附件包括第三方介入协议、第三方责任限额说明等，附件与合同具有同等法律效力。第十二条：合同的转让12.1第三方介入合同转让条件：第三方介入合同执行过程中，未经甲乙双方同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2第三方介入合同转让程序：如需转让，甲乙双方应签订转让协议，并经第三方同意。第十三条：其他条款13.1不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解决。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3附件说明：本合同附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出抹灰工程的各项工程量，包括面积、厚度、材料等，作为支付工程款的依据。附件二：单价调整机制明确材料价格波动、政策调整等因素导致单价变化的计算方式和相关程序。附件三：违约金计算办法详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、比例、支付时间等。附件四：第三方介入协议明确第三方的权利、义务、责任限额、介入方式等，作为第三方介入的依据。附件五：第三方责任限额说明详细说明第三方责任限额的确定方式、调整机制等。附件六：合同变更协议明确合同变更的条件、程序、内容等。附件七：合同解除协议明确合同解除的条件、程序、后果处理等。附件八：争议解决协议明确争议解决的方式、时间限制、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违反合同约定，导致乙方无法按时、按质完成工程；2.乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题；3.第三方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或产生损失；4.甲方未按约定时间支付工程款、进度款等；5.乙方未按约定时间提交工程进度报告、竣工报告等。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件三《违约金计算办法》的约定，计算违约金；2.损失赔偿：根据合同约定及实际情况，赔偿因违约造成的直接经济损失；3.工期延误：按照合同约定的工期和实际完成时间计算工期延误天数，并根据约定向对方支付违约金；4.质量问题：按照合同约定的质量标准，对质量问题进行修复，并承担修复费用；5.合同解除：违约方应承担因合同解除造成的损失，并支付违约金。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，甲方有权根据附件三《违约金计算办法》的约定，要求乙方支付违约金。具体计算方式为：违约金=工期延误天数×每日违约金比例×工程总价。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同主体：指本合同的甲方、乙方和第三方。3.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的义务。4.工程质量：指工程符合国家标准、行业标准和甲方要求。5.工期：指合同约定的工程完成时间。6.工程款：指甲方支付给乙方的合同款项。7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿。8.损失赔偿：指因违约造成的直接经济损失的赔偿。9.第三方：指除甲乙方之外的，与