建设工程合同-海域使用金征缴协议

合同编号：__________甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方拥有海域使用权，并需要在该海域进行建设工程，乙方具备相应的建设资质和能力，双方经协商一致，就海域使用金征缴事宜达成如下协议：一、海域使用金的缴纳1.1乙方应按照相关法律法规和政策规定，向甲方缴纳海域使用金。具体金额、缴纳方式和时间如下：（1）海域使用金的金额为人民币_______元整（大写：____________________元整）；（2）缴纳方式为：_______（转账、现金等）；（3）缴纳时间为：本协议签订后_______日内。1.2乙方如逾期未缴纳海域使用金，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日利率（日利率为_______‰）。二、建设工程的实施2.1乙方应按照甲方的要求，在甲方海域内进行建设工程。工程内容包括：_______。2.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按照约定的时间和进度完成工程建设。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：工程合同总价款×日违约金比例（日违约金比例为_______‰）。2.3乙方在工程建设过程中，应遵守国家法律法规和政策，保护海域生态环境，确保不对周边环境造成污染。三、合同的解除和终止3.1在合同履行过程中，如乙方未按约定缴纳海域使用金，甲方有权解除本合同。3.2如乙方未按约定完成工程建设，甲方有权解除本合同。3.3合同期满后，如乙方未续签合同，本合同自动终止。四、争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______授权代表（签名）：_______授权代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.海域使用金的缴纳：乙方需按照相关法律法规和政策规定，向甲方缴纳海域使用金。逾期未缴纳的，应支付违约金。2.建设工程的实施：乙方应按照甲方的要求进行工程建设，确保工程质量和安全，遵守国家法律法规和政策，保护海域生态环境。3.合同解除和终止：在特定情况下，甲方有权解除合同。合同期满后，如乙方未续签合同，本合同自动终止。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.海域使用金：根据我国《海域使用管理法》规定，海域使用金是指单位和个人依法使用海域，应当缴纳的费用。2.违约金：违约金是指合同一方违反合同约定，应支付给守约方的赔偿金。3.工程建设：指在海域内进行的各类建筑、安装、拆除等活动。4.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。5.争议解决：解决合同双方在履行过程中发生的纠纷的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。合同编号：__________甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方拥有海域使用权，并需要在该海域进行建设工程，乙方具备相应的建设资质和能力，双方经协商一致，就海域使用金征缴事宜达成如下协议：一、海域使用金的缴纳1.1乙方应按照相关法律法规和政策规定，向甲方缴纳海域使用金。具体金额、缴纳方式和时间如下：（1）海域使用金的金额为人民币_______元整（大写：____________________元整）；（2）缴纳方式为：_______（转账、现金等）；（3）缴纳时间为：本协议签订后_______日内。1.2乙方如逾期未缴纳海域使用金，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日利率（日利率为_______‰）。二、建设工程的实施2.1乙方应按照甲方的要求，在甲方海域内进行建设工程。工程内容包括：_______。2.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按照约定的时间和进度完成工程建设。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：工程合同总价款×日违约金比例（日违约金比例为_______‰）。2.3乙方在工程建设过程中，应遵守国家法律法规和政策，保护海域生态环境，确保不对周边环境造成污染。三、合同的解除和终止3.1在合同履行过程中，如乙方未按约定缴纳海域使用金，甲方有权解除本合同。3.2如乙方未按约定完成工程建设，甲方有权解除本合同。3.3合同期满后，如乙方未续签合同，本合同自动终止。四、争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本