公路延期补充合同范例

公路延期补充合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《公路建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因以下原因，双方经协商一致，对原合同进行延期补充，并达成如下协议：

一、延期原因

1.因不可抗力因素，导致原合同约定的工程进度受到影响，无法按期完工。

2.因设计变更、地质条件复杂等原因，导致工程实施过程中出现不可预见的困难，需要延长工期。

二、延期内容

1.延长原合同约定的工期，具体延期时间为__年__个月__天。

2.乙方在延期期间应继续履行原合同约定的各项义务，确保工程质量、安全和进度。

三、工期调整

1.原合同约定的工期自原合同约定的竣工日期起顺延__年__个月__天。

2.延期期间，工程进度计划及施工组织设计应根据实际情况进行调整，乙方应在延期开始前__个工作日内向甲方报送调整后的进度计划。

四、费用调整

1.延期期间，乙方因延长工期而产生的直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，由甲方承担。

2.乙方应按照原合同约定的计价方式计算延期期间产生的直接费用，并在延期开始后__个工作日内向甲方报送费用结算报告。

五、质量保证

1.乙方在延期期间应继续履行原合同约定的质量保证义务，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.甲方有权对延期期间的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

六、安全责任

1.乙方在延期期间应继续履行原合同约定的安全生产责任，确保施工安全。

2.甲方有权对延期期间的安全工作进行监督检查，乙方应予以配合。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.原合同

2.延期期间工程进度计划

3.延期期间费用结算报告

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

签订日期：____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《公路建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因以下原因，甲方与乙方及丙方经协商一致，对原合同进行延期补充，并达成如下协议：

一、延期原因

1.因不可抗力因素，导致原合同约定的工程进度受到影响，无法按期完工。

2.因设计变更、地质条件复杂等原因，导致工程实施过程中出现不可预见的困难，需要延长工期。

二、延期内容

1.延长原合同约定的工期，具体延期时间为__年__个月__天。

2.乙方在延期期间应继续履行原合同约定的各项义务，确保工程质量、安全和进度。

三、丙方责任

1.丙方作为第三方监理单位，负责对延长工期期间的工程进度、质量、安全进行监督管理。

2.丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对工程实施过程中的问题提出整改意见，确保工程质量符合要求。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求丙方在延期期间提供详细的工程进度报告，包括但不限于施工进度、质量检测、安全巡查等。

2.甲方有权要求丙方对乙方在延期期间的行为进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。

3.甲方有权要求丙方对乙方在延期期间产生的费用进行审核，确保费用合理。

五、费用调整

1.延期期间，乙方因延长工期而产生的直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，由甲方承担。

2.乙方应按照原合同约定的计价方式计算延期期间产生的直接费用，并在延期开始后__个工作日内向甲方报送费用结算报告。

3.丙方对乙方报送的费用结算报告进行审核，如有异议，应及时与甲方和乙方协商解决。

六、违约责任

1.乙方在延期期间如出现质量、安全等问题，应立即停止施工，并承担相应的违约责任。

2.丙方在监督管理过程中发现乙方存在违约行为，应及时通知甲方，甲方有权要求乙方立即整改。

3.乙方如未按期完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

七、限制条款

1.乙方在延期期间不得擅自改变施工组织设计和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

2.乙方在延期期间不得擅自增加工程量，如需增加，应经甲方和丙方同意，并按照规定程序办理变更手续。

3.乙方在延期期间不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.原合同

2.延期期间工程进度报告

3.延期期间费用结算报告

第三方丙方的介入，旨在加强对工程进度、质量和安全的监督管理，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于确保工程按期、按质、按量完成，降低风险，提高效益。通过增加甲方的权利条款和利益条款，以及乙方的违约和限制条款，本合同旨在平衡各方权益，实现工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《房地产开发项目合作协议》（以下简称“原合同”），现因市场环境变化、政策调整等原因，双方及丙方经协商一致，对原合同进行延期补充，并达成如下协议：

一、延期原因

1.市场需求变化，导致原合同约定的销售进度受到影响，无法按期完成销售目标。

2.政策调整，导致原合同约定的开发进度受到限制，需要延长开发周期。

二、延期内容

1.延长原合同约定的开发周期，具体延期时间为__年__个月__天。

2.乙方在延期期间应继续履行原合同约定的各项开发义务，确保项目按规划推进。

三、丙方责任

1.丙方作为第三方销售代理，负责在延期期间协助乙方完成剩余的销售目标。

2.丙方应制定销售策略，推广项目，并定期向乙方汇报销售进展。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求丙方提供详细的销售报告，包括销售业绩、客户反馈等。

2.乙方有权要求丙方优化销售策略，提高销售效率。

3.乙方有权在丙方未能完成销售目标时，要求丙方承担相应的责任。

五、销售费用

1.延期期间，由丙方承担的销售推广费用，乙方按照约定比例支付。

2.丙方应在每个销售周期结束后，向乙方提交费用结算报告，乙方应在收到报告后__个工作日内支付相应费用。

六、违约责任

1.乙方如未能在延期期间完成项目开发，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的__%。

2.丙方如未能在延期期间完成销售目标，应向乙方支付违约金，违约金金额为未完成销售目标部分的__%。

七、限制条款

1.乙方在延期期间不得擅自改变项目规划，如需变更，应经甲方和丙方同意。

2.乙方在延期期间不得将项目销售权转交给其他单位或个人。

3.丙方不得泄露项目商业秘密，违反者应承担相应法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.原合同

2.延期期间销售报告

3.延期期间费用结算报告

乙方为主导的目的和意义在于确保在市场变化和政策调整的情况下，乙方作为开发商的权益得到充分保障，包括销售目标的实现和开发进度的合理调整。乙方通过增加自身的权利条款和