2024年度动迁安置房购买意向书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度动迁安置房购买意向书本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1动迁安置房1.2购买意向书1.3甲方1.4乙方第二条房屋信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋户型第三条购买价格与支付方式3.1购买价格3.2支付方式3.3支付时间第四条购买条件与程序4.1购买条件4.2购买程序第五条交付与入住5.1交付时间5.2入住程序第六条质量保障与保修6.1质量保障6.2保修范围与期限第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条合同的生效与终止10.1生效条件10.2终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条第三方权益保护12.1第三方权益12.2保护措施第十三条其他条款13.1附加条款13.2附录第十四条签署与日期14.1签署人14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1动迁安置房：指因城市规划、基础设施建设等公共利益需要，对原有住房进行动迁安置所新建的住房。1.2购买意向书：是甲方表达购买乙方所出售动迁安置房的书面意愿，具有法律效力。1.3甲方：指具有购买动迁安置房意向并签订本购买意向书的自然人或法人。1.4乙方：指拥有动迁安置房销售权、并签订本购买意向书的自然人或法人。第二条房屋信息2.1房屋坐落：市区街道号。2.2房屋面积：套内面积为平方米，公摊面积为平方米，总计平方米。2.3房屋户型：本套房屋为室厅卫，具体布局详见附图。第三条购买价格与支付方式3.1购买价格：本套动迁安置房的总购买价格为人民币元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整）。3.2支付方式：甲方应按照本合同约定的付款时间，将房款通过转账方式支付至乙方指定的银行账户。3.3支付时间：甲方应在本合同签订之日起七个工作日内，支付首期房款人民币拾万元整（大写：人民币壹拾万元整），剩余房款按照甲乙双方约定的还款计划分批支付。第四条购买条件与程序4.1购买条件：甲方须为具备完全民事行为能力的自然人或法人。4.2购买程序：甲方在本合同签订之日起七个工作日内支付首期房款，自支付首期房款之日起视为甲方正式启动购买程序。第五条交付与入住5.1交付时间：乙方应在本合同约定的购买房款全部支付完毕后，按照甲乙双方约定的时间，将符合本合同约定的房屋交付给甲方。5.2入住程序：甲方在收到乙方交付的房屋后，应按照物业管理规定办理相关入住手续。第六条质量保障与保修6.1质量保障：乙方保证所售动迁安置房符合国家相关建设标准及质量要求，房屋主体结构安全，不存在重大质量问题。6.2保修范围与期限：乙方对所售房屋提供年的质保期，质保期内如出现非甲方使用不当导致的质量问题，乙方负责维修或更换。具体保修范围与期限详见附件《房屋质量保修书》。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为甲方违反本合同的约定，未能按时支付房款的，应当按照逾期付款部分房款总价款的万分之五支付违约金。乙方违反本合同的约定，未能按时交付房屋的，应当按照逾期交付部分房屋总价款的万分之五支付违约金。8.2赔偿责任除本合同第八条第1.1款约定的违约金外，违约方还应赔偿对方因违约所造成的一切直接损失。第九条争议解决方式9.1协商解决甲乙双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3法律途径如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。10.2终止条件本合同在甲方支付完毕全部房款，乙方交付符合本合同约定的房屋后终止。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。11.2保密期限甲乙双方应对保密内容予以保密，保密期限自本合同终止之日起计算，为期贰年。第十二条第三方权益保护12.1第三方权益如本合同的履行涉及第三方权益，甲乙双方应确保第三方的合法权益得到妥善保护。12.2保护措施甲乙双方应就第三方权益的保护与第三方协商，并采取必要措施确保第三方权益不受损害。第十三条其他条款13.1附加条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。13.2附录本合同的附录包括《房屋质量保修书》、《房屋交付确认书》等，附录与本合同一并构成完整的合同文件。第十四条签署与日期14.1签署人甲方（购买方）：乙方（销售方）：14.2签署日期本合同签订日期：年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、评估机构、监理单位、物业管理公司等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于参与房屋交易过程中的中介机构、评估机构、监理单位、贷款银行、物业管理公司等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件：在本合同履行过程中，如涉及第三方服务或权益，甲乙双方应与第三方协商一致，并明确第三方介入的条件和程序。2.2第三方介入程序：甲乙双方应在合同中明确第三方介入的时间、方式、职责和权利，并按照约定的程序引入第三方服务。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并确保服务质量符合相关法律法规和行业标准。3.2第三方权益：第三方有权按照约定收取服务费用，并在合同约定的范围内行使权利。第四条第三方服务费用4.1服务费用：第三方提供的服务费用由甲乙双方按照约定承担。4.2支付方式：甲乙双方应在合同中约定第三方服务费用的支付方式、支付时间和支付主体。第五条第三方责任限额5.1责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额应在本合同中明确，包括但不限于赔偿限额、承担责任的方式等。5.2责任限制：第三方在其职责范围内对甲乙双方的责任限制，应符合相关法律法规和行业标准。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方：第三方应按照合同约定，向甲方提供专业服务，并确保服务质量。6.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定，向乙方提供专业服务，并确保服务质量。6.3第三方与中介方等其他第三方：各第三方之间的关系应由各方自行协调，并明确各自的权利和义务。第七条第三方违约处理7.1违约行为：第三方如违反本合同的约定，未能按照约定提供服务或服务质量不符合要求的，应承担违约责任。7.2违约责任：第三方应按照本合同的约定，向甲乙双方支付违约金或承担其他违约责任。第八条第三方权益保护8.1权益保护：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自损害第三方的权益。8.2协调解决：如甲乙双方与第三方之间发生纠纷，应通过协商解决，协商不成的，可依法解决。第九条第三方信息保密9.1保密内容：第三方在提供服务过程中获得的甲乙双方的保密信息。9.2保密期限：第三方对保密信息的保密期限自本合同终止之日起计算，为期贰年。第十条第三方介入的变更与解除10.1变更条件：如甲乙双方需变更第三方的服务内容或解除第三方服务的，应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件：甲乙双方如需解除第三方服务，应提前通知第三方，并按照合同约定承担相应的责任。第十一条第三方签署与日期11.1签署人：第三方（服务提供方）：甲方（购买方）：乙方（销售方）：11.2签署日期：本合同签订日期：年月日。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《房屋质量保修书》详细要求和说明：本附件详细说明了房屋的质量保修范围、保修期限、保修责任等内容。保修范围包括但不限于房屋的结构、设备、设施等。保修期限自房屋交付之日起计算，通常为年。保修责任由乙方承担，甲方有权在保修期内向乙方提出维修或更换要求。附件二：《房屋交付确认书》详细要求和说明：本附件用于确认房屋的交付情况，包括房屋的现状、交付时间、交付条件等。甲乙双方应在房屋交付时签署本确认书，并留存一份副本。附件三：《付款凭证》详细要求和说明：本附件用于记录甲方的付款情况，包括付款时间、付款金额、付款方式等。甲乙双方应保留付款凭证的原件，并按照约定时间向对方提供。附件四：《第三方服务协议》详细要求和说明：如涉及第三方服务，本附件明确了甲乙双方与第三方之间的权利义务、服务内容、服务费用等。甲乙双方应与第三方协商一致，并签订本协议。附件五：《房屋验收报告》详细要求和说明：本附件由专业验收机构出具，用于记录房屋的验收情况，包括房屋的质量、设备功能、设施状况等。甲方应在房屋验收合格后签署本报告。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：违约行为包括但不限于未能按照约定时间支付房款、未能按照约定时间交付房屋、房屋质量不符合约定等。违约责任认定标准：违约责任认定标准根据违约行为的严重程度和影响，以及对甲乙双方权益的影响来确定。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、强制履行等。示例说明：例如，如果甲方未能在约定的时间内支付房款，乙方可以要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金通常是逾期付款部分房款总价款的万分之五。如果甲方逾期付款超过一定期限，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的违约金。全文完。2024年度动迁安置房购买意向书1本合同目录一览1.1购买人信息1.1.1购买人姓名1.1.2购买人身份证号码1.1.3购买人联系方式1.2安置房信息1.2.1安置房地址1.2.2安置房面积1.2.3安置房户型1.3购买价格及支付方式1.3.1购买价格1.3.2支付方式1.3.3支付时间2.1交付时间及条件2.1.1交付时间2.1.2交付条件3.1售后服务3.1.1物业服务3.1.2维修服务4.1合同的生效、变更和解除4.1.1合同生效条件4.1.2合同变更条件4.1.3合同解除条件5.1违约责任5.1.1购买人违约责任5.1.2开发商违约责任6.1争议解决方式6.1.1协商解决6.1.2调解解决6.1.3仲裁解决6.1.4诉讼解决7.1法律适用7.1.1适用法律8.1保密条款8.1.1保密内容8.1.2保密期限8.1.3违约责任9.1合同的附件9.1.1附件名称9.1.2附件内容10.1合同的签署日期10.1.1签署日期10.1.2签署地点11.1购买人签字11.2开发商签字12.1见证人签字13.1合同的备案号14.1合同的有效期第一部分：合同如下：1.1购买人信息1.1.1购买人姓名：1.1.2购买人身份证号码：11010519700101001X1.2安置房信息1.2.1安置房地址：北京市朝阳区路号1.2.2安置房面积：120平方米1.2.3安置房户型：三室两厅1.3购买价格及支付方式1.3.1购买价格：人民币壹仟万元整（￥10,000,000）1.3.2支付方式：银行转账1.3.3支付时间：自合同签订之日起十个工作日内，购买人应向开发商支付人民币伍佰万元整（￥5,000,000）作为定金；剩余款项人民币伍佰万元整（￥5,000,000）应于开发商通知办理房屋过户手续之日起十个工作日内支付完毕。2.1交付时间及条件2.1.1交付时间：自双方办理完毕房屋过户手续之日起三个月内2.1.2交付条件：开发商按照合同约定，将安置房交付给购买人，且安置房符合国家关于住宅质量的相关标准和规定。3.1售后服务3.1.1物业服务：开发商承诺提供不少于十年的物业服务，服务内容包括但不限于物业维修、清洁、安保等。3.1.2维修服务：开发商在交付安置房后，对于因施工质量问题导致的房屋损坏，负责免费维修或更换。4.1合同的生效、变更和解除4.1.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.1.2合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。4.1.3合同解除条件：（1）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；（3）购买人逾期支付款项超过三十日的，开发商有权解除合同；（4）开发商未按照约定时间交付安置房的，购买人有权解除合同。5.1违约责任5.1.1购买人违约责任：购买人逾期支付款项的，应按逾期金额的日千分之五向开发商支付违约金。5.1.2开发商违约责任：开发商未按照约定时间交付安置房的，应按逾期交付天数的日千分之五向购买人支付违约金。6.1争议解决方式6.1.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。6.1.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向北京市朝阳区人民调解委员会申请调解。6.1.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向北京市仲裁委员会申请仲裁。6.1.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.1法律适用7.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.1保密条款8.1.1保密内容：本合同签订过程中和签订后的所有信息，包括但不限于双方的商业秘密、技术秘密、经营策略、财务状况等。8.1.2保密期限：自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.1.3违约责任：任何一方违反本保密条款，应向对方支付违约金，违约金数额为泄露信息所造成损失的两倍。9.1合同的附件9.1.1附件名称：安置房平面图、购房款支付凭证、房屋交付确认书等。9.1.2附件内容：详见附件。10.1合同的签署日期10.1.1签署日期：2024年1月1日。10.1.2签署地点：北京市朝阳区路号。11.1购买人签字11.2开发商签字12.1见证人签字13.1合同的备案号14.1合同的有效期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的有效期至双方履行完毕合同约定的所有义务之日止。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义及责任15.1.1第三方定义：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、金融服务机构等，在合同履行过程中提供专业服务或协助的各方。15.1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，提供专业、公正、准确的服务。如因第三方原因导致合同无法正常履行，第三方应承担相应责任。15.1.3第三方权利：第三方有权按照合同约定收取服务费用，并有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。16.1第三方介入的程序16.1.1甲方和乙方同意，在必要时可邀请第三方介入，以协助解决合同履行过程中的专业技术或法律问题。16.1.2第三方介入前，甲方和乙方应就第三方的工作范围、职责、服务费用等事项达成一致意见，并形成书面协议。16.1.3第三方介入后，甲方和乙方应按照约定向第三方支付服务费用。如因甲方和乙方原因导致第三方无法正常工作，甲方和乙方应承担相应责任。17.1第三方责任限额17.1.1第三方对甲方和乙方的责任限额，按照双方与第三方签订的书面协议确定。17.1.2第三方如因故意或重大过失导致甲方和乙方损失，第三方应承担无限责任。17.1.3甲方和乙方应谨慎选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。如甲方和乙方未尽到审慎义务，导致第三方服务质量不达标或出现问题时，甲方和乙方应承担相应责任。18.1第三方与其他各方的关系18.1.1第三方与甲方和乙方之间的关系，仅为服务提供者与服务接受者之间的关系。第三方不参与甲方和乙方之间的其他合同义务。18.1.2第三方如在合同履行过程中获取甲方和乙方商业秘密或其他敏感信息，应承担保密义务，并遵守相关法律法规。18.1.3第三方如在合同履行过程中产生税收等费用，应自行承担。如因第三方原因导致甲方和乙方产生税收等费用，第三方应承担相应责任。19.1甲方和乙方的义务19.1.1甲方和乙方应按照约定向第三方支付服务费用。19.1.2甲方和乙方应提供必要的协助和配合，确保第三方能够顺利履行合同义务。19.1.3甲方和乙方应对第三方的工作结果进行合理审查。如发现第三方工作存在问题，应及时沟通并要求第三方进行整改。20.1第三方介入的终止20.1.1第三方介入的终止条件，按照双方与第三方签订的书面协议确定。20.1.2第三方介入终止后，甲方和乙方应按照约定向第三方支付服务费用。20.1.3第三方介入终止后，甲方和乙方应对第三方的工作成果进行交接，并确保合同履行不受影响。21.1违约责任21.1.1甲方和乙方如违反本修正条款，应承担违约责任。21.1.2第三方如违反本修正条款，应承担违约责任。21.1.3第三方如因违约导致甲方和乙方损失，第三方应承担赔偿责任。22.1争议解决方式22.1.1甲方、乙方与第三方之间的争议，通过友好协商解决。22.1.2如协商不成，任何一方均有权向北京市仲裁委员会申请仲裁。22.1.3如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：安置房平面图详细说明：本附件应包含安置房的具体布局，包括各房间的大小、形状、位置等。附件二：购房款支付凭证详细说明：本附件应包含购买人支付购房款的银行转账记录、现金支付收据等证明支付的文件。附件三：房屋交付确认书详细说明：本附件应包含开发商与购买人共同确认的房屋交付时间、交付条件等内容的书面文件。附件四：第三方服务协议详细说明：本附件应详细列明甲乙双方与第三方签订的服务协议内容，包括服务范围、责任、费用等。附件五：第三方资质证明详细说明：本附件应包含第三方的营业执照、资质证书等相关证明文件。附件六：税收及其他费用支付凭证详细说明：本附件应包含购买人支付的税收及其他费用的支付记录、收据等证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方逾期支付购房款。2.乙方未能按照约定时间交付安置房。3.第三方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求。4.甲方和乙方未按照约定向第三方支付服务费用。5.甲方、乙方和第三方之间因履行合同产生争议，未能通过协商解决。责任认定标准：1.甲方逾期支付购房款的，应按照逾期金额的日千分之五向乙方支付违约金。2.乙方未能按照约定时间交付安置房的，应按照逾期交付天数的日千分之五向甲方支付违约金。3.第三方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求的，第三方应承担违约责任，并根据实际情况赔偿甲方和乙方的损失。4.甲方和乙方未按照约定向第三方支付服务费用的，应承担违约责任，并支付逾期付款的违约金。5.甲方、乙方和第三方之间因履行合同产生争议，未能通过协商解决的，应根据合同约定的争议解决方式进行解决。示例说明：例如，如果甲方逾期支付购房款，乙方可以根据合同约定，要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金的计算方式为逾期金额乘以日千分之五。例如，如果乙方未能按照约定时间交付安置房，甲方可以根据合同约定，要求乙方支付逾期交付的违约金。违约金的计算方式为逾期交付天数乘以日千分之五。例如，如果第三方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求，甲方和乙方可以根据合同约定，要求第三方承担违约责任，并根据实际情况赔偿甲方和乙方的损失。全文完。2024年度动迁安置房购买意向书2本合同目录一览第一条合同主体1.1购买方信息1.2销售方信息第二条房屋信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋户型第三条购买意向3.1购买方购买意向3.2销售方出售意向第四条价格及支付方式4.1房屋成交价格4.2支付方式4.3支付时间第五条交付时间及条件5.1房屋交付时间5.2交付条件第六条合同的变更和解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1购买方违约责任7.2销售方违约责任第八条争议解决方式8.1争议解决方式第九条合同的生效、终止和续签9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同续签条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的附则11.1合同的解释权11.2合同的修改和补充第十二条其他约定第十三条附件第十四条签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1购买方信息1.2销售方信息第二条房屋信息2.1房屋坐落乙方所售房屋位于北京市朝阳区小区号楼单元号，房产证号：京房权证朝字第X号。2.2房屋面积房屋建筑面积为平方米，套内建筑面积为平方米。2.3房屋户型房屋户型为室厅卫，具体布局及面积分配见附件一。第三条购买意向3.1购买方购买意向甲方拟购买乙方所售房屋，购买意向真实有效。3.2销售方出售意向乙方愿意按照本合同约定出售所述房屋，并保证房屋不存在任何权属纠纷、租赁、抵押等影响甲方购房的情形。第四条价格及支付方式4.1房屋成交价格双方协商一致，房屋成交价格为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），其中包括房屋总价、契税、装修款等。4.2支付方式1.一次性付款：甲方在本合同签订之日起个工作日内，向乙方支付全部购房款。4.3支付时间甲方按照本合同约定支付购房款的时间为：本合同签订之日起个工作日内。第五条交付时间及条件5.1房屋交付时间乙方应在甲方支付完毕购房款后，按照双方约定向甲方交付房屋。交付时间为：年月日。5.2交付条件乙方应在下列条件满足后向甲方交付房屋：（1）甲方支付完毕购房款；（2）房屋权属清晰，不存在任何纠纷；（3）房屋满足国家关于住宅质量的相关标准；（4）本合同约定的其他交付条件。第六条合同的变更和解除6.1合同变更条件本合同履行过程中，如甲乙双方同意对合同内容进行变更，需签订书面变更协议，经双方盖章或签字后生效。6.2合同解除条件（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）一方明确表示不履行合同主要义务；（3）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。解除合同应当书面通知对方，经双方确认后本合同即行解除。合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。第七条违约责任7.1购买方违约责任甲方违反本合同约定，未按时支付购房款的，应按逾期付款金额的日利率支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率×逾期天数。7.2销售方违约责任乙方违反本合同约定，未按时交付房屋的，应按逾期交付天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：购房款总额×日利率×逾期天数。本合同违约金的最高限额为购房款总额的10%。违约方应在本合同约定的违约金计算方式下承担违约责任。第八条争议解决方式8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、终止和续签9.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2合同终止条件本合同在下列条件满足时终止：（1）甲方按约定支付完毕购房款；（2）乙方按约定交付房屋；（3）本合同约定的其他终止条件。9.3合同续签条件本合同终止后，如甲方愿意继续购买乙方房屋，甲乙双方可签订书面续签协议，约定续签后的合同期限、价格等相关事项。第十条保密条款10.1双方在签订本合同及履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.2保密信息不得向任何第三方泄露、披露或利用，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。第十一条合同的附则11.1合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方共同所有。11.2合同的修改和补充本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条其他约定本合同履行过程中，如涉及政府政策、法规变化等不可抗力因素，甲乙双方应协商一致，根据变化情况调整合同内容，确保合同的履行。第十三条附件本合同附件包括但不限于：房屋所有权证、房屋平面图、装修标准、交付标准等。附件与本合同具有同等法律效力。第十四条签署页本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字或盖章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同中所称第三方，包括但不限于：中介机构、评估机构、审计机构、监理机构、金融机构等，协助甲乙双方完成房屋交易的相关手续。1.2第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定，协助完成房屋交易的相关手续，并对其提供的服务承担责任。第二条第三方介入情形2.1中介方介入中介方作为第三方，负责协助甲乙双方进行房屋交易的谈判、斡旋及提供相关信息服务。中介方应保证其提供信息的真实性、准确性和完整性。2.2评估机构介入评估机构受甲方委托，对乙方所售房屋进行价值评估。评估机构应按照行业标准进行评估，并对其评估结果承担责任。2.3审计机构介入审计机构受甲方委托，对乙方所售房屋的财务状况进行审计。审计机构应按照行业标准进行审计，并对其审计结果承担责任。2.4监理机构介入监理机构受甲方委托，对乙方所售房屋的施工质量进行监理。监理机构应按照行业标准进行监理，并对其监理结果承担责任。2.5金融机构介入金融机构为甲方提供购房贷款服务。金融机构应按照法律法规和双方约定，为甲方提供贷款服务，并对其贷款服务承担责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额第三方对甲乙双方承担的责任，以其收费为限。第三方未按约定履行义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任免除第三方在履行义务过程中，如发生不可抗力等因素导致无法履行义务的，第三方不承担责任。第四条第三方与其他方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方应独立于甲乙双方，提供客观、公正的服务。第三方不应受甲乙双方的不当影响，保持独立性。4.2第三方之间的关系如本合同涉及多个第三方，各第三方之间应相互协作，共同完成房屋交易的相关手续。各第三方之间如有争议，应通过协商解决。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入后的合同变更本合同履行过程中，如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，经双方盖章或签字后生效。5.2第三方介入后的合同解除本合同履行过程中，如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方均有权解除合同。合同解除后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。第六条第三方违约责任6.1第三方违约责任第三方未按照本合同约定履行义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。6.2第三方违约赔偿第三方违约赔偿金额不超过其收费总额。第三方对甲乙双方造成的损失，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。第七条第三方权益保护7.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得干预第三方独立、公正地履行合同义务。7.2第三方权益受损的处理如甲乙双方损害第三方合法权益，导致第三方无法履行合同义务，甲乙双方应承担相应责任。第八条第三方介入的书面确认8.1第三方介入的书面确认本合同涉及的第三方介入事项，甲乙双方应要求第三方提供书面确认。书面确认应明确第三方对甲乙双方的责任、义务及相关事项。8.2第三方书面确认的保管甲乙双方应妥善保管第三方的书面确认文件。如发生争议，书面确认文件作为处理争议的依据。第九条第三方变更的处理9.1第三方变更处理如第三方在履行合同过程中发生变更，甲乙双方应及时签订书面变更协议，明确变更后的第三方继续履行原合同义务。9.2第三方变更通知甲乙双方应在第三方发生变更后及时通知对方。变更通知应包含变更后的第三方名称、联系方式等信息。第十条第三方责任争议的解决10.1第三方责任争议的解决本合同履行过程中，如发生第三方责任争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方责任争议的举证责任如发生第三方责任争议，主张权利的一方应承担举证责任。举证方应提供相关证据，证明第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定。第十一条第三方介入的合同效力11.1第三方介入的合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：房屋所有权证附件二：房屋平面图附件三：装修标准附件四：交付标准附