建筑劳务分包合同模板_第1页
建筑劳务分包合同模板_第2页
建筑劳务分包合同模板_第3页
建筑劳务分包合同模板_第4页
建筑劳务分包合同模板_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________建筑劳务分包合同一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程量:__________1.5工程质量标准:__________二、劳务分包范围及内容2.1乙方负责完成本合同约定的劳务作业,包括但不限于:__________2.2乙方应按照甲方的要求,提供所需的人力、物力及技术支持,确保劳务作业的顺利进行。三、劳务报酬3.1乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币(大写):_______元(小写):¥_______元。3.2乙方应按照甲方的要求,按时提供相应的劳务,不得无故拖延。3.3甲方应按本合同约定的付款方式及时支付劳务报酬。四、付款方式及时间4.1本合同劳务报酬的支付分为三次,具体支付方式如下:(1)第一次支付:甲方在合同签订后_______日内,向乙方支付人民币(大写):_______元(小写):¥_______元;(2)第二次支付:乙方完成合同约定的劳务作业后,甲方在验收合格后_______日内,向乙方支付人民币(大写):_______元(小写):¥_______元;(3)第三次支付:乙方完成合同约定的劳务作业并通过甲方验收合格后,甲方在_______日内,向乙方支付人民币(大写):_______元(小写):¥_______元。4.2甲方未按约定时间支付劳务报酬的,应向乙方支付迟延付款违约金,违约金计算方式为:迟延付款金额×_______%。五、工期5.1乙方应按照甲方的要求,保证劳务作业的施工进度,确保工程按期完成。5.2乙方未按约定工期完成劳务作业的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款×_______%。六、质量保证6.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证劳务作业的质量。6.2乙方未达到约定质量标准的,应承担返工、修复等费用,并支付违约金,违约金计算方式为:返工、修复费用×_______%。七、安全责任7.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求,进行劳务作业。7.2乙方在劳务作业过程中,若发生安全事故,应立即报告甲方,并按照相关法律法规的规定处理。八、保密条款8.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。8.2乙方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。九、合同的解除和终止9.1在合同履行过程中,甲乙双方同意解除或终止合同的,应书面协议。9.2乙方可根据合同约定和法律规定,提前解除合同。提前解除合同的,乙方应承担相应的违约责任。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的劳务作业完成之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)甲乙双方在签订分包合同时,应确保合同内容符合相关法律法规的规定,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。(2)明确劳务分包范围及内容,确保乙方按照甲方要求完成劳务作业。(3)合理约定劳务报酬及付款方式,确保甲方按时支付劳务报酬。(4)约定工期、质量保证和安全责任,确保乙方按期、按质、安全完成劳务作业。(5)双方应严格履行保密义务,保护对方的商业秘密和技术秘密。(6)明确合同解除和终止的条件及违约责任,确保双方权益。2.解决办法:(1)双方在履行合同过程中发生争议,通过友好协商解决。(2)如协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.劳务分包:指建筑施工企业将其所承包的工程中的部分劳务作业发包给其他施工单位或个人完成的行为。2.劳务报酬:指乙方为完成合同约定的劳务作业所应得的报酬。3.工期:指乙方完成合同约定的劳务作业所需的时间。4.质量保证:指乙方按照甲方的要求和国家相关标准,保证劳务作业的质量。5.安全责任:指乙方在劳务作业过程中,应遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求。6.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。7.保密义务:指双方在合同履行过程中,对获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。8.合同解除:指合同双方在合同履行过程中,依法终止合同关系的行为。9.合同终止:指合同双方在合同履行完成后,依法终止合同关系的行为。10.管辖权:指法院对案件进行审理和判决的权力范围。在本合同中,有管辖权的法院为合同签订地人民法院。特殊应用场合及补充条款:1.特殊情况:乙方在施工过程中发现设计图纸或施工方案存在问题,可能导致工程延期或质量问题。补充条款:乙方在发现设计图纸或施工方案存在问题时,应及时通知甲方,并共同协商解决。如因甲方原因导致工程延期或质量问题,甲方应承担相应责任,包括但不限于赔偿乙方因此产生的损失。2.特殊情况:甲方因故需要提前解除或终止合同。补充条款:甲方提前解除或终止合同时,应提前书面通知乙方,并协商解决合同解除或终止后的相关事宜。如因甲方原因导致乙方损失,甲方应承担相应赔偿责任。3.特殊情况:施工过程中遇到不可抗力因素,如自然灾害、社会事件等,导致工程延期。补充条款:如遇不可抗力因素导致工程延期,双方应协商调整工期。如不可抗力因素持续时间较长,双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论