监理工程师-目标控制（水利工程）章节练习题三VIP

监理工程师-目标控制（水利工程）章节练习题三监理工程师-目标控制（水利工程）-第九节物价波动引起的价格调整1.【单选题】对于可调的项目，必须明确调价的基准点，即调差的基本价格或原始价格。材料和设备价格一般以（江南博哥）（  ）时间前28天的价格水平作为投标报价的依据，以此作为进行价格调整的基准。A.投标截止B.中标通知书发出C.施工合同签订D.施工组织设计批准正确答案：A参考解析：对于可调的项目，必须明确调价的基准点，即调差的基本价格或原始价格。材料和设备价格一般以投标截止时间前28天的价格水平作为投标报价的依据，以此作为进行价格调整的基准。投标人也以此为基本价格报价。2.【单选题】价格调整公式的基本程序，说法正确的是(  )。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.各品种系数之和加上固定系数必须等于1C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格正确答案：B参考解析：基本程序：（1）确定计算物价指数的品种。一般来说，品种不宜太多，只确立那些对项目投资影响较大的因素，如设备、水泥、钢材、木材和人工等。选项C错误（2）明确是否设立价格调整机制的启动条件。可调价因子很多，每个因子的价格变化不一，幅度不同。为方便调差，有的合同设立价格调整制启动条件，此时合同应当约定：①基准调价因子名称；②价格允许调整的变化幅度；③采集价格信息的渠道。（3）确定每个可调品种的系数和固定系数。可调品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。各品种系数之和加上固定系数必须等于1。选项A错误（4）采集价格指数信息和各结算期合同价款。（5）按价格调整公式计算各结算期调差额。（6）根据风险分担原则，确定最终应支付给承包人的调差额。3.【单选题】某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4．83B.6．05C.6．63D.6．90正确答案：B参考解析：价格调整公式为：△P=P0[A+(B1×Ft1／F01+B2×Ft2／F02+B3×Ft3／F03]=6×[(1—0．7)+0．7×0．2×110／100+0．7×0．4×95／100+0．7×0．4×103／100]=6．05(万元)。监理工程师-目标控制（水利工程）-第六节疏浚工程质量控制1.【单选题】下列关于疏浚工程质量检查和验收要求的说法，错误的是（）。A.疏浚工程必须设置缺陷责任期B.河道疏浚过程中，承包人应会同监理人，按施工图纸指定的疏浚断面，定期测量河道的开挖深度和宽度C.对局部补挖后补绘的竣工水深图，其补绘部分不应超过图幅中测区总面积的25%

D.疏浚工程质量检验和评定应以工程设计图和竣工水下地形图为依据正确答案：A参考解析：A选项，疏浚工程可不设缺陷责任期。B选项，河道疏浚过程中，承包人应会同监理人，按施工图纸指定的疏浚断面，定期测量河道的开挖深度和宽度。C选项，对局部补挖后补绘的竣工水深图，其补绘部分不应超过图幅中测区总面积的25%，超过时应对该图幅中测区进行重测，并重新绘图。D选项，疏浚工程质量检验和评定应以工程设计图和竣工水下地形图为依据。监理工程师-目标控制（水利工程）-第七节工程变更1.【单选题】当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少合同约定幅度，对综合单价进行调整的原则是（  ）。A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高正确答案：D参考解析：为维护合同的公平，发承包双方应在合同中约定工程量偏差幅度，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过合同约定幅度，调整的原则为:当工程量增加超过合同约定幅度以上时，其增加部分的工程量的综合单价宜予调低;当工程量减少超过合同约定幅度以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价宜予调高。2.【单选题】当工程量减少超过合同约定幅度以上时，对综合单价进行调整的方法是(  )。A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高正确答案：D参考解析：为维护合同的公平，发承包双方应在合同中约定工程量偏差幅度，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过合同约定幅度，调整的原则为：当工程量增加超过合同约定幅度以上时，其增加部分的工程量的综合单价宜予调低；当工程量减少超过合同约定幅度以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价宜予调高。3.【单选题】监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的(  )天内作出变更指示。A.7B.14C.20D.28正确答案：B参考解析：监理人收到承包人的书面变更要求后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更要求后的14天内作出变更指示；经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。4.【多选题】水利工程施工中，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生的下列情形，应进行变更的是（）。A.取消合同中的一项工作，由发包人自己实施B.改变合同中质量标准改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的标高D.改变已批准的施工工艺E.为完成工程需要追加的额外工作正确答案：B,C,D,E参考解析：水利工程施工中，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的一定数量百分比。监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节地下洞室开挖与支护1.【单选题】下列关于地下洞室洞口削坡的方法，正确的是（）。A.自上而下分层进行B.自下而上分层进行C.自上而下垂直进行D.自下而上垂直进行正确答案：A参考解析：地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行，严禁上下垂直作业。进洞前应做好开挖及其影响范围内的危石清理和坡顶排水，按设计要求进行边坡加固。2.【多选题】地下洞室开挖的内容包括（）。A.隧洞B.斜井C.竖井D.已建地下洞室的扩大开挖E.小跨度洞室开挖正确答案：B,C,D参考解析：地下洞室的开挖包括平洞、斜井、竖井、大跨度洞室、临时施工支洞的开挖，以及已建成地下洞室的扩大开挖等监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节工程计量与计价1.【单选题】隧洞支护的锚杆按（  ）计量。A.现场测量B.设计图纸C.仪表测量D.监理单位批准正确答案：D我的答案：未作答参考解析：按监理单位批准计量：这类计量主要是在变更项目中以具体的数量作为计量结果，例如隧洞支护的锚杆，基础处理的换填，以及基础的桩基水泥搅拌桩、灌注桩、预应力混凝土桩等。2.【单选题】发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按（  ）执行。A.合同约定B.检测鉴定机构的检测结果C.单价合同D.法院裁决正确答案：A参考解析：鉴定项目发包人以工程质量不合格为由，拒绝办理工程结算发生争议的，应按以下规定进行鉴定：1)已完工验收或已完工未验收但发包人己投入使用的工程，工程结算按合同约定进行鉴定。2)已完工未验收且发包人未投入使用的工程以及停工、停建工程，鉴定人应对无争议、有争议的项目分别按合同约定进行鉴定。工程质量的争议应告知发包人申请工程质量鉴定，待委托人分清质量责任后，再按照工程造价鉴定意见由委托人决定进行财务清算。3.【单选题】工程计量的方法中，根据工程实际发生的进货或进场材料、设备的发票、收据等，对所完成工程进行的计量指的是(  )。A.按单据计算B.按监理人批准计量C.仪表测量D.按设计图纸计量正确答案：A参考解析：按单据计算是指根据工程实际发生的进货或进场材料、设备的发票、收据等，对所完成工程进行的计量。这些材料和设备须符合合同规定或有关规范的要求，且已应用到项目中。4.【单选题】根据《水利工程工程量清单计价规范》，体积大于（）m³、需用钻爆方法破碎的孤石或岩块均列为“石方”。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9正确答案：C参考解析：使用机械开挖的风化岩石以及不大于0.7m³的孤石或岩块均列为“土方”，体积大于0.7m³、需用钻爆方法破碎的孤石或岩块均列为“石方”。5.【单选题】施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（）。A.已由监理人发出变更指令的工程变更项目B.工程量清单中的全部项目C.监理人现场确认并批准同意的项目D.擅自超出施工图纸施工的工程正确答案：D参考解析：应计量的项目只包括以下内容：（1）工程量清单中的全部项目。（2）已由监理人发出变更指令的工程变更项目。（3）合同文件中规定应由监理人现场确认的，并已获得监理人批准同意的项目。6.【多选题】下列内容中，可以按重量计量的有（  ）。A.钢结构B.钢支撑C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋正确答案：A,B,E参考解析：回填灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以m2为单位计量。启闭机安装工程按施工图纸所示启闭机数量计算以台为单位计量。7.【多选题】工程量的计量计算中，按体积计算的有（  ）。A.预埋管道B.固结灌浆C.场地平整D.石方明挖E.塌方清理正确答案：D,E参考解析：预埋管道（除合同另有约定外）按施工图纸所示尺寸计算有效长度（或重量）以m（或t）为单位计量。帷幕灌浆、固结灌浆的灌浆按设计净干灰耗量计算有效干灰重量以t为单位计量。场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以m2为单位计量。8.【多选题】关于单价子目的计量的说法，说法错误的有(  )。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料C.监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行D.承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量E.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核正确答案：A,E参考解析：单价子目的计量（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量（选项A错误）。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。选项B正确（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。选项C正确（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量（选项D正确）。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核（选项E错误），监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。9.【多选题】下列工程量中，监理人应予计量的有（）。A.发包人设计变更增加的工程量B.承包人原因施工质量超出合同要求增加的工程量C.承包人超出设计图纸要求增加的工程量D.监理人对隐蔽工程重新检查、经检验证明工程质量符合合同要求而增加的工程量E.承包人原因导致返工的工程量正确答案：A,D参考解析：应计量的项目只包括以下内容：（1）工程量清单中的全部项目。（2）已由监理人发出变更指令的工程变更项目。（3）合同文件中规定应由监理人现场确认的，并已获得监理人批准同意的项目。监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节工期提前及延误的处理1.【单选题】某工程施工时发生不可抗力，引起工期延误和财产损失，施工单位应承担的是（  ）。A.工程清理，恢复费用18万元B.施工单位施工机械设备重新购置和修理费用29万元C.运至施工地用于施工的材料8万元D.工期延误6天正确答案：B参考解析：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担:(1)永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。(2)承包人设备的损坏由承包人承担。(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间按照监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。2.【单选题】某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32正确答案：A参考解析：因不可抗力引起的工程损失和清理修复费用应由发包人承担，故项目监理机构应批准的补偿金额=16+4=20(万元)。3.【多选题】工期延误计算的依据主要有（  ）。A.计算公式的错误B.合同约定的完工时间C.施工现场情况D.工期延期期间的实际工程进度记录E.承包人呈报的经监理人同意的施工进度计划正确答案：B,C,D,E参考解析：工期延误时间计算依据：（1）合同约定的完工时间。（2）承包人呈报的经监理人同意的施工进度计划（合同进度计划）。（3）合同双方共同认可的对工期的修改文件，如认可信、会谈纪要、来往函件等。（4）工期延期期间的实际工程进度记录，如施工日记、进度报告、监理日志、影像资料等。（5）施工现场情况。监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节进度计划控制的信息化应用1.【多选题】MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目关系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他Microsoftoffice系统应用程序交换项目信息正确答案：B,C,D,E参考解析：MSProject主要功能：①跟踪收集与工作有关的所有信息，包括项目的工期、成本和资源需求；②以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划；③一致且高效地安排任务和资源；④与其他Microsoftoffice系统应用程序交换项目信息；⑤管理人员在保持对项目的最终控制权的同时，又能与资源和其他项目关系人交流；⑥使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节缺陷责任期质量控制1.【单选题】缺陷责任期满后（  ）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60正确答案：C参考解析：缺陷责任期满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但缺陷责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。2.【单选题】缺陷责任期终止证书应由(  )签发。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人D.工程质量监督机构正确答案：C参考解析：缺陷责任期或缺陷责任期延长期满，承包人提出缺陷责任期终止申请后，监理机构在检查承包人已经按照施工合同约定完成全部其应完成的工作，且经检验合格后，应审核承包人提交的缺陷责任终止申请，满足合同约定条件的，提请发包人签发缺陷责任期终止证书。3.【单选题】根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是(  )A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请正确答案：B参考解析：缺陷责任期的监理机构质量控制任务(1)监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证。(2)监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复。在承包人未能执行监理机构的指示或未能在合理时间内完成修复工作时，监理机构可建议发包人雇用他人完成施工质量缺陷修复工作，按合同约定确定责任及费用的分担。(3)根据工程需要，监理机构在缺陷责任期可适时调整人员和设施，除保留必要的外，其他人员和设施应撤离，或按照合同约定将设施移交发包人。缺陷责任期或缺陷责任期延长期满，承包人提出缺陷责任期终止申请后，监理机构在检查承包人已经按照施工合同约定完成全部其应完成的工作，且经检验合格后，应审核承包人提交的缺陷责任终止申请，满足合同约定条件的，提请发包人签发缺陷责任期终止证书。4.【单选题】缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年正确答案：C参考解析：由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。5.【单选题】缺陷责任期内，监理机构认为某项隐蔽工程存在质量问题，与承包人共同查明缺陷原因，是由于使用了发包人提供的不符合相关规范的材料所致，下列说法正确的是（）。A.发包人应承担修复费用，承包人承担查验费用

B.发包人应承担修复费用，监理人承担查验费用

C.发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.发包人应承担修复和查验的费用，无需支付承包人利润

正确答案：C参考解析：本题考查的是缺陷责任期质量控制。监理机构和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。6.【多选题】下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（  ）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起算B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期一般为1年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施正确答案：D,E参考解析：监理机构和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。D错；根据工程需要，监理机构在缺陷责任期可适时调整人员和设施，除保留必要的外，其他人员和设施应撤离，或按照合同约定将设施移交发包人。E错。7.【多选题】以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（  ）。A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.承包人应查清缺陷和（或）损坏的原因D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复正确答案：A,B,D,E参考解析：缺陷责任期承包人的质量责任：①承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。②缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。③监理机构和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。④承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第③项办理。监理工程师-目标控制（水利工程）-第三节施工过程的质量控制1.【单选题】在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行()检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样正确答案：D参考解析：对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。2.【单选题】根据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF—2000—0208)，监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由(  )承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人正确答案：A参考解析：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。3.【多选题】工程设备运至现场后，应检查验收内容包括（）A.计数检查B.质量保证文件审查C.品种、规格、型号的检查D.质量确认检验等E.工艺性能检查正确答案：A,B,C,D参考解析：根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，施工单位应负责在现场工程设备的接收工作，然后由监理单位进行检查验收。工程设备的检查验收内容包括:计数检查，质量保证文件审查，品种、规格、型号的检查，质量确认检验等。4.【多选题】工程设备安装后试验质量控制的主要内容包括:（  ）。A.质量确认检验B.试验方案的审批C.试验前的检查D.试验过程记录的检查E.试验发现问题的处理正确答案：B,C,D,E参考解析：对工程设备安装后试验质量控制的主要内容包括:①试验方案的审批;②试验前的检查;③试验过程记录的检查;④试验发现问题的处理等。5.【多选题】对主要工序进行监督检查的方法包括（）A.跟踪B.巡视检查C.旁站D.监督E.抽查正确答案：B,C参考解析：在工序施工质量控制过程中，采用巡视检查、旁站等方式对主要工序进行监督检查。监理工程师-目标控制（水利工程）-第十节完工结算与最终结清1.【单选题】发包人违约，承包人按合同的约定暂停施工(  )天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21正确答案：C参考解析：根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，承包人可书面通知发包人解除合同；发包人发生其他违约情形，承包人按合同的约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。2.【单选题】承包人应在合同工程完工证书颁发后(  )天内，按监理人批准的格式提交竣工付款申请单。A.28B.14C.7D.21正确答案：A参考解析：承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按监理人批准的格式提交竣工付款申请单。提交完工付款申请单的份数在专用合同条款中约定，并提供相关证明材料。3.【单选题】发包人应在监理人出具最终结清证书后（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.30正确答案：B参考解析：发包人应在监理人出具最终结清证书后14天内，将应支付款支付给承包人监理工程师-目标控制（水利工程）-第四节工程质量事故（或缺陷）处理方案的确定及鉴定验收1.【单选题】某分部工程的质量存在一定缺陷，但通过修补后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求，可以进行（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理正确答案：A参考解析：修补处理是最常用的一类处理方案。通常在工程的某个工序、单元工程或分部工程的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求的情况下，可以进行修补处理。2.【单选题】在工程的某个工序、单元工程或分部工程的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求的情况下，可以进行的工程质量事故处理方案是(  )。A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理正确答案：A参考解析：修补处理是最常用的一类处理方案。通常在工程的某个工序、单元工程或分部工程的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求的情况下，可以进行修补处理。3.【单选题】工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（）。A.修补处理B.实验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理正确答案：A参考解析：工程质量事故处理方案的类型有修补处理、返工处理和不做处理。4.【多选题】下列工程质量问题中，可不做处理的有(  )。A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求B.某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补C.存在质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.检验中的质量缺陷，经论证后可不作处理E.出现的质量缺陷经检测单位检测鉴定不满足要求，但原设计单位核算后满足要求正确答案：A,B,D,E参考解析：无须作处理的质量缺陷常有以下几种情况:(1)不影响结构安全、生产工艺和使用要求。(2)检验中的质量缺陷，经论证后可不作处理。(3)某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，可不处理。(4)对出现的质量缺陷，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不作处理。5.【多选题】工程施工过程中，质量事故处理方案的类型有（）。A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理E.检测处理正确答案：A,B,D参考解析：工程质量事故处理方案类型有修补处理、返工处理和不做处理。6.【多选题】工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的使用要求C.正确确定事故性质D.满足建筑物的功能E.正确确定处理范围正确答案：A,B,D参考解析：工程质量事故处理的基本方法包括工程质量事故处理方案的确定及工程质量事故处理后的鉴定验收。其目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。其一般处理原则是：正确确定事故性质，是表面性还是实质性、是结构性还是一般性、是迫切性还是可缓性；正确确定处理范围，除直接发生部位，还应检查处理事故相邻影响作用范围的结构部位或构件。其处理基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。监理工程师-目标控制（水利工程）-第四节水利工程建设标准强制性标准1.【单选题】根据《水利工程建设标准强制性条文》，对于不承重的侧面模板，混凝土强度达到（）MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。A.1.5B.1.8C.2.0D.2.5正确答案：D参考解析：不承重的侧面模板，混凝土强度达到2.5MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。监理工程师-目标控制（水利工程）-第四节主要专业工程计量与支付规则1.【单选题】混凝土单体横截面积小于(  )m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对孔洞回填的混凝土不予计量。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5正确答案：A参考解析：混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m³的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1㎡的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1㎡的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。2.【单选题】苗木胸径的确定，以苗木从地面至（）m处的树干的直径计算。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.5正确答案：C参考解析：苗木胸径的确定，以苗木从地面至1.20m处的树干的直径计算；苗木地径的确定，以苗木从地面至0.30m处的树干直径计算；苗木高度的确定，以苗木露出地表的根茎至树冠顶部之间的距离计算。3.【多选题】根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501--2007)，下列选项中，应摊入疏浚工程有效工程量的工程单价中的有(  )。A.施工期自然回淤量B.排泥区围堰C.浚前扫除D.排泥管安拆移动E.疏浚设计断面以外增加的超挖量正确答案：A,D,E参考解析：疏浚工程施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及使用辅助船只等所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。疏浚工程的辅助措施(如浚前扫床和障碍物的清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目)另行计量支付。监理工程师-目标控制（水利工程）-第四节钻孔与灌浆工程1.【单选题】灌浆包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。下列不属于水泥灌浆的是（）。A.帷幕灌浆B.接缝灌浆C.回填灌浆D.补强灌浆正确答案：D参考解析：灌浆包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的黏土灌浆。监理工程师-目标控制（水利工程）-第五节地基与基础工程1.【单选题】陆地沉井采用分节制作一次下沉的方法，当第一节混凝土达到设计强度（）后，方可浇筑其上一节混凝土。A.75%B.70%C.80%D.90%正确答案：B参考解析：陆地沉井采用分节制作一次下沉的方法时，制作高度应不超过沉井短边或直径的长度，并不超过12m。当第一节混凝土达到设计强度70%后，方可浇筑其上一节混凝土。监理工程师-目标控制（水利工程）-第五节工程进度款1.【单选题】采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（  ）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金正确答案：C我的答案：未作答参考解析：采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：①工作名称、内容和数量；②投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；③投入该工作的材料类别和数量；④投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；⑤监理人要求提交的其他资料和凭证。2.【单选题】承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的费用、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的费用和相应利润C.增加的费用，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的费用和延误的工期，不能索赔相应利润正确答案：D参考解析：除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括异常恶劣气候条件。发生不利物质条件达到索赔条件时，承包人有权根据索赔约定，要求延长工期及增加费用。3.【多选题】工程进度款支付条件有（  ）。A.质量合格的工程项目B.支付项目各项手续完善C.在授权范围内签发支付手续D.工程进度必须满足合同要求E.月支付款大于合同规定的最低支付额正确答案：A,B,C,E参考解析：工程进度款支付条件包括：(一)质量合格的工程项目工程质量达到合同规定的标准，工程项目才予以计量，这是工程支付的必备条件。(二)支付项目各项手续完善合同规定支付项目需要专门手续的，在必要的合同手续没有完成前一律不予支付。(三)在授权范围内监理人只能在发包人的授权范围内签发支付手续，超出发包人的授权和合同规定的金额的数目时，应重新得到发包人的授权和批准。(四)月支付款应大于合同规定的最低支付限额为减少支付环节的财务费用，鼓励承包人加快施工进度，在有些工程的施工合同条件中规定，承包人每月(或每次)应得到的支付款额(己扣除了工程质量保证金和其他应扣款后的款额)等于或大于合同规定的阶段证书的最低限额时才予以支付。监理工程师-目标控制（水利工程）-第一节抽样检验方案1.【单选题】计量型抽样方案是用（  ）对批作出判断。A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值、标准差正确答案：D参考解析：计量型抽样检验对单位产品的质量特征，必须用某种与之对应的连续量(如时间、重量、长度等)实际测量，然后根据统计计算结果(如均值、标准差或其他统计量等)是否符合规定的接收判定值或接收准则，对批进行判定。2.【单选题】下列关于OC曲线的说法，错误的是（  ）。A.曲线总是单调下降B.固定判定数c，样本量n越大，方