2024年建筑工程安全施工合同标准文本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程安全施工合同标准文本版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资2.合同主体2.1发包人2.2承包人2.3监理人3.工程质量3.1质量标准3.2质量控制3.3质量验收4.工程安全4.1安全目标4.2安全措施4.3安全事故处理5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期违约责任6.施工费用6.1工程造价6.2费用支付6.3费用调整7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备验收7.3材料设备保管8.人员与管理8.1承包人人员配置8.2管理职责8.3人员培训9.沟通协调9.1沟通协调机制9.2信息交流9.3变更管理10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同的解除和终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除和终止后的处理13.合同的变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更后的影响14.合同的生效、终止日期及签署14.1生效日期14.2终止日期14.3合同签署第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：根据双方协商确定的工程地点。1.3工程规模：根据双方协商确定的工程规模，包括工程的总建设面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程投资：根据双方协商确定的工程总投资额。第二条合同主体2.1发包人：指根据本合同规定对工程进行投资、组织建设并支付承包人报酬的一方。2.2承包人：指根据本合同规定承担工程建设的实施、完成并交付合格工程的一方。2.3监理人：指由发包人委托的对工程建设过程进行监督管理的一方。第三条工程质量3.1质量标准：本工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，并满足发包人的使用要求。3.2质量控制：承包人应按照合同约定的质量标准，制定并执行相应的质量控制措施，确保工程质量。3.3质量验收：工程完成后，由监理人组织，发包人和承包人共同参加的验收，验收合格后方可交付使用。第四条工程安全4.1安全目标：承包人应制定并执行工程安全计划，确保工程建设过程中的人员安全和工程安全。4.2安全措施：承包人应根据工程特点和施工环境，制定并执行相应的安全措施，防止事故的发生。4.3安全事故处理：一旦发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，组织救援，并及时报告发包人和监理人。第五条施工进度5.1施工计划：承包人应根据工程特点和施工环境，编制施工组织设计，明确施工计划和进度安排。5.2进度控制：承包人应按照施工计划进行施工，确保工程按期完成。5.3延期违约责任：因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条施工费用6.1工程造价：工程造价应根据双方协商确定的工程量清单和综合单价进行计算。6.2费用支付：发包人应按照合同约定的时间和方式支付承包人工程进度款。6.3费用调整：合同执行过程中，如遇工程变更、价格波动等影响工程造价的因素，应按照合同约定的方式进行费用调整。第八条材料设备8.1材料设备供应：承包人应按照合同约定的时间和数量，向施工现场提供所需的原材料、构配件、设备等。8.2材料设备验收：验收应由监理人和发包人共同进行，对材料设备的品种、规格、数量、质量等进行检查，确认合格后予以接收。8.3材料设备保管：承包人应妥善保管已接收的材料设备，防止损坏、丢失、变质等。第九条人员与管理9.1承包人人员配置：承包人应根据工程需要，配置足够的施工人员和管理人员，确保工程顺利进行。9.2管理职责：承包人应明确项目管理组织架构，建立健全各项管理制度，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。9.3人员培训：承包人应对施工人员进行必要的技能和安全教育培训，提高施工人员的操作技能和安全意识。第十条沟通协调10.1沟通协调机制：建立定期沟通协调会议制度，各方可通过会议、函件等方式，及时沟通工程相关信息。10.2信息交流：各方应保持信息的及时、准确、完整交流，确保工程顺利实施。10.3变更管理：工程变更应按照合同约定的程序进行审批，各方应对变更事项达成一致意见。第十一条违约责任11.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括赔偿发包人和监理人的损失。11.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括赔偿承包人和监理人的损失。11.3违约处理：对于违约行为，各方应通过沟通协调解决，如无法解决，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式：合同争议通过协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。12.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地人民法院。12.3争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，按照实际情况由责任方承担。第十三条合同的解除和终止13.1解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，合同可予以解除。13.2终止条件：合同履行完毕，工程交付使用，合同即终止。13.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，各方应按照合同约定处理工程善后事宜。第十四条合同的变更14.1变更条件：合同履行过程中，如因工程实际情况变化需要变更，可以提出变更申请。14.2变更程序：变更申请经各方协商一致后，签订变更协议，作为合同的补充。14.3变更后的影响：变更协议对合同价款、工程进度、质量标准等有影响的，应按照约定调整。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：材料设备供应清单附件3：施工组织设计附件4：质量控制计划附件5：安全施工计划附件6：人员培训计划附件7：工程进度计划附件8：费用支付明细表附件9：变更申请表附件10：违约行为记录表附件详细要求和说明：附件1：工程量清单详细要求：列出本工程所有的工程量，包括名称、数量、单位、单价、总价等信息。附件2：材料设备供应清单详细要求：列出本工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、单价、总价等信息。附件3：施工组织设计详细要求：包括施工计划、施工方法、施工组织架构、施工人员配置等信息。附件4：质量控制计划详细要求：包括质量标准、质量控制措施、质量验收程序等信息。附件5：安全施工计划详细要求：包括安全目标、安全措施、安全事故处理程序等信息。附件6：人员培训计划详细要求：包括培训内容、培训时间、培训人员等信息。附件7：工程进度计划详细要求：包括工程进度安排、关键节点、延期违约责任等信息。附件8：费用支付明细表详细要求：列出本工程的费用支付明细，包括支付时间、支付金额、支付原因等信息。附件9：变更申请表详细要求：用于申请工程变更，包括变更内容、变更原因、变更影响等信息。附件10：违约行为记录表详细要求：用于记录合同履行过程中的违约行为，包括违约行为、违约时间、违约责任等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定的质量标准完成工程。2.承包人未按照合同约定的时间完成工程。3.承包人未按照合同约定的费用支付。4.发包人未按照合同约定的时间支付工程进度款。5.发包人未按照合同约定的工程量支付。6.监理人未按照合同约定的质量、安全、进度等目标进行监督管理。违约责任认定：1.承包人未按照合同约定的质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任，包括赔偿发包人和监理人的损失。2.承包人未按照合同约定的时间完成工程的，应按照合同约定承担延期违约责任。3.承包人未按照合同约定的费用支付的，应承担相应的违约责任，包括赔偿发包人和监理人的损失。4.发包人未按照合同约定的时间支付工程进度款的，应承担相应的违约责任，包括赔偿承包人和监理人的损失。5.发包人未按照合同约定的工程量支付的，应按照合同约定进行费用调整。6.监理人未按照合同约定的质量、安全、进度等目标进行监督管理的，应承担相应的违约责任，包括赔偿发包人和承包人的损失。示例说明：如果承包人未按照合同约定的质量标准完成工程，那么承包人应承担相应的违约责任，包括赔偿发包人和监理人的损失。具体赔偿金额和方式应根据合同约定和实际损失情况进行确定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或者履行义务不符合约定的行为。3.违约责任：指违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的赔偿责任。4.合同解除：指合同双方或者一方根据合同约定或者法律规定，终止合同关系的行为。5.合同终止：指合同双方根据合同约定或者法律规定，终止合同关系的行为。6.合同变更：指合同双方根据合同约定或者法律规定，对合同内容进行修改或者补充的行为。7.费用支付：指根据合同约定，一方支