二零二四年度消防设施建设工程劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度消防设施建设工程劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：指具有合法资质的消防设施建设工程项目业主或其委托的代理机构。1.2承包方：指具有相应劳务分包资质，负责消防设施建设工程劳务分包的单位。1.3消防设施：指用于防火、灭火和保护人身安全的设施，包括消防水池、消防泵房、消防器材、消防疏散通道等。第二条劳务分包范围2.1承包方应按照发包方的要求，完成消防设施建设工程中指定的劳务作业。2.2承包方应负责提供施工人员、施工材料、施工设备及其他必要的资源。第三条合同价格及支付3.1合同总价：根据消防设施建设工程的规模、工程量及市场行情，双方协商确定的合同总价。3.2支付方式：按照合同约定的进度节点和支付比例，发包方分期支付给承包方。第四条施工期限4.1承包方应按照合同约定的工期完成劳务作业。4.2如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1承包方应按照消防设施建设的相关法律法规、标准和设计要求，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，承包方应负责整改至合格，并承担由此产生的费用。第六条安全生产6.1承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和合同约定，确保施工安全。6.2如发生安全事故，承包方应承担相应的安全责任。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同到期后，如双方无异议，本合同自行终止。10.3如合同提前解除，双方应按照合同约定处理后续事项。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十三条税款和费用13.1双方应按照国家有关法律法规的规定，承担合同相关的税款和费用。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可另行签订补充协议。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条劳务分包范围2.1承包方应按照发包方的要求，完成消防设施建设工程中指定的劳务作业，包括但不限于：2.1.1消防设施的安装、调试、验收等；2.1.2与消防设施相关的土建工程；2.1.3消防设施的维护、保养和维修；2.1.4发包方同意的其他与消防设施建设相关的劳务作业。2.2承包方应负责提供施工人员、施工材料、施工设备及其他必要的资源。第三条合同价格及支付3.2支付方式：按照合同约定的进度节点和支付比例，业主分期支付给分包商。具体支付方式如下：3.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价的一定比例作为预付款；3.2.2进度款：根据工程进度，业主按照约定的比例支付进度款；3.2.3验收款：项目验收合格后，业主支付合同总价剩余的部分。第四条施工期限4.1承包方应按照合同约定的工期完成劳务作业。4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主支付合同总价一定比例的违约金。第五条工程质量5.1承包方应按照消防设施建设的相关法律法规、标准和设计要求，保证工程质量。5.2工程验收：项目完成后，业主组织验收。验收不合格的，承包方应负责整改至合格，并承担由此产生的费用。第六条安全生产6.1承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和合同约定，确保施工安全。6.2安全事故：如发生安全事故，承包方应承担相应的安全责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2违约金：违约方应向守约方支付合同总价一定比例的违约金，作为对守约方损失的赔偿。7.3违约方未按合同约定履行义务，导致项目无法顺利完成，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价一定比例的赔偿金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。9.2变更或解除合同的条件和程序，按照双方协商确定的内容执行。第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同到期后，如双方无异议，本合同自行终止。10.3如合同提前解除，双方应按照合同约定处理后续事项。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。11.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止或解除之日起五年。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政府行为等。第十三条税款和费用13.1双方应按照国家有关法律法规的规定，承担合同相关的税款和费用。13.2税费支付：双方应在合同约定的时间内，按照国家规定的税率支付相关税费。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可另行签订补充协议。14.2补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第十五条合同的附件15.1本合同附件包括：15.1.1合同双方的有效身份证件副本；15.1.2合同双方的公司章程或成立证书副本；15.1.3合同双方的经营许可证书或其他相关资质文件；15.1.4合同双方签订的保密协议；15.1.5合同双方约定的其他附件。第十六条法律适用和争议解决16.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十七条合同的修改和补充17.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。17.2补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第十八条合同的解除和终止18.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于：18.1.2支付合同约定的费用和违约金；18.1.3妥善处理合同期间产生的债权债务。第十九条合同的转让19.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第二十条合同的副本20.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、检测方等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或法律法规要求，对合同的履行进行监督、协调、评估、检测等行为。第二章第三方介入的条件和程序2.1.1合同约定：合同中明确约定了第三方的介入条件和程序；2.1.2法律法规：法律法规要求第三方介入；2.1.3双方协商：甲乙方协商一致，认为第三方介入有利于合同的履行。2.2程序：第三方介入的程序如下：2.2.1甲乙方协商确定第三方介入的事项、范围和职责；2.2.2甲乙方与第三方签订介入协议，明确介入的具体内容和违约责任；2.2.3第三方根据介入协议的约定，进行介入行为；2.2.4甲乙方与第三方共同对介入效果进行评估，如有需要，进行调整。第三章第三方介入的权利和义务3.1.1对合同履行情况进行监督、检查、评估；3.1.2要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息；3.1.3提出改进措施和建议；3.1.4获得甲乙方支付的合理报酬。3.2.1按照约定内容和程序进行介入；3.2.2保持独立、客观、公正的立场，不得偏袒任何一方；3.2.3保密甲乙方的商业秘密和机密信息；3.2.4不得利用介入机会谋取不正当利益。第四章第三方介入的责任限额4.1第三方对甲乙方的责任：第三方在履行介入职责过程中，如因过失导致甲乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。4.3第三方对安全事故的责任：第三方在介入过程中，如发生安全事故，第三方应承担相应的责任。但第三方已履行合同约定的安全防护措施的，不承担责任。第五章第三方介入的报酬及支付5.1报酬：甲乙方可根据第三方介入的工作量、难度、效果等因素，协商确定合理的报酬。5.2支付方式：第三方介入报酬的支付方式，由甲乙方在介入协议中约定。第六章第三方介入的终止和解除6.1终止：合同履行完毕，第三方介入自然终止。6.2解除：合同提前解除，第三方介入相应解除。第七章第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙方：第三方介入时，甲乙方仍需履行合同约定的义务，第三方不替代甲乙方的合同义务。7.2第三方与施工方：第三方介入施工方的施工过程，不代表施工方承认第三方对其施工质量的检测、评估等行为的约束力。7.3第三方与监管方：第三方介入监管方的监管过程，不代表监管方对第三方介入结果的认可。监管方对工程质量、安全的监管职责不受第三方介入的影响。第八章争议解决8.1甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章合同的变更和解除9.1合同的变更或解除应经甲乙方、第三方协商一致，并书面确认。9.2变更或解除合同的条件和程序，按照甲乙方、第三方协商确定的内容执行。第十章合同的生效、终止和解除10.1本合同自甲乙方、第三方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同到期后，如甲乙方、第三方无异议，本合同自行终止。10.3如合同提前解除，甲乙方、第三方应按照合同约定处理后续事项。第十一条保密条款11.1甲乙方、第三方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。11.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止或解除之日起五年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同双方的有效身份证件副本附件2：合同双方的公司章程或成立证书副本附件3：合同双方的经营许可证书或其他相关资质文件附件4：合同双方签订的保密协议附件5：合同双方约定的其他附件附件1的具体要求：甲乙双方的身份证件副本，包括身份证、营业执照、组织机构代码证等。甲乙双方的身份证件副本应合法有效，复印件需加盖公章。附件2的具体要求：甲乙双方的公司章程或成立证书副本，证明甲乙双方的合法成立和经营资格。公司章程或成立证书副本应合法有效，复印件需加盖公章。附件3的具体要求：甲乙双方的经营许可证书或其他相关资质文件，证明甲乙双方具有从事消防设施建设工程的资格。经营许可证书或其他相关资质文件应合法有效，复印件需加盖公章。附件4的具体要求：甲乙双方签订的保密协议，约定双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息的保密义务。保密协议应明确保密信息的内容、保密期限、违约责任等。附件5的具体要求：甲乙双方约定的其他附件，包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等。其他附件应明确具体的内容和要求，以确保合同的顺利履行。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未履行合同约定的义务，包括但不限于未按约定时间完成工程、未提供约定的资源等。2.甲乙双方未按照消防设施建设的相关法律法规、标准和设计要求进行施工，导致工程质量不符合约定。3.甲乙双方未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，导致工程延期、质量问题或安全事故。4.甲乙双方未履行合同约定的保密义务，泄露对方的商业秘密和机密信息。5.甲乙双方未按照合同约定的支付方式、时间支付合同价款或违约金。违约责任认定标准：1.根据合同约定的违约金比例，计算违约金金额。2.根据合同约定的违约责任，确定违约方应承担的损失赔偿金额。3.违约方未按约定履行义务，导致工程质量不符合约定的，违约方应承担修复、返工等费用。4.违约方未按约定履行义务，导致工程延期、安全事故等，违约方应承担相应的责任。示例说明：1.如甲方未按约定时间完成工程，乙方有权要求甲方支付合同总价一定比例的违约金。2.如甲方未按照消防设施建设的相关法律法规、标准和设计要求进行施工，导致工程质量不符合约定，乙方有权要求甲方承担修复、返工等费用。3.如甲方未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，导致工程延期、质量问题或安全事故，乙方有权要求甲方支付合同总价一定比例的违约金，并承担相应的责任。4.如甲方未履行合同约定的保密义务，泄露乙方的商业秘密和机密信息，乙方有权要求甲方支付合同总价一定比例的违约金，并承担相应的赔偿责任。5.如甲方未按照合同约定的支付方式、时间支付合同价款或违约金，乙方有权要求甲方支付合同总价一定比例的违约金，并按照合同约定的时间支付剩余的价款。全文完。二零二四年度消防设施建设工程劳务分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：X消防设施建设有限公司1.2承包方：X建筑工程劳务有限公司1.3消防设施：指符合国家消防安全技术标准的建筑消防设施，包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散指示系统等。第二条劳务分包范围2.1承包方负责消防设施建设工程的劳务分包工作，包括消防设施的安装、调试、验收等。2.2承包方应按照发包方的要求，提供具备相关资质的施工人员，并保证施工人员的安全教育及技能培训。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）3.2支付方式：按工程进度分阶段支付。具体支付比例和时间由双方在补充协议中约定。第四条工程质量及验收4.1承包方应确保消防设施的安装、调试等各项工作符合国家消防安全技术标准及设计要求。4.2工程验收：工程完成后，由发包方组织验收，承包方应按约定时间提供相关资料，配合验收。第五条工期及进度5.1承包方应按照发包方提供的工程进度计划，确保工程按时完成。5.2工程进度计划及延期处理：详见附件。第六条保密条款6.1双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。9.3合同的解除：详见附件。第十条法律法规及不可抗力10.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。10.2因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十一条合同附件附件1：工程进度计划及延期处理附件2：合同价款支付明细附件3：验收标准及要求第十二条其他约定12.1双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的转让13.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条合同用语及版本14.1本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3消防设施：指符合国家消防安全技术标准的建筑消防设施，包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、疏散指示系统等。第二条劳务分包范围2.1乙方负责消防设施建设工程的劳务分包工作，包括消防设施的安装、调试、验收等。2.2乙方应按照甲方的要求，提供具备相关资质的施工人员，并保证施工人员的安全教育及技能培训。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）3.2支付方式：按工程进度分阶段支付。具体支付比例和时间由双方在补充协议中约定。第四条工程质量及验收4.1乙方应确保消防设施的安装、调试等各项工作符合国家消防安全技术标准及设计要求。4.2工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应按约定时间提供相关资料，配合验收。第五条工期及进度5.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保工程按时完成。5.2工程进度计划及延期处理：详见附件。第六条保密条款6.1双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。具体违约行为及违约责任详见附件。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。9.3合同的解除：详见附件。第十条法律法规及不可抗力10.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。10.2因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十一条合同附件附件1：工程进度计划及延期处理附件2：合同价款支付明细附件3：验收标准及要求附件4：保密协议附件5：违约行为及违约责任第十二条其他约定12.1双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的转让13.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条合同用语及版本14.1本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。14.2本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能涉及第三方介入的情况，本部分旨在明确第三方的概念、责任限额以及与其他各方的划分。第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入：指在合同执行过程中，甲方或乙方因业务需要，与第三方建立合作关系，第三方参与或协助完成部分合同义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：甲方和乙方应与第三方明确约定其责任范围和限额，包括但不限于质量、安全、工期等方面的责任。具体责任限额和范围应在补充协议中详细规定。第四条第三方选择及认可4.1甲方和乙方应选择具备相应资质和能力的第三方，并提前通知对方。4.2甲方和乙方对第三方的选择和行为承担责任，第三方的行为视为甲方和乙方共同行为。第五条第三方权益保护5.1甲方和乙方应确保第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。5.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事合同约定的工作。第六条第三方违约处理6.1如第三方违约，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方和乙方应协助第三方履行合同义务，确保项目顺利进行。第七条第三方支付及结算7.1甲方和乙方与第三方之间的支付及结算事项，应在本合同或补充协议中明确。7.2甲方和乙方应按约定时间支付第三方服务费用，第三方应及时提供合规的发票。第八条第三方资料和信息保密8.1第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等。8.2第三方不得将合同信息泄露给无关方，否则应承担违约责任。第九条第三方与其他各方的关系9.1第三方与甲方、乙方及其他涉及合同实施的主体之间应保持独立关系。9.2第三方不得对甲方、乙方及其他主体产生依赖，各方应自行承担合同义务。第十条第三方介入的变更和解除10.1如需变更或解除第三方介入，应提前通知对方，并经双方协商一致。10.2变更或解除第三方介入不影响本合同其他条款的执行。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向