2024年度标准安全施工协议范例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度标准安全施工协议范例版B版本合同目录一览1.一般规定1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止2.施工范围与要求2.1施工项目的具体内容2.2施工标准与规范2.3施工进度计划2.4施工安全措施3.双方责任与义务3.1发包方的责任与义务3.2承包方的责任与义务3.3安全培训与交底3.4事故的处理与责任划分4.施工安全保证4.1安全管理制度4.2安全防护设施4.3施工现场的安全管理4.4安全生产费用的使用5.质量控制与验收5.1质量标准与要求5.2质量控制措施5.3工程验收程序5.4验收不合格的处理6.合同价款与支付6.1合同价格的确定6.2价款的支付方式与时间6.3价格调整的条件与方法6.4工程量的确认与调整7.工期与进度7.1工期的约定7.2进度计划的变更7.3工期延误的处理7.4提前完工的奖励与赔偿8.违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的形式与计算8.3违约责任的免除8.4违约纠纷的解决方式9.争议解决9.1争议的解决方式9.2调解与仲裁9.3诉讼的管辖法院9.4法律适用10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3变更与解除后的责任处理10.4变更与解除的效力11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务的履行11.3保密信息的泄露处理11.4保密义务的期限12.不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力的通知与证明12.3不可抗力对合同的影响12.4不可抗力后的合同履行13.合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2合同转让的通知义务13.3分包工程的认可13.4分包商的责任与义务14.附则14.1合同的完整性14.2合同的修订与补充14.3合同的份数与保管14.4合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序本协议文件的优先顺序如下：（1）本协议；(2)工程量清单；(3)施工图纸；(4)技术说明书；(5)其他与本工程相关的文件。1.3法律法规的适用除非本协议另有规定，本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。1.4合同的生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。协议期满，如双方无异议，本协议自动终止。第二条施工范围与要求2.1施工项目的具体内容乙方应按照本协议约定的施工图纸、技术说明书和工程量清单等文件的要求，完成本工程的施工，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准的要求。2.2施工标准与规范乙方应严格按照国家及地方政府的有关法律、法规、标准和规范进行施工，并接受甲方、监理方及政府相关部门的监督和检查。2.3施工进度计划乙方应根据施工图纸、技术说明书和工程量清单等文件，编制施工组织设计、施工进度计划和安全生产措施，并在协议约定的工期内完成本工程的施工。2.4施工安全措施乙方应按照有关法律、法规、标准和规范的要求，制定并落实本工程的安全防护措施，确保施工过程中的安全生产。第三条双方责任与义务3.1发包方的责任与义务甲方应按照本协议的约定，向乙方支付工程价款，提供施工所需的场地、水源、电源、通信等条件，并协调解决乙方施工过程中的有关问题。3.2承包方的责任与义务乙方应按照本协议的约定，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。同时，乙方应承担本工程的一切税费、保险等费用。3.3安全培训与交底乙方应在施工前对施工现场所有施工人员进行安全培训和施工技术交底，确保施工人员熟悉工程特点、施工工艺和安全防护措施。3.4事故的处理与责任划分如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，并按照有关法律、法规、标准和规范的要求进行处理。如事故系因乙方原因造成，乙方应承担相应的法律责任。第四条施工安全保证4.1安全管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。4.2安全防护设施乙方应根据施工图纸、技术说明书和工程量清单等文件的要求，设置安全防护设施，并保证安全防护设施的完整、有效。4.3施工现场的安全管理乙方应加强对施工现场的安全巡查，及时发现和消除安全隐患，确保施工过程中的安全生产。4.4安全生产费用的使用乙方应合理使用安全生产费用，确保安全生产所需资金的充足。第五条质量控制与验收5.1质量标准与要求乙方应按照施工图纸、技术说明书和工程量清单等文件的要求，保证本工程的质量符合相关法律法规和行业标准的要求。5.2质量控制措施乙方应建立健全质量控制体系，加强对施工过程的质量控制，确保工程质量。5.3工程验收程序本工程的验收应按照有关法律、法规、标准和规范的要求进行。工程验收合格后，甲方应向乙方支付工程尾款。5.4验收不合格的处理如工程验收不合格，乙方应按照验收意见进行整改，并重新提交验收。如乙方在规定时间内未能整改合格，甲方有权扣除相应的违约金。第六条合同价款与支付6.1合同价格的确定本工程的合同总价款为人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。6.2价款的支付方式与时间（1）协议签订后五个工作第八条违约责任8.1违约行为的认定违反本协议的约定，的一方或多方称为违约方。违约方应承担相应的违约责任。8.2违约责任的形式与计算违约方应按照本协议的约定，向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：（1）合同总价款的1%至5%；（2）实际损失的赔偿。8.3违约责任的免除不可抗力导致违约的，不免除违约责任。8.4违约纠纷的解决方式对于违约纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议的解决方式对于本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼的管辖法院本协议的签订地法院为合同纠纷的第一审法院。9.4法律适用本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序任何一方提出变更协议的，应书面通知对方，并说明变更的内容和理由。经双方协商一致，可以变更本协议。10.2合同解除的条件与程序协议解除的条件如下：（1）协议期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方违约，对方要求解除本协议；（4）不可抗力导致本协议无法履行。任何一方提出解除协议的，应书面通知对方。协议解除后，双方应按照本协议的约定处理后续事项。10.3变更与解除后的责任处理协议变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议内容履行各自的权利和义务。10.4变更与解除的效力本协议的变更或解除，不影响双方在协议有效期内所承担的违约责任。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息是指本协议的签订、履行过程中，双方相互泄露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。11.2保密义务的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。11.4保密义务的期限双方的保密义务自本协议签订之日起生效，至协议解除或终止之日起五年内有效。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的事故通知与证明如发生不可抗力事件，受到影响的一方应及时通知对方，并提交相关证明文件。12.3不可抗力对合同的影响受到不可抗力影响的一方，可以根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除违约责任。12.4不可抗力后的合同履行不可抗力事件结束后，双方应立即恢复合同的履行。如不可抗力事件导致本协议无法履行，双方应协商解决。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同转让的通知义务如双方同意转让本协议，转让方应书面通知对方。13.3分包工程的认可乙方可以将本工程的某些部分工作分包给具有相应资质的第三方。未经甲方同意，乙方不得将本工程的主要工作分包给第三方。13.4分包商的责任与义务分包商应按照本协议的约定，对分包工程的质量、安全、进度等方面承担责任。第十四条附则14.1合同的完整性本协议是双方关于本工程的全部协议，取代了双方之前所有的口头或书面协议。14.2合同第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出本工程所有的工程量及其对应的数量和单位，作为计算工程总价款的基础。2.施工图纸：包括本工程的平面图、立面图、剖面图等，详细展示本工程的设计要求和技术标准。3.技术说明书：详细说明本工程的施工技术要求、材料要求、质量标准等。4.安全防护设施设计方案：包括本工程所需要的安全防护设施的种类、数量、设置位置和施工要求等。5.施工组织设计：包括乙方施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。6.安全生产费用预算：详细列出乙方为保证安全生产所需要支出的费用及使用计划。7.工程验收标准：包括本工程的质量、安全、进度等验收标准及其验收程序。8.保密协议：详细列出双方需要保密的信息种类、保密义务、保密期限等内容。9.分包认可文件：如有分包工程，需提供甲方对乙方分包方案的认可文件。10.不可抗力事件证明：如有不可抗力事件发生，需提供相关证明文件以证明不可抗力事件的发生和对工程的影响。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的施工图纸、技术说明书和工程量清单等文件进行施工，导致工程质量不符合相关法律法规和行业标准的要求，乙方应承担违约责任。2.乙方未按照约定的工期完成本工程的施工，乙方应承担违约责任。3.乙方未按照约定的安全防护措施进行施工，导致安全事故的发生，乙方应承担违约责任。4.乙方未按照约定的质量标准进行施工，导致工程验收不合格，乙方应承担违约责任。5.乙方未按照约定的方式、时间支付价款，乙方应承担违约责任。示例：如果乙方未按照约定的施工图纸进行施工，导致工程质量不符合相关法律法规和行业标