2024年度城市供水系统升级改造项目合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市供水系统升级改造项目合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称：2024年度城市供水系统升级改造项目1.2项目地点：市1.3项目规模：改造供水管道100公里，增设供水设施50处第二条甲方义务2.1甲方负责提供项目所需的土地、设施和资源2.2甲方负责协调相关部门，确保项目顺利实施2.3甲方应按约定支付项目费用第三条乙方义务3.1乙方负责项目的设计、施工和设备安装3.2乙方应按照约定质量和进度完成项目3.3乙方应提供项目后期运行和维护培训第四条项目进度4.1项目计划工期：自合同签订之日起至2024年12月31日4.2乙方应按进度计划完成各阶段工作4.3甲方应按约定时间支付进度款第五条项目质量5.1乙方应按照设计和规范要求施工5.2乙方应保证项目设备质量和运行性能5.3项目验收合格后，乙方应承担质量保修责任第六条项目费用6.1项目总价：人民币万元（大写：X元整）6.2支付方式：按进度支付，具体支付比例见合同附件6.3乙方应提供合法发票，甲方按约定时间支付第七条违约责任7.1甲方未按约定支付项目费用，乙方有权暂停施工7.2乙方未按约定进度和质量完成项目，甲方有权解除合同7.3双方应按约定承担违约责任第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议8.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同的变更和解除应书面签订，经双方同意第十条合同附件10.1项目设计方案10.2项目施工图纸10.3设备清单10.4付款申请表第十一条其他约定11.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十二条甲方信息12.1名称：市供水集团有限公司12.2地址：市区路号12.3联系人：X12.4联系电话：X第十三条乙方信息13.1名称：X建设工程有限公司13.2地址：市区路号13.3联系人：X13.4联系电话：X第十四条签订日期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签订地点：市供水集团有限公司会议室第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年度城市供水系统升级改造项目1.2项目地点：市1.3项目规模：改造供水管道100公里，增设供水设施50处1.4项目目标：提高城市供水能力，确保供水质量，满足城市发展需求第二条甲方义务2.1甲方负责提供项目所需的土地、设施和资源，确保项目顺利实施2.2甲方应协调相关部门，为乙方施工提供必要的协助和配合2.3甲方应按约定支付项目费用，确保乙方正常施工第三条乙方义务3.1乙方负责项目的设计、施工和设备安装，确保项目质量3.2乙方应按照约定进度完成项目，不得延误3.3乙方应提供项目后期运行和维护培训，确保甲方人员能够熟练操作第四条项目进度4.1项目计划工期：自合同签订之日起至2024年12月31日4.2乙方应按照进度计划完成各阶段工作，确保项目按期完成4.3甲方应按约定时间支付进度款，确保乙方正常施工第五条项目质量5.1乙方应按照设计和规范要求施工，确保项目质量5.2乙方应保证项目设备质量和运行性能，确保供水系统稳定运行5.3项目验收合格后，乙方应承担质量保修责任，确保项目长期稳定运行第六条项目费用6.1项目总价：人民币万元（大写：X元整）6.2支付方式：按进度支付，具体支付比例见合同附件6.3乙方应提供合法发票，甲方按约定时间支付第七条违约责任7.1甲方未按约定支付项目费用，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的费用7.2乙方未按约定进度和质量完成项目，甲方有权解除合同，乙方应承担因此产生的费用7.3双方应按约定承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼8.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式，任何一方在争议发生后均可向约定的仲裁机构申请仲裁8.3仲裁裁决结果为最终结果，双方均应接受并执行第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同的变更和解除应书面签订，经双方同意，并报原合同审批机关批准9.3合同的失效、变更和解除不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务第十条合同附件10.1项目设计方案10.2项目施工图纸10.3设备清单10.4付款申请表10.5乙方人员名单和技术资质证明10.6甲方人员培训需求表第十一条其他约定11.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力11.3双方在合同履行过程中形成的文件、资料、图纸等，归甲方所有11.4双方应保护对方商业秘密，不得泄露给第三方第十二条甲方信息12.1名称：市供水集团有限公司12.2地址：市区路号12.3联系人：X12.4联系电话：X第十三条乙方信息13.1名称：X建设工程有限公司13.2地址：市区路号13.3联系人：X13.4联系电话：X第十四条签订日期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签订地点：市供水集团有限公司会议室第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方指除甲乙双方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介机构、咨询公司、供应商、分包商等。1.2第三方介入指第三方参与合同项目的部分或全部实施过程，包括但不限于提供专业服务、设备供应、施工等。第二条第三方责任限定2.1第三方介入本合同项目时，应具备相应的资质和能力，并承担其应承担的责任。2.2第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的义务，确保项目质量和进度。2.3第三方介入合同项目，不应影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方与第三方的权利义务关系，应以本合同为准。第三条第三方介入的额外条款3.1当第三方介入合同项目时，甲乙双方应与第三方签订附加协议，明确第三方的权利、义务和责任。3.2附加协议应包括但不限于第三方的服务范围、质量要求、工期、费用、保密等条款。3.3附加协议的签订、变更和解除，应遵循本合同的约定。第四条第三方责任限额4.1甲乙双方与第三方签订的附加协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、维修责任等。4.2第三方应承担其应承担的责任，但责任限额应在甲乙双方的同意范围内。4.3当第三方无法履行其责任时，甲乙双方应按本合同约定承担相应责任。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方介入本合同项目，不应影响甲乙双方的权利和义务。5.2甲乙双方与第三方的权利义务关系，应以本合同和附加协议为准。5.3第三方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益和社会公共利益。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入合同项目的范围、内容、期限等发生变更或解除时，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订相应的补充协议。6.2补充协议应遵循本合同的约定，明确变更或解除的具体事项、条件和后果。6.3补充协议的签订、变更和解除，应报原合同审批机关备案。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入合同项目产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。7.2双方同意，仲裁是解决争议的最终方式，任何一方在争议发生后均可向约定的仲裁机构申请仲裁。7.3仲裁裁决结果为最终结果，双方均应接受并执行。第八条第三方信息的披露8.1甲乙双方应按照本合同约定，向第三方披露项目相关信息，包括但不限于设计方案、施工图纸、设备清单等。8.2第三方应保密甲乙双方提供的商业秘密，不得泄露给第三方。第九条第三方违约处理9.1第三方未按照附加协议约定履行义务，甲乙双方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。9.2第三方未按照附加协议约定履行义务，导致项目损失的，第三方应承担赔偿责任。第十条第三方退出10.1第三方提前退出合同项目，应与甲乙双方协商一致，并签订退出协议。10.2退出协议应明确第三方退出的具体事项、条件和后果。10.3退出协议的签订、变更和解除，应遵循本合同的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：项目设计方案详细要求：设计方案应包括供水系统升级改造的整体规划、施工图纸、技术参数等，需经甲方审批后方可施工。附件2：项目施工图纸详细要求：施工图纸应详细标注施工细节、材料规格、工程量等，乙方根据图纸进行施工。附件3：设备清单详细要求：设备清单应列明所有设备名称、型号、数量、单价、总价等信息，甲方据此进行付款。附件4：付款申请表详细要求：付款申请表应包括付款金额、付款理由、付款时间等，甲方据此进行付款。附件5：乙方人员名单和技术资质证明详细要求：乙方提供参与本项目施工的所有人员名单及其技术资质证明，以确保乙方具备施工能力。附件6：甲方人员培训需求表详细要求：甲方根据实际需求，提供培训需求表，乙方据此进行培训。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付项目费用，乙方有权暂停施工。2.乙方未按约定进度和质量完成项目，甲方有权解除合同。3.乙方未按照设计和规范要求施工，导致项目质量不合格。4.乙方未保证项目设备质量和运行性能，导致设备故障。5.双方未按约定承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。违约责任认定标准：1.甲方未按约定支付项目费用，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的费用。2.乙方未按约定进度和质量完成项目，甲方有权解除合同，乙方应承担因此产生的费用。3.乙方未按照设计和规范要求施工，导致项目质量不合格，乙方应承担维修、整改等责任。4.乙方未保证项目设备质量和运行性能，导致设备故障，乙方应承担设备维修、更换等费用。5.双方未按约定承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等，违约方应根据实际情况承担相应责任。示例说明：若甲方未按约定支付项目进度款，导致乙方施工停滞，乙方可暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.供水系统：指城市供水网络及设施，包括水源、水厂、输水管道、配水管网等。2.升级改造：指对现有供水系统进行技术升级、设备更新、性能优化等。3.甲方：指市供水集团有限公司，本合同的委托方。4.乙方：指X建设工程有限公司，本合同的承包方。5.第三方：指除甲乙双方之外，参与本合同项目实施的其他各方。6.违约：指合同当事人不履行合同义务或履行