2024合同模板工程施工合同简易范本

合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主或委托人，乙方为具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供工程施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1乙方承包本工程的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成施工任务。第三条合同工期3.1合同工期为__________日，自双方签订本合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。第五条付款方式5.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的单价和总价进行付款。5.2乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，经甲方审核无误后支付合同价款。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意合同条款的完整性和明确性，确保双方的权益得到充分保障。解决办法：仔细阅读合同全文，对照法律法规，对模糊不清或有可能产生争议的条款进行澄清和修改。2.注意合同中的工程质量和标准，确保工程符合相关法律法规及行业标准。解决办法：在合同中明确工程质量和标准，可附上相关法律法规及行业标准的文件，如有特殊要求，可另行签订补充协议。3.注意合同中的付款方式和进度，确保乙方按时获得工程款项。解决办法：明确付款方式和进度，约定付款时间及条件，如有特殊情况需调整付款计划的，应提前与甲方沟通并达成一致。4.注意合同中的违约责任，确保在违约情况下乙方能获得相应的赔偿。解决办法：在合同中明确违约责任及违约金的计算方式，如有特殊情况需调整的，可另行签订补充协议。5.注意合同中的争议解决方式，确保在发生争议时能顺利解决。解决办法：约定明确的争议解决方式，如友好协商、调解或诉讼等，并明确管辖法院。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托人或者工程项目的主人。2.乙方：指合同中的施工单位，具有相应资质的承包商。3.工程施工：指合同中约定的施工内容，包括土建、安装、装修等。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规及行业标准的情况，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。5.合同价款：指双方约定的乙方向甲方提供工程施工服务所应支付的金额。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.工程验收：指工程完成后，甲方对工程的质量、进度、安全等方面进行检查，确认工程符合合同约定及国家相关法律法规及行业标准的过程。8.保修期限：指工程验收合格后，乙方对工程承担保修责任的期限。9.争议解决：指在合同履行过程中，双方因履行合同产生的纠纷通过协商、调解或诉讼等方式予以解决的过程。10.管辖权：指对合同争议有审判权的法院。应用场合：1.适用于各类工程项目，如住宅、商业、工业等建筑的施工合同。2.适用于基础设施建设，如道路、桥梁、隧道、水利等工程的施工合同。3.适用于装修工程，如室内外装修、改造、加固等工程的施工合同。4.适用于安装工程，如给排水、电气、暖通、智能化等系统的安装合同。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方可签订补充协议予以调整。2.工程延期：如因不可抗力、甲方原因等导致工程进度受到影响，需延长工期的，双方可签订补充协议。3.材料供应：如乙方需甲方提供施工材料，可签订补充协议明确材料种类、数量、质量、价格等内容。4.工程保险：如双方同意为工程购买保险，可签订补充协议明确保险种类、保险公司、保险费用等内容。5.工程保修：如双方同意对工程进行保修，可签订补充协议明确保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件列表：1.工程