版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度工程设计变更导致的监理延期合同补充协议本合同目录一览1.协议签订依据及背景1.1协议签订的法律依据1.2协议签订的背景信息2.工程设计变更概述2.1变更的具体内容2.2变更的原因分析2.3变更对工程进度的影响3.监理延期原因及分析3.1监理延期的具体原因3.2延期原因的分析评估4.延期责任划分4.1设计方责任4.2施工方责任4.3监理方责任4.4其他相关方责任5.延期合同补充条款5.1延期期限及计算方式5.2延期费用的计算及支付5.3延期期间工程款的支付方式5.4延期期间的工程管理责任6.工程变更后的监理工作内容6.1监理工作范围调整6.2监理工作内容细化6.3监理工作程序及流程7.监理延期期间的风险控制7.1风险识别与评估7.2风险应对措施7.3风险责任的承担8.争议解决机制8.1争议解决的原则8.2争议解决的方式8.3争议解决的期限及程序9.违约责任及赔偿9.1违约行为的定义9.2违约责任的承担9.3违约赔偿的计算及支付10.合同的生效、变更及终止10.1合同生效的条件10.2合同变更的程序10.3合同终止的条件及程序11.合同附件及补充协议11.1附件内容11.2补充协议的签订12.其他约定事项12.1双方约定的其他事项12.2特殊条款的适用13.协议的签署及生效日期13.1协议签署的方式13.2协议生效日期14.合同的保管及通知14.1合同的保管责任14.2通知的方式及送达地址第一部分:合同如下:1.协议签订依据及背景1.1协议签订的法律依据:本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规签订。1.2协议签订的背景信息:鉴于乙方在甲方项目施工过程中,因工程设计变更导致工程进度受到影响,经双方协商一致,达成如下补充协议。2.工程设计变更概述2.1变更的具体内容:乙方在施工过程中,根据甲方提供的工程设计变更通知,对原设计进行了如下调整:(此处详细列出变更的具体内容,包括但不限于结构、设备、材料等方面的调整)。2.2变更的原因分析:工程设计变更的原因主要包括:(此处详细说明变更的原因,如设计不合理、施工条件变化等)。2.3变更对工程进度的影响:工程设计变更导致工程进度延误,具体延误时间为:(此处说明延误的具体时间)。3.监理延期原因及分析3.2延期原因的分析评估:监理方对延期原因进行了详细分析,认为:(此处评估延期原因的合理性,如客观原因还是主观原因)。4.延期责任划分4.1设计方责任:设计方因工程设计变更导致监理延期,应承担相应责任,具体如下:(此处详细说明设计方应承担的责任,如赔偿监理费用、提供必要的支持等)。4.2施工方责任:施工方在施工过程中,应积极配合监理方进行监理工作,如因施工原因导致监理延期,应承担相应责任,具体如下:(此处详细说明施工方应承担的责任)。4.3监理方责任:监理方在履行监理职责过程中,如因自身原因导致监理延期,应承担相应责任,具体如下:(此处详细说明监理方应承担的责任)。4.4其他相关方责任:除上述各方外,其他相关方如因自身原因导致监理延期,应承担相应责任,具体如下:(此处详细说明其他相关方应承担的责任)。5.延期合同补充条款5.1延期期限及计算方式:根据工程设计变更的具体情况,监理延期期限为:(此处说明延期期限),计算方式为:(此处说明计算方式,如按实际延误时间计算等)。6.工程变更后的监理工作内容6.1监理工作范围调整:根据工程设计变更的具体情况,监理工作范围调整为:(此处详细说明调整后的监理工作范围)。6.2监理工作内容细化:监理工作内容细化如下:(此处详细列出细化后的监理工作内容)。7.监理延期期间的风险控制7.1风险识别与评估:监理方对监理延期期间可能出现的风险进行了识别与评估,具体如下:(此处详细说明风险识别与评估的内容)。8.争议解决机制8.1争议解决的原则:本协议争议解决遵循公平、公正、及时、合理的原则。8.2争议解决的方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交:(此处填写争议解决的具体机构或仲裁委员会)仲裁。8.3争议解决的期限及程序:自争议发生之日起:(此处填写具体期限,如30天、60天等)内,双方应尽力协商解决争议。如协商不成,任何一方均可向上述仲裁机构提起仲裁申请,仲裁机构将按照其规定程序进行审理。9.违约责任及赔偿9.1违约行为的定义:本协议所称违约行为,是指任何一方未履行本协议约定的义务或违反本协议约定的条款。9.2违约责任的承担:任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿的计算及支付:违约赔偿的计算方法为:(此处详细说明计算方法),赔偿金额应在:(此处填写具体时间,如收到仲裁裁决书之日起)内支付。10.合同的生效、变更及终止10.1合同生效的条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更的程序:任何一方要求变更本协议内容,应书面通知另一方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。11.合同附件及补充协议11.1附件内容:本协议附件包括:(此处列举附件的具体内容,如工程图纸、变更通知等)。11.2补充协议的签订:本协议如有未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。12.其他约定事项12.1双方约定的其他事项:本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。12.2特殊条款的适用:如本协议中的特殊条款与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。13.协议的签署及生效日期13.1协议签署的方式:本协议一式:(此处填写份数)份,双方各执:(此处填写份数)份,具有同等法律效力。13.2协议生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效。14.合同的保管及通知14.1合同的保管责任:本协议由:(此处填写保管方)负责保管。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及类型15.1第三方定义:本合同所指第三方是指除甲方、乙方以外的,在合同执行过程中,因特定目的或服务需要,由甲方或乙方邀请或委托的第三方机构或个人。15.2.1专业咨询机构15.2.2法律顾问15.2.3评估机构15.2.4质量检测机构15.2.5中介服务公司15.2.6其他相关服务提供者16.第三方介入的条件及程序16.1.1本合同项下需要专业服务或技术支持16.1.2合同执行过程中出现争议或需要第三方协助解决16.1.3本合同项下需要第三方进行监督或评估16.2.1甲方或乙方提出介入需求,并书面通知对方16.2.2双方同意第三方介入,并确定第三方介入的具体事宜16.2.3甲方或乙方与第三方签订相应的合作协议或服务合同17.第三方的责权利17.1第三方的责任:第三方在合同执行过程中,应按照其合作协议或服务合同的规定,承担相应的责任,包括但不限于:17.1.1按时完成其职责范围内的任务17.1.2确保其提供的服务或产品符合相关标准和要求17.1.3对其行为造成的损失承担责任17.2.1根据合作协议或服务合同收取服务费用17.2.2要求甲方或乙方提供必要的配合和支持17.2.3在其职责范围内,独立开展工作18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分:第三方在合同执行过程中,其责任仅限于其合作协议或服务合同约定的范围,超出此范围的责任由甲方或乙方承担。18.2权利义务划分:第三方在合同执行过程中的权利义务,由其合作协议或服务合同约定,甲方和乙方应尊重并履行其约定。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义:本合同所指第三方的责任限额,是指第三方因履行其职责或违反其合作协议或服务合同而应承担的最大赔偿金额。19.2.1第三方合作协议或服务合同中的约定19.2.2第三方提供服务的性质和范围19.2.3行业标准或惯例19.3责任限额的履行:第三方责任限额的履行,按照其合作协议或服务合同中的约定执行,如无约定,则由第三方自行承担。20.第三方介入的监督与管理20.1监督机构:第三方介入的监督与管理由甲方或乙方负责,必要时可设立专门的监督小组。20.2.1定期检查第三方的工作进度和质量20.2.2对第三方的工作提出意见和建议20.2.3对第三方的工作成果进行验收21.第三方介入的终止21.1.1合同履行完毕21.1.2双方协商一致21.1.3出现不可抗力因素21.2.1甲方或乙方提出终止请求21.2.2双方确认终止事宜21.2.4双方结算相关费用并办理相关手续第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计变更通知:详细列出工程设计变更的具体内容和原因分析。2.监理延期报告:包括监理延期的具体原因、影响评估和风险分析。3.第三方合作协议或服务合同:详细约定第三方介入的具体事宜、责任、权利和义务。4.争议解决文件:包括争议解决协议、仲裁裁决书等。5.违约赔偿计算明细:详细列出违约行为的类型、计算方法和赔偿金额。6.第三方工作成果报告:第三方完成工作后的报告,包括工作内容、进度和质量等。7.工程进度表:详细列出工程进度和延误情况。8.工程变更记录:详细记录工程变更的具体内容和时间节点。9.工程款支付凭证:包括工程款支付申请、支付凭证等。10.其他与本合同相关的文件和资料。说明要求:所有附件均需加盖甲方、乙方和第三方(如有)的公章,并由相关人员签字确认。附件作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按时提供设计变更通知,导致施工延误。责任认定标准:设计方应承担相应的违约责任,包括赔偿施工方因延误造成的损失。示例说明:设计方未在合同约定的时间内提供设计变更通知,导致施工延误5天,施工方因此遭受经济损失,设计方应赔偿施工方相应的损失。2.违约行为:施工方未按设计变更要求进行施工,导致监理工作受阻。责任认定标准:施工方应承担相应的违约责任,包括赔偿监理方因受阻造成的损失。示例说明:施工方未按设计变更要求进行施工,导致监理工作受阻,监理方因此延误工作5天,施工方应赔偿监理方相应的损失。3.违约行为:监理方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题。责任认定标准:监理方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因质量问题造成的损失。示例说明:监理方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题,甲方因此遭受经济损失,监理方应赔偿甲方相应的损失。4.违约行为:第三方未按合作协议或服务合同约定履行职责,导致合同目的无法实现。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方或乙方因违约造成的损失。示例说明:第三方未按合作协议或服务合同约定履行职责,导致合同目的无法实现,甲方或乙方因此遭受经济损失,第三方应赔偿甲方或乙方相应的损失。5.违约行为:甲方或乙方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿对方因延迟付款造成的损失。示例说明:甲方未按合同约定支付工程款,导致施工方延误工程进度,甲方应支付违约金,并赔偿施工方因延迟付款造成的损失。全文完。二零二四年度工程设计变更导致的监理延期合同补充协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.工程项目基本情况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额3.工程设计变更情况3.1变更原因3.2变更内容3.3变更影响4.监理延期原因及处理4.1延期原因4.2延期时间4.3延期处理措施5.监理延期费用计算5.1费用计算方法5.2费用构成5.3费用支付方式6.协议双方权利义务6.1协议双方的权利6.2协议双方的义务7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决期限7.3争议解决费用8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.合同附件及补充条款9.1附件9.2补充条款10.合同签署及生效日期10.1签署日期10.2生效日期11.合同份数及保管11.1合同份数11.2合同保管12.合同解释及适用法律12.1合同解释12.2适用法律13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.协议双方签字盖章14.1协议双方签字14.2协议双方盖章第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:X有限公司乙方:X监理有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式第二条工程项目基本情况2.1工程名称市住宅小区项目2.2工程地点市区街道2.3工程规模总建筑面积:100,000平方米,总工期:24个月2.4工程合同金额合同金额:人民币10,000万元整第三条工程设计变更情况3.1变更原因由于甲方在项目实施过程中,根据市场需求对部分设计方案进行了调整,导致设计变更。3.2变更内容变更内容包括但不限于:增加一层、调整部分户型、改变部分结构设计等。3.3变更影响设计变更导致工程延期,原定竣工日期为2025年6月,现延期至2025年12月。第四条监理延期原因及处理4.1延期原因由于工程设计变更,导致监理工作进度受到影响,出现延期。4.2延期时间延期时间为6个月,自原定竣工日期起计算。4.3延期处理措施1.优化监理计划,合理调整监理人员配置;2.加强与甲方的沟通协调,确保设计变更顺利实施;3.督促施工单位按变更设计要求施工,确保工程质量。第五条监理延期费用计算5.1费用计算方法延期费用按原合同监理服务费用比例计算,每月增加2%。5.2费用构成延期费用包括但不限于:1.监理人员工资及福利;2.监理办公费用;3.监理设备折旧及维护费用。5.3费用支付方式延期费用在每月监理服务费用中按比例扣除,直至延期费用全部结清。第六条协议双方权利义务6.1协议双方的权利1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务,确保工程质量;2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。6.2协议双方的义务1.甲方应按照合同约定提供设计变更资料,及时通知乙方;2.乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成监理工作,确保工程质量。第七条争议解决方式7.1争议解决途径双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。7.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第八条合同生效及终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同生效之日起至监理工作完成之日止。8.2合同终止条件1.工程竣工验收合格,监理工作完成;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力事件,经双方协商无法继续履行合同;4.一方违约,另一方依法解除合同。第九条合同附件及补充条款9.1附件本合同附件包括但不限于:1.工程设计变更文件;2.监理服务协议;3.费用计算明细表。9.2补充条款双方可根据实际情况,在合同中约定其他补充条款。第十条合同签署及生效日期10.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。第十一条合同份数及保管11.1合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。11.2合同保管双方应妥善保管合同及相关附件,确保合同内容的完整性和有效性。第十二条合同解释及适用法律12.1合同解释本合同的解释以双方协商一致为准,如有歧义,以合同条款为准。12.2适用法律本合同适用中华人民共和国相关法律法规,合同履行过程中如有争议,应按照中华人民共和国法律解决。第十三条其他约定事项13.1其他约定事项一双方应遵守国家有关建设工程监理的法律法规,严格执行建设工程监理规范。13.2其他约定事项二本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成时,按照国家相关法律法规执行。第十四条协议双方签字盖章14.1协议双方签字甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________14.2协议双方代表签字甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________14.3签署日期甲方代表签字日期:________________乙方代表签字日期:________________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或协助的任何自然人、法人或其他组织。1.2.1专业咨询机构;2.2.2技术评估机构;3.2.3法律顾问;4.2.4中介机构;5.2.6其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方责任限额的约定应包括:2.1.1第三方的直接责任;2.1.2第三方因自身过失导致的间接责任;2.1.3第三方因不可抗力导致的损失;2.1.4第三方因违反合同约定导致的违约责任。2.2.1直接责任限额:人民币X万元;2.2.2间接责任限额:人民币X万元;2.2.3不可抗力损失限额:人民币X万元;2.2.4违约责任限额:人民币X万元。第三条第三方责任划分3.1第三方的责任应与甲乙双方的责任相区分,明确责任范围和承担方式。3.2第三方在履行职责过程中,因其自身原因造成的损失,由第三方承担。3.3第三方在履行职责过程中,因其违反合同约定造成的损失,由第三方承担。3.4第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成的损失,根据合同约定和法律规定,由甲乙双方共同分担。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的目的、职责、权利、义务和责任限额达成一致。4.2甲乙双方应签署第三方介入协议,明确第三方的职责和权限。4.3第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利:5.1.1根据合同约定和第三方介入协议,独立开展专业服务或协助;5.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息;5.1.3在合同约定范围内,对甲乙双方提出意见和建议。5.2第三方的义务:5.2.1按照合同约定和第三方介入协议,履行专业服务或协助职责;5.2.2保守甲乙双方商业秘密;5.2.3遵守国家法律法规和行业规范;5.2.4按时提交工作成果。第六条第三方介入费用的承担6.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方介入协议约定分担。6.2第三方介入费用包括但不限于:6.1.1第三方服务费用;6.1.2第三方工作产生的其他费用。6.3第三方介入费用应在第三方介入协议中明确,并在合同履行过程中按约定支付。第七条第三方变更和退出7.1第三方如有变更或退出,应提前通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。7.2第三方变更或退出后,甲乙双方应重新协商并签订新的第三方介入协议。7.3第三方变更或退出不影响本合同的履行和第三方的责任承担。第八条第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。8.3第三方介入争议的解决不影响本合同的履行。第九条本合同其他条款的适用9.1第三方介入不影响本合同其他条款的适用。9.2第三方介入协议与本合同不一致的,以第三方介入协议为准。9.3本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计变更文件详细要求:包含变更原因、变更内容、变更影响及变更后的设计图纸。说明:设计变更文件需经甲方确认,并由乙方报备相关部门。2.监理服务协议详细要求:明确监理服务内容、服务标准、服务期限、服务费用及支付方式。说明:监理服务协议是监理服务的主要依据,双方应严格按照协议执行。3.费用计算明细表详细要求:详细列出各项费用构成,包括但不限于监理人员工资、办公费用、设备折旧等。说明:费用计算明细表是计算延期费用的重要依据。4.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方介入协议是第三方介入合同关系的基础文件。5.争议解决协议详细要求:明确争议解决途径、解决期限及费用承担。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中发生争议的依据。6.工程竣工验收报告详细要求:详细记录工程竣工验收情况,包括质量、安全、环保等方面。说明:工程竣工验收报告是工程竣工验收的重要文件。7.合同履行情况报告详细要求:定期报告合同履行情况,包括进度、费用、质量等。说明:合同履行情况报告是监督合同履行情况的重要手段。8.不可抗力证明文件详细要求:在发生不可抗力事件时,提供相关证明文件。说明:不可抗力证明文件是确定不可抗力事件及损失承担的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付监理费用。责任认定:甲方应按合同约定支付监理费用,逾期支付应支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成监理工作。责任认定:乙方应按照合同约定完成监理工作,如未按时完成,应支付违约金,违约金按每日千分之五计算。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按第三方介入协议履行职责。责任认定:第三方应按照第三方介入协议履行职责,如未履行,应承担相应的违约责任。4.不可抗力导致的违约责任认定责任认定:发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方应根据合同约定和法律规定,合理分担损失。示例说明:1.甲方未按时支付监理费用,逾期15天,应支付违约金人民币X元。2.乙方未按合同约定完成监理工作,延期30天,应支付违约金人民币X元。3.第三方未按第三方介入协议履行职责,导致工程延期,应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度工程设计变更导致的监理延期合同补充协议2本合同目录一览1.1总则1.2术语定义1.3合同依据1.4合同生效1.5合同解除1.6合同争议解决1.7合同保密2.1变更原因2.2变更内容2.3变更影响2.4变更审批程序2.5变更责任划分3.1延期原因3.2延期范围3.3延期责任3.4延期期限3.5延期费用4.1监理工作范围4.2监理工作内容4.3监理工作标准4.4监理工作方法4.5监理工作程序5.1监理人员资质5.2监理人员数量5.3监理人员职责5.4监理人员培训5.5监理人员考核6.1设计变更通知6.2设计变更确认6.3设计变更实施6.4设计变更验收6.5设计变更归档7.1延期通知7.2延期确认7.3延期实施7.4延期验收7.5延期归档8.1合同费用调整8.2费用支付方式8.3费用支付期限8.4费用支付争议解决9.1合同履行监督9.2合同履行检查9.3合同履行整改9.4合同履行验收10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.1合同附件11.2合同附件清单11.3合同附件内容12.1合同变更程序12.2合同变更内容12.3合同变更生效13.1合同解除程序13.2合同解除原因13.3合同解除责任14.1合同终止14.2合同终止程序14.3合同终止责任第一部分:合同如下:1.1总则1.1.1本合同旨在明确二零二四年度工程设计变更导致的监理延期合同补充协议的相关事宜,确保合同双方在工程设计变更和监理延期问题上的权益得到保障。1.1.2本合同构成原监理合同的补充部分,与原监理合同具有同等法律效力。1.2术语定义1.2.1“工程设计变更”指在工程设计阶段,由于设计原因或实际需求发生变化,对原设计文件进行修改的行为。1.2.2“监理延期”指由于工程设计变更等原因,导致监理工作无法按原合同约定的时间完成的情况。1.3合同依据1.3.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理条例》及相关法律法规制定。1.4合同生效1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同生效后,原监理合同中关于工程设计变更和监理延期的条款自动失效。1.5合同解除1.5.1合同双方在合同履行过程中,如遇不可抗力或重大政策调整,经协商一致,可解除本合同。1.5.2合同解除后,双方应按本合同约定进行结算,并妥善处理相关事宜。1.6合同争议解决1.6.1合同双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决。1.6.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.7合同保密1.7.1双方对本合同内容及履行过程中的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第二部分:工程设计变更2.1变更原因2.1.1因设计原因或实际需求发生变化,导致工程设计变更。2.2变更内容2.2.1变更工程设计文件中的技术参数、结构形式、材料规格等。2.3变更影响2.3.1变更可能对监理工作进度产生影响,需对监理工作计划进行调整。2.4变更审批程序2.4.1变更工程设计文件需经设计单位、建设单位和监理单位共同确认。2.5变更责任划分2.5.1设计变更责任由设计单位承担,监理单位应协助确认变更内容。第三部分:监理延期3.1延期原因3.1.1由于工程设计变更导致的监理工作延期。3.2延期范围3.2.1延期范围包括监理工作进度、工作内容、工作质量等。3.3延期责任3.3.1因工程设计变更导致的监理延期,责任由设计单位承担。3.4延期期限3.4.1延期期限根据工程设计变更的具体情况确定,一般不超过原合同约定的监理期限。3.5延期费用3.5.1延期费用包括监理人员的加班费、出差费等,由责任方承担。8.1合同费用调整8.1.1因工程设计变更导致的监理工作延期,合同费用将按照实际工作量及原合同约定的单价进行调整。8.1.2调整后的费用应在监理工作完成后,经双方确认无误后进行结算。8.2费用支付方式8.2.1合同费用支付采用分期付款方式,具体支付节点及比例由双方协商确定。8.2.2每期支付金额应包含上一期已支付金额的利息。8.3费用支付期限8.3.1每期支付期限应在合同约定的支付节点内完成,如遇特殊情况,双方可协商延期支付。8.3.2如逾期支付,应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。8.4费用支付争议解决8.4.1双方对费用支付发生争议时,应通过协商解决。8.4.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1合同履行监督9.1.1双方应指定专人负责合同履行监督工作,确保合同各项条款的执行。9.1.2监督人员应定期对监理工作进行现场检查,发现问题及时提出整改意见。9.2合同履行检查9.2.1监理单位应按照合同约定,对监理工作进行定期自查,确保监理工作质量。9.2.2建设单位有权对监理工作进行不定期检查,监理单位应予以配合。9.3合同履行整改9.3.1发现监理工作存在问题时,监理单位应及时整改,确保监理工作质量。9.3.2建设单位有权要求监理单位对不合格的监理工作进行返工或重新监理。9.4合同履行验收9.4.1监理工作完成后,建设单位应组织验收,监理单位应配合验收工作。9.4.2验收合格后,双方应签署验收报告。10.1合同解除条件10.1.1合同一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未履行或采取补救措施的,另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可解除合同。10.2合同解除程序10.2.1一方解除合同时,应提前书面通知对方,并说明解除原因。10.2.2双方应按照合同约定进行结算,并妥善处理相关事宜。10.3合同解除责任10.3.1因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的违约责任。10.3.2因不可抗力导致合同解除的,双方互不承担违约责任。11.1合同附件11.2合同附件清单11.2.1合同附件清单应详细列明所有附件的名称、编号、页码等信息。11.3合同附件内容11.3.1合同附件内容应与合同保持一致,作为合同的有效组成部分。12.1合同变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式进行。12.1.2合同变更生效后,原合同条款与变更内容同时有效。12.2合同变更内容12.2.1合同变更内容应明确变更的具体条款,包括但不限于费用、期限、责任等。12.3合同变更生效12.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。13.1合同解除程序13.1.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行。13.1.2合同解除生效后,原合同条款失效。13.2合同解除原因13.2.1合同解除原因包括违约、不可抗力、合同到期等。13.3合同解除责任13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,并妥善处理相关事宜。14.1合同终止14.1.1合同终止包括合同履行完毕、合同解除、合同到期等情况。14.2合同终止程序14.2.1合同终止需经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并妥善处理相关事宜。14.3合同终止责任14.3.1合同终止后,双方互不承担违约责任,但应按照合同约定进行结算。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同所称第三方,是指除甲、乙双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲、乙双方协商一致,并在合同中明确第三方的职责和权利。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲、乙双方的要求,提供专业服务、技术支持或中介服务。15.3.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保服务质量。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取合理的服务费用。15.4.2第三方有权要求甲、乙双方提供必要的配合和支持。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲、乙双方之间的关系为委托代理或服务提供关系。15.5.2第三方对甲、乙双方不承担直接责任,但需对自身提供的服务质量负责。16.1甲、乙双方根据本合同增加的额外条款及说明16.1.1在本合同中增加一条关于第三方介入的条款,明确第三方介入的条件、职责和权利。16.1.2在合同附件中列出第三方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。16.1.3在合同履行过程中,甲、乙双方应与第三方保持沟通,确保合同顺利履行。17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务内容和服务质量等因素确定。17.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并作为合同生效的前提条件。17.1.3第三方的责任限额不得低于国家相关法律法规规定的最低标准。18.1第三方责任承担18.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致服务不合格或造成损失的,应承担相应的法律责任。18.1.2第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、返工重做、支付违约金等。18.1.3第三方的责任承
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中职护理(传染病防控护理)试题及答案
- 2025年大学大二(口腔医学)口腔正畸学综合测试题及答案
- 2025年高职第一学年(工程造价)工程合同管理试题及答案
- 2025年高职语文(议论文写作)试题及答案
- 2025年中职第三学年(多媒体技术)课件制作单元测试试题及答案
- 禁毒宣传资料培训课件
- 禁止黄知识课件
- 病理技术比赛
- 轨道消防安全案例分析
- 2025广东广州市卫生健康委员会直属事业单位广州市第十二人民医院第一次招聘26人备考题库及答案详解1套
- 2022年环保标记试题库(含答案)
- 2023年版测量结果的计量溯源性要求
- 建筑能耗与碳排放研究报告
- GB 29415-2013耐火电缆槽盒
- 中国古代经济试题
- 真空采血管的分类及应用及采血顺序课件
- 软件定义汽车:产业生态创新白皮书
- 安装工程实体质量情况评价表
- 动力触探试验课件
- 城市轨道交通安全管理课件(完整版)
- 八大浪费培训(整理)
评论
0/150
提交评论