住宅面积测量合同样本

合同编号：__________住宅面积测量合同样本甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______第一条测量事项1.1乙方根据甲方的委托，对位于_______的住宅进行面积测量，并出具测量报告。1.2测量范围包括但不限于：_______。1.3测量标准及方法：按照《住宅设计规范》及国家相关法律法规的规定执行。第二条测量费用2.1乙方向甲方提供的测量服务费用为人民币_______元整（大写：____________________元整）。2.2甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付测量费用。第三条测量时间3.1乙方应在合同签订后_______日内完成测量工作。3.2如遇不可抗力等特殊情况，导致乙方无法按期完成测量工作的，乙方应及时通知甲方，并协商顺延测量时间。第四条成果交付4.1乙方应在测量完成后_______日内，向甲方交付测量报告。4.2甲方应对乙方提供的测量报告保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。第五条质量保证5.1乙方保证测量报告的真实性、准确性和完整性。5.2如因乙方原因导致测量报告存在错误，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第六条保密条款6.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2乙方应对在履行本合同过程中了解的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2如乙方未按约定时间完成测量工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=测量费用×逾期天数×_______%。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2本合同履行过程中发生的其他争议，按照双方约定或者国家相关法律法规的规定解决。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。2.明确测量范围、测量费用、测量时间等关键条款，避免日后发生纠纷。3.注意保密条款，保护双方的商业秘密和个人信息。4.明确违约责任，确保合同履行过程中双方的权益得到保障。5.合同中涉及的法律名词和术语应准确无误，避免产生歧义。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求解决方案。2.若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在合同中明确约定争议解决方式，以便在发生纠纷时双方遵循。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.民事权利：指民事主体为实现某种利益，依法为某种行为或不为某种行为的自由。3.民事义务：指民事主体依据法律规定或合同约定，为实现他人利益或满足他人要求而必须为某种行为或不得为某种行为的约束。4.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付一定数额的金钱。5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.商业秘密：是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。7.管辖权：是指人民法院对一定范围内的民事案件有权进行审理和判决的权力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：业主委托测量公司测量新购买的住宅面积，以确保开发商交付的房屋面积与合同相符。补充条款：如测量结果与开发商提供的面积存在较大差异，测量公司需协助业主与开发商进行沟通，协商解决面积不符的问题。2.场合：业主在出售住宅前，委托测量公司测量房屋面积，以合理定价和对外宣传。补充条款：测量公司应在测量报告中额外提供房屋的朝向、采光情况等有利于售价的信息。3.场合：物业公司委托测量公司测量小区内所有住宅的面积，以便进行物业管理和收费。补充条款：测量公司应在测量报告中附上住宅的楼层、楼号等详细信息，便于物业公司进行资料登记和存档。4.场合：投资者委托测量公司测量拟购买的住宅项目面积，以评估投资价值和风险。补充条款：测量公司应对拟购买的住宅项目进行全面测量，并提供周边环境、交通状况等影响投资决策