矿山开采施工合同协议书范本

矿山开采施工合同协议书范本合同编号：__________矿山开采施工合同协议书甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1矿山位于__________，矿区面积为__________平方公里。1.2矿山的开采范围、矿种、储量及开采方式等详见甲方提供的《矿山地质报告》。1.3矿山开采工程包括但不限于：钻探、爆破、挖掘、运输、破碎、筛选、浮选等。二、合同金额2.1矿山开采工程的合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2合同金额可根据双方约定的工程进度、工程量及合同约定的价格进行调整。三、合同工期3.1矿山开采工程的合同工期为__________个月。3.2工期如有延长，双方可协商延长，并签订补充协议。四、质量标准4.1矿山开采工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2乙方应按照甲方提供的《矿山地质报告》和施工设计方案进行施工，确保工程质量。五、合同的履行5.1甲方应向乙方提供矿山开采所需的地质报告、施工设计方案、施工场地、道路通行权等。5.2乙方应按照合同约定的工程进度、工程量及质量标准进行施工。5.3乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全生产。5.4甲方应按照合同约定支付合同价款，并依法履行税收义务。六、合同价款的支付6.1甲方支付给乙方的合同价款分为三次支付，具体支付时间及比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总金额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总金额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总金额的40%。6.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为万分之五）。七、验收与保修7.1矿山开采工程验收合格的标准为：工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。7.2乙方应按照合同约定时间完成工程，并提交工程验收申请。甲方应在收到验收申请后七个工作日内组织验收。7.3工程验收合格的，甲方支付合同尾款。验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改，并重新验收。7.4矿山开采工程保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方应对工程质量问题负责维修或更换。八、违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。8.2乙方如违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故的，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此产生的损失。九、争议解决9.1本合同的解释和适用均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.矿山地质报告2.施工设计方案3.甲方营业执照复印件4.乙方营业执照复印件5.双方签订的安全生产责任书6.工程验收报告7.保修期维修或更换的证明材料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按约定进度、工程量及质量标准进行施工，认定为违约行为。3.乙方违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故，认定为违约行为。4.双方在履行合同过程中发生其他违反合同约定的行为，双方可协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.矿山开采施工合同：一方（甲方）拥有矿山开采权，另一方（乙方）承包矿山开采工程的合同。2.合同总金额：双方约定的矿山开采工程的总价款。3.合同工期：双方约定的矿山开采工程完成的时间。4.质量标准：矿山开采工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.违约金：一方违约时，向另一方支付的赔偿金。6.工程验收：对矿山开采工程的质量、进度、工程量等进行检查，以确定工程是否符合约定标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付合同价款：乙方应与甲方沟通，要求甲方按照合同约定支付价款。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定进度、工程量及质量标准进行施工：甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改，如乙方仍不整改，甲方可依法解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.乙方违反国家有关安全生产的法律、法规，造成安全事故：乙方应依法承担相应的法律责任，并向甲方赔偿因此产生的损失。4.工程验收不合格：乙方应在甲方指定的时间内整改，并重新验收。如再次验收不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违