廉洁协议施工合同的维权

廉洁协议施工合同的维权合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行施工建设事宜，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本廉洁协议施工合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款。2.2甲方应负责办理工程所需的各项手续和证件。2.3甲方应提供施工场地，确保乙方顺利进行施工。2.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方按照合同约定和国家标准进行施工。2.5甲方有权要求乙方对施工中出现的问题进行整改，确保工程质量。第三条乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。3.3乙方应遵守国家法律法规，不得偷税漏税，不得损害甲方利益。3.4乙方应尊重甲方的工作人员，不得进行行贿、索贿等不正当行为。3.5乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理建议和意见进行整改。第四条廉洁协议4.1双方均应严格遵守国家的法律法规，不得进行行贿、索贿等不正当行为。4.2双方不得利用合同履行过程中的职务便利，为自己或他人谋取不正当利益。4.3双方在合同履行过程中，若发现对方有违反廉洁协议的行为，有权终止合同，并依法追究对方的法律责任。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。5.3乙方施工质量不符合合同约定和国家标准的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和预算4.材料和设备的技术规格和采购合同5.工程验收标准和方法6.甲方支付工程价款的凭证7.乙方资质证明文件8.廉洁协议的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付工程价款的，构成违约。2.乙方未按约定工期完成工程的，构成违约。3.乙方施工质量不符合合同约定和国家标准的，构成违约。4.双方违反廉洁协议的，构成违约。5.甲方未办理工程所需的各项手续和证件的，构成违约。6.甲方未提供施工场地的，构成违约。7.乙方未遵守国家法律法规的，构成违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.廉洁协议：双方约定在合同履行过程中，遵守国家法律法规，不得进行行贿、索贿等不正当行为。4.工期：乙方完成工程的时间期限。5.工程质量：工程满足设计文件、规范和合同约定要求的程度。6.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付工程价款：乙方可以催告甲方支付，甲方逾期不支付的，乙方可以暂停施工，并依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定工期完成工程：甲方可以要求乙方支付违约金，并要求乙方按时完成工程。3.乙方施工质量不符合合同约定和国家标准：甲方可以要求乙方整改，整改费用由乙方承担；情节严重的，甲方可以终止合同，并依法追究乙方的法律责任。4.双方违反廉洁协议：甲方可以终止合同，并依法追究对方的法律责任。5.甲方未办理工程所需的各项手续和证件：乙方可以催告甲方办理，甲方逾期不办理的，乙方可以暂停施工，并依法向人民法院提起诉讼。6.甲方未提供施工场地：乙方可以催告甲方提供，甲方逾期不提供的，乙方可以暂停施工，并依法向人民法院提起诉讼。7.乙方未遵守国家法律法规：甲方可以终止合同，并依法追究乙方的法律责任。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙