工程土方总包合同范例

工程土方总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟在__________地区进行__________工程的建设，需对土方工程进行总包，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、工程总价及支付方式

1.工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方需向甲方提交相关资质证明文件，甲方审核合格后支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）工程开工后，每月根据工程进度支付合同总价的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同总价的__________%作为保修金。

三、工程质量及验收

1.工程质量应符合国家及地方现行施工及验收规范的要求。

2.工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收。

（1）分项验收：由甲方委托监理单位进行，乙方应予以配合；

（2）分部验收：由甲方组织，乙方应予以配合；

（3）竣工验收：由甲方组织，乙方应予以配合。

四、工程进度及延期责任

1.乙方应按合同约定的时间完成工程，如因乙方原因造成工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价的__________%作为违约金。

2.甲方因自身原因导致工程延期，应承担相应责任，并支付乙方因延期造成的损失。

五、安全生产及文明施工

1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应按照国家及地方文明施工要求，做好施工现场的环境保护工作。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

八、附件

1.甲方提供的工程图纸及资料；

2.乙方提交的资质证明文件；

3.双方约定的其他附件。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

代表人（签字）：__________________________

代表人（签字）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟在__________地区进行__________工程的建设，为保障工程质量和施工安全，甲乙双方经协商一致，邀请丙方担任本工程项目的监理工作。现就工程土方总包事宜，甲乙双方及丙方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、工程总价及支付方式

1.工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方需向甲方提交相关资质证明文件，甲方审核合格后支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）工程开工后，每月根据工程进度支付合同总价的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同总价的__________%作为保修金。

三、监理方职责及权利

1.监理方负责对工程项目的施工过程进行全面监督，确保工程质量、施工安全和进度符合合同要求。

2.监理方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

3.监理方有权对乙方提交的施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出修改意见。

4.监理方有权对乙方进行现场巡查，发现问题时有权要求乙方立即整改。

四、甲方权益及权利

1.甲方有权要求乙方严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

2.甲方有权要求监理方对乙方施工过程进行全面监督，确保施工安全和质量。

3.甲方有权对乙方提交的施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出修改意见。

4.甲方有权对乙方进行现场巡查，发现问题时有权要求乙方立即整改。

5.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

五、乙方违约及限制条款

1.乙方如因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付合同总价的__________%作为违约金。

2.乙方如因施工质量不合格，造成工程返工或损失，应承担全部责任，并赔偿甲方损失。

3.乙方不得擅自更改工程图纸或施工方案，如需更改，应经甲方同意。

4.乙方不得拖欠工程款项，否则应承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

八、附件

1.甲方提供的工程图纸及资料；

2.乙方提交的资质证明文件；

3.丙方提交的监理资质证明文件；

4.双方约定的其他附件。

九、第三方介入的意义和目的

1.第三方介入有助于提高工程质量，确保施工安全。

2.第三方介入有助于规范施工过程，降低甲方风险。

3.第三方介入有助于协调甲乙双方关系，促进工程顺利进行。

十、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为项目业主，有权对工程项目进行全面监督和管理。

2.甲方通过主导合同条款，保障自身权益，确保工程质量和进度。

3.甲方通过主导合同条款，提高项目管理水平，降低项目风险。

本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工单位”）：

丙方（以下简称“项目管理公司”）：

鉴于业主拟在__________地区进行__________工程的建设，为保障工程质量和施工效率，业主与施工单位经协商一致，邀请丙方担任本工程项目的项目管理。现就工程土方总包事宜，甲乙双方及丙方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、工程总价及支付方式

1.工程总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方需向业主提交相关资质证明文件，业主审核合格后支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）工程开工后，每月根据工程进度支付合同总价的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期满后，业主支付合同总价的__________%作为保修金。

三、项目管理公司职责及权利

1.项目管理公司负责对工程项目的整体规划、进度控制、质量控制、安全管理和合同管理。

2.项目管理公司有权要求施工单位按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

3.项目管理公司有权对施工单位提交的施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出修改意见。

4.项目管理公司有权对施工单位进行现场巡查，发现问题时有权要求施工单位立即整改。

四、乙方权益及权利

1.乙方有权要求业主按照合同约定的时间、质量和支付条件支付工程款项。

2.乙方有权要求项目管理公司对施工过程中的问题进行及时解决，确保施工顺利进行。

3.乙方有权对项目管理公司提交的施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出修改意见。

4.乙方有权对项目管理公司进行现场巡查，发现项目管理公司的问题时有权要求其整改。

五、甲方违约及限制条款

1.业主如因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付合同总价的__________%作为违约金。

2.业主如因付款延迟，每延迟一日，应向乙方支付合同总价的__________%作为逾期付款违约金。

3.业主不得无理拒绝乙方提出的合理修改施工方案或施工组织设计的建议。

4.业主不得擅自变更工程量或设计要求，如需变更，应与乙方协商一致，并承担相应费用。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

八、附件

1.业主提供的工程图纸及资料；

2.乙方提交的资质证明文件；

3.丙方提交的项目管理资质证明文件；

4.