建筑工程施工合同调解协议

合同编号：__________建筑工程施工合同调解协议一、调解原则1.1双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通过友好协商，解决工程进展中的争议。1.2双方应严格遵守国家相关法律法规，确保调解协议的合法性、有效性和可执行性。二、调解范围2.1调解范围包括原合同履行过程中产生的争议，包括但不限于工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、付款时间等。2.2双方同意，本调解协议签订后，原合同继续有效，双方应继续履行原合同的约定。三、调解结果（1）工程质量标准：_______（2）工程进度计划：_______（3）付款方式：_______（4）付款时间：_______（5）其他事项：_______3.2双方应在调解协议签订后_______个工作日内，按照调解结果修改原合同的相关条款，并签署《建筑工程施工合同变更协议》。四、违约责任4.1双方应严格按照本调解协议和原合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的_______%。4.2违约方应承担因违约所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等费用。五、争议解决5.1双方在履行本调解协议和原合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本调解协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本调解协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便日后查询和管理。2.甲方信息：填写完整的甲方信息，包括名称、地址、联系方式等。3.乙方信息：填写完整的乙方信息，包括名称、地址、联系方式等。4.调解原则：双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则进行调解。5.调解范围：明确调解范围，包括工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、付款时间等。6.调解结果：详细记录双方达成的一致意见，包括工程质量标准、工程进度计划、付款方式、付款时间等。7.违约责任：明确一方违约应承担的违约责任和费用。8.争议解决：约定双方在履行过程中发生的争议解决方式，如友好协商或向法院提起诉讼。9.其他约定：包括调解协议的生效日期、有效期限等。关键词语的法律名词解释：1.调解：指双方通过友好协商，达成一致意见，解决争议的过程。2.合同履行：指双方按照合同约定，履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，作为对违约行为的经济补偿。4.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决争议的过程。5.友好协商：指双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商，达成一致意见的方式。6.诉讼：指当事人通过法院，依法向对方主张权利或请求保护的过程。应用场合1：工程变更甲乙双方在工程进行过程中，可能会遇到一些预想不到的情况，如地质条件变化、设计调整等，导致工程内容或工程量发生变化。针对这种情况，可以在合同中增加如下补充条款：补充条款1：工程变更1.1工程变更指在合同履行过程中，由于不可抗力或其他双方同意的原因，导致工程内容、工程量或工程进度发生变化。1.2工程变更发生后，双方应立即进行协商，根据实际情况调整合同价款、工程进度计划等相关内容。1.3双方应在变更发生后_______个工作日内，签署《建筑工程施工合同变更协议》，明确变更内容、价款等。应用场合2：延期交付由于不可抗力或其他特殊原因，可能导致工程无法按照原定进度交付。为此，可以在合同中增加如下补充条款：补充条款2：延期交付2.1延期交付指由于不可抗力或其他双方同意的原因，导致工程无法按照原定进度交付。2.2延期交付情况下，双方应立即进行协商，根据实际情况调整交付日期、工程价款等相关内容。2.3双方应在延期交付情况下，签署《建筑工程施工合同变更协议》，明确延期交付的相关事项。应用场合3：工程质量问题如果工程出现质量问题，需要明确责任方和处理方式。可以在合同中增加如下补充条款：补充条款3：工程质量问题3.1工程质量问题指工程验收过程中，发现不符合合同约定的质量标准的情况。3.2发生工程质量问题时，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，乙方应无条件遵守。3.3乙方在收到甲方通知后，应在_______个工作日内到达现场，分析原因，制定修复方案，并立即进行