2024年度电力企业输电线路建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力企业输电线路建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1总价金额3.2付款方式3.3付款进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条技术要求6.1技术参数6.2技术规范6.3技术培训第七条施工组织与管理7.1施工方案7.2施工人员7.3安全管理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料质量第九条变更与调整9.1变更程序9.2变更费用9.3调整条款第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：X电力有限公司1.1.2单位地址：X省X市X区X路X号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1单位名称：X建筑工程有限公司1.2.2单位地址：X省X市X区X路X号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：2024年度X输电线路建设工程2.2工程地点：X省X市X区域2.3工程规模：新建输电线路X公里，其中包括铁塔X基，电缆敷设X公里2.4工程内容：输电线路的设计、采购、施工、调试、验收、交付使用等全部工作第三条合同金额3.1总价金额：人民币X万元（大写：X万元整）3.2付款方式：3.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付承包方合同总价款的10%作为预付款3.2.2进度款：工程进度达到合同约定的节点后，发包方按实际完成工程量支付相应款项3.2.3竣工验收款：工程验收合格后，发包方支付合同总价款的80%3.2.4质量保证金：合同总价款的10%作为质量保证金，工程保修期结束后无质量问题一次性退还3.3付款进度：具体付款进度按照合同约定的工程进度节点进行第四条合同工期4.1开工日期：2024年X月X日4.2竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误：4.3.1因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应违约责任4.3.2因发包方原因导致工期延误的，发包方应承担相应违约责任第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求5.2质量保证：承包方应严格按照设计和施工规范进行施工，确保工程质量5.3质量验收：工程竣工后，由发包方组织验收，验收合格后方可投入使用第六条技术要求6.1技术参数：详见附件一《技术参数表》6.2技术规范：详见附件二《技术规范书》6.3技术培训：承包方应在工程竣工后对发包方人员进行不少于X天的技术培训，确保发包方人员能够熟练操作和维护设备第七条施工组织与管理7.1施工方案：承包方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工方案，并提交发包方审批7.2施工人员：承包方应具备相关资质的施工人员，并保证施工人员的人身安全7.3安全管理：承包方应制定施工现场的安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。第八条材料与设备8.1材料供应：承包方负责提供本合同工程所需的全部材料，并保证材料质量。8.2设备供应：承包方负责提供本合同工程所需的全部设备，并保证设备质量。8.3材料质量：承包方提供的材料应符合国家及行业相关标准和规范要求。第九条变更与调整9.1变更程序：合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更或调整的，应先向发包方提出书面变更申请，经发包方批准后方可实施。9.2变更费用：因变更或调整产生的额外费用，按照双方协商确定的方式承担。9.3调整条款：双方应友好协商，对合同中相应的条款进行调整。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、工程质量不符合约定等。10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式，双方应友好协商确定。第十一条争议解决11.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。11.2调解解决：协商不成的，双方同意向所在地人民法院提起诉讼。11.3仲裁解决：双方也可以选择提交X仲裁委员会仲裁。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更：合同执行过程中，如双方达成一致，可以变更合同。12.3合同解除：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可以协商解除合同。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起X年。13.3违约保密：违反保密条款的一方应承担相应的违约责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括《技术参数表》、《技术规范书》等，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本合同工程实施有关的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方职责：第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行各自职责，确保工程顺利进行。15.3第三方权利：第三方有权按照合同约定，获得相应的工程款项和报酬。第十六条第三方介入的协调与管理16.1协调机制：甲乙双方应建立第三方协调机制，确保第三方按照合同约定履行义务。16.2管理责任：甲乙双方应对第三方的工程质量、进度、安全等方面进行监督管理，确保工程顺利进行。16.3沟通渠道：甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，确保工程信息的畅通。第十七条第三方责任限额17.1责任限制：第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担有限责任，但法律、法规另有规定的除外。17.2责任限额：第三方应承担的赔偿责任限额，按照合同约定和法律法规规定确定。17.3.1不可抗力导致的损害；17.3.2甲乙双方原因导致的损害；17.3.3第三方已履行合同约定，但无法预见、无法避免、无法克服的损害。第十八条第三方违约处理18.1违约行为：第三方未按照合同约定履行义务，构成违约。18.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。18.3违约处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，必要时可依法采取措施。第十九条第三方权益保护19.1权益保护：甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除合同。19.2权益损害：甲乙双方因违反合同约定，导致第三方权益受损的，应承担相应责任。19.3权益调整：合同执行过程中，甲乙双方应根据实际情况，合理调整第三方的权益。第二十十条第三方参与工程验收20.1验收程序：第三方应按照合同约定，参与工程验收。20.2验收标准：第三方应按照国家和行业相关标准，对工程质量进行评价。20.3验收结果：第三方应对验收结果签字确认，并承担相应责任。第二十一条第三方资料归档21.1资料要求：第三方应按照合同约定，提交工程相关资料。21.2资料归档：第三方应将工程资料归档，便于后续维护和管理。21.3资料保管：第三方应对工程资料保密，不得泄露给无关第三方。第二十二条第三方协助保修22.1保修范围：第三方应按照合同约定，协助甲乙双方进行工程保修。22.2保修期限：第三方应承担保修责任的期限，按照合同约定和法律法规规定确定。22.3保修费用：第三方应承担的保修费用，按照合同约定和实际情况确定。第二十三条第三方退场23.1退场条件：第三方完成合同约定的工程内容，且经甲乙双方验收合格后，方可退场。23.2退场程序：第三方应按照合同约定，办理退场手续。23.3退场责任：第三方退场后，不再承担与原合同相关的责任。第二部分：第三方介入后的修正，共计1500字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《技术参数表》详细列出输电线路工程的所有技术参数，包括线路长度、铁塔高度、电缆型号等。附件二：《技术规范书》详细列出输电线路工程的施工规范和技术要求，包括施工工艺、材料要求、验收标准等。附件三：《设计图纸》包括输电线路工程的平面图、立面图、剖面图等设计图纸。附件四：《工程量清单》详细列出输电线路工程的各项工程量，包括铁塔、电缆、接地装置等。附件五：《材料供应合同》与材料供应商签订的合同，详细列出材料供应的种类、数量、质量要求等。附件六：《设备供应合同》与设备供应商签订的合同，详细列出设备供应的种类、数量、质量要求等。附件七：《施工组织设计》详细列出施工组织结构、施工方案、施工进度计划等。附件八：《施工人员名单》列出参与施工的所有人员名单，包括工种、职称、身份证号码等。附件九：《安全管理方案》详细列出施工现场的安全管理制度、安全措施、应急预案等。附件十：《质量保证书》承包方出具的质量保证书，承诺工程质量符合合同要求。说明二：违约行为及责任认定：2.1甲乙双方未按照合同约定履行义务，导致工程进度延误、工程质量不符合要求等。2.2第三方未按照合同约定履行义务，导致工程进度延误、工程质量不符合要求等。2.3甲乙双方提供的设计、材料、设备等不符合合同约定或国家标准，导致工程质量问题。2.4甲乙双方未按照合同约定支付工程款项，导致第三方无法正常施工。违约责任认定：3.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.2违约方的违约行为导致工程进度延误的，应按照合同约定支付相应的违约金。3.3违约方的违约行为导致工程质量不符合要求的，应负责修复或拆除不合格部分，并承担由此产生的费用。3.4违约方未按照合同约定支付工程款项的，应承担逾期付款的违约金，并赔偿因此给第三方造成的损失。示例说明：如甲乙双方未按照合同约定履行义务，导致工程进度延误，甲乙双方应承担相应的违约责任。具体违约金的计算方式按照合同约定进行。如第三方未按照合同约定履行义务，导致工程质量不符合要求，第三方应承担相应的违约责任。具体违约金的计算方式按照合同约定进行。如甲乙双方提供的设计、材料、设备等不符合合同约定或国家标准，导致工程质量问题，甲乙双方应承担相应的违约责任，并负责修复或拆除不合格部分，并承担由此产生的费用。全文完。2024年度电力企业输电线路建设合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2付款方式及进度第四条合同工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及延长第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证第六条技术要求6.1技术规范6.2设计变更6.3技术支持与服务第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产培训第八条合同的履行与监督8.1合同履行与管理8.2项目监督与检查8.3沟通协调第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点11.3诉讼或仲裁费用第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律法规变化14.3合同的转让14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：电力有限公司1.1.2单位地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.2承包方1.2.1单位名称：建筑工程有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3法定代表人：第二条工程概述2.1工程名称：2024年度地区输电线路建设工程2.2工程地点：省市县至县2.3工程规模：新建输电线路公里，配套建设变电站座2.4工程内容：包括输电线路的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作第三条合同金额3.1合同总金额：人民币万元整（大写：人民币玖拾捌佰万元整）3.2付款方式及进度：3.2.1合同签订后10日内，发包方支付承包方合同总额的10%作为预付款；3.2.2工程进度达到50%时，发包方支付承包方合同总额的30%；3.2.3工程验收合格后，发包方支付承包方合同总额的50%；3.2.4剩余的10%作为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。第四条合同工期4.1工程开工日期：2024年X月X日4.2工程竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误及延长：4.3.1因不可抗力原因导致的工期延误，按实际情况协商顺延；4.3.2因承包方原因导致的工期延误，每延误一天，承包方应支付合同总额的1%作为违约金；4.3.3发包方原因导致工期延误，按实际情况协商解决。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家电力行业输电线路工程质量标准和设计要求；5.2质量检验：5.2.1工程验收前，由发包方、承包方和监理方共同进行预验收；5.2.2工程验收合格后，报请相关政府部门进行正式验收；5.2.3工程质量保修期为2年，保修期内出现的质量问题，由承包方负责修复。5.3质量保证：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。第六条技术要求6.1技术规范：详见附件一《技术规范书》6.2设计变更：6.2.1设计变更应由发包方、承包方和监理方共同协商确定；6.2.2设计变更导致的工程费用增减，按实际情况协商解决。6.3技术支持与服务：承包方应提供全过程的技术支持和服务，确保工程顺利进行。第八条合同的履行与监督8.1合同履行与管理8.1.1承包方应按照合同约定的工程内容、质量和工期要求，组织力量精心施工，确保工程顺利进行。8.1.2发包方应按照合同约定及时支付工程进度款，提供施工所需的基础资料和现场条件。8.1.3发包方和承包方应共同建立项目协调机制，定期召开项目协调会议，解决工程施工中的问题。8.2项目监督与检查8.2.1监理方应按照合同约定的监理范围和监理标准，对工程施工进行全面监督管理。8.2.2监理方应定期对工程施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。8.2.3承包方对监理方提出的整改意见应及时整改，并报告整改情况。8.3沟通协调8.3.1发包方、承包方和监理方应建立有效的沟通协调机制，确保工程信息的畅通。8.3.2发包方、承包方和监理方应定期召开项目沟通会议，交流工程施工情况，解决存在的问题。8.3.3发包方、承包方和监理方应共同维护工程现场的和谐稳定，确保工程施工顺利进行。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更应由发包方、承包方和监理方共同协商确定，并签订书面变更协议。9.1.2合同变更导致工程费用增减，按实际情况协商解决。9.2合同解除条件9.2.1合同解除应由发包方、承包方和监理方共同协商确定，并签订书面解除协议。9.2.2合同解除后，承包方应按照合同约定完成工程剩余工作，并承担相应违约责任。9.3变更与解除的程序1)提出变更或解除意向；2)协商确定变更或解除内容；3)签订书面变更或解除协议；4)按照变更或解除协议执行相关事宜。第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.1.1发包方未按约定支付工程进度款，应支付违约金，违约金按合同总额的1%计算。10.1.2发包方未按约定提供施工所需的基础资料和现场条件，导致工程延期，应承担相应的违约责任。10.2承包方的违约责任10.2.1承包方未按约定完成工程施工，应支付违约金，违约金按合同总额的1%计算。10.2.2承包方未按约定质量标准完成工程，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式1)向合同签订地人民法院提起诉讼；2)提交仲裁机构仲裁。11.2争议解决地点11.2.1争议解决的地点为合同签订地。11.3诉讼或仲裁费用11.3.1诉讼或仲裁费用由败诉方承担。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同终止的条件如下：1)工程验收合格；2)承包方按约定完成工程剩余工作；3)发包方支付完毕合同总额。12.3合同解除条件12.3.1合同解除的条件如下：1)双方协商一致；2)发生不可抗力导致合同无法履行；3)双方违反合同约定，对方提出解除合同。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起2年。13.3违约责任13.3.1违反保密条款的一方，应承担第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和责权利14.第三方介入的概念14.1本合同所涉及的第三方，是指除甲乙方以外的其他组织或个人，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、保险公司等。14.2第三方介入是指第三方在甲乙双方的合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督、协调等工作。15.第三方介入的责任和权益15.1第三方介入时，应按照合同约定或甲乙双方同意的范围内履行相关职责，并承担相应责任。15.2第三方介入的权利包括但不限于：1)对合同履行情况进行监督和检查；2)提出建议和意见，要求甲乙双方进行调整和改进；3)获得合同约定的报酬和费用补偿。16.第三方介入的义务和责任16.1第三方介入应遵守法律法规和合同约定，诚实守信，勤勉尽责，维护甲乙双方的合法权益。16.2第三方介入在合同履行过程中，因故意或过失造成甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。16.3第三方介入应按照合同约定或甲乙双方同意的期限和方式，向甲乙双方报告介入工作的结果和建议。17.第三方介入的限权规定17.1第三方介入的权利和义务，以及介入的范围和期限，应由甲乙双方在合同中明确约定。17.2第三方介入不得违反甲乙双方的合法权益，不得干预甲乙双方正常的经营和管理活动。17.3第三方介入的限制性规定，包括但不限于：1)第三方介入不得变更合同约定的工程内容、质量和工期要求；2)第三方介入不得单独与甲乙双方之外的第三方签订合同或进行经济往来；3)第三方介入不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密和个人信息。18.第三方介入的报酬和费用18.1第三方介入的报酬和费用，应由甲乙双方在合同中明确约定。18.2第三方介入的报酬和费用，应根据第三方介入的工作量、难度和实际效果等因素合理确定。18.3第三方介入的报酬和费用，应在甲乙双方确认第三方介入工作成果后支付。19.第三方介入的终止和解除19.1第三方介入的终止和解除，应由甲乙双方协商确定，并签订书面协议。19.2第三方介入的终止和解除，应符合合同约定或甲乙双方同意的条件。19.3第三方介入的终止和解除后，第三方应按照甲乙双方的要求，办理相关手续，确保合同的正常履行。20.第三方介入与其他各方的划分说明20.1第三方介入与甲乙双方的关系：第三方介入是在甲乙双方合同履行过程中参与进来，协助甲乙双方完成合同义务的一方。20.2第三方介入与中介方的关系：中介方是独立于甲乙双方之外，协助甲乙双方达成合同的一方。中介方的职责在合同签订后终止。20.3第三方介入与咨询方的关系：咨询方是提供专业意见和解决方案，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题的一方。咨询方的职责在问题解决后终止。20.4第三方介入与审计方的关系：审计方是对甲乙双方合同履行过程中的经济活动进行审计，确保合同条款得到遵守的一方。审计方的职责在审计报告出具后终止。20.5第三方介入与保险公司等的关系：保险公司等是提供保险服务，对甲乙双方在合同履行过程中可能发生的风险进行保障的一方。保险公司等的职责在保险合同约定的范围内执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：技术规范书详细描述输电线路工程的设计规范、施工标准、材料要求等内容。附件二：工程设计图纸包括输电线路的平面图、立面图、剖面图等详细设计图纸。附件三：工程量清单详细列出工程所需的材料、设备、人工等资源及其数量和价格。附件四：施工组织设计详细说明施工方案、施工进度计划、施工人员配置等内容。附件五：质量保修书详细描述质量保修的范围、期限、保修流程等内容。附件六：安全生产措施方案详细阐述安全生产的管理体系、措施、应急预案等内容。附件七：合同履行监督报告由第三方监督机构出具的合同履行情况的定期报告。附件八：工程验收报告包括工程验收的标准、程序、验收结果等内容。附件九：违约行为及责任认定标准详细列举违约行为的具体情形及相应的责任认定标准。附件十：争议解决方式及程序详细描述争议解决的途径、程序、仲裁或诉讼的机构选择等。说明二：违约行为及责任认定：21.发包方未按约定时间支付工程进度款，按照合同约定支付违约金。示例：如果发包方延迟支付工程进度款，每延迟一天，应支付合同总额的1%作为违约金。22.承包方未按约定时间完成工程，按照合同约定支付违约金。示例：如果承包方延迟完成工程，每延迟一天，应支付合同总额的1%作为违约金。23.发包方提供的设计图纸或技术规范不符合要求，导致工程质量问题，承担相应责任。示例：如果发包方提供的设计图纸存在缺陷，导致工程质量问题，发包方应承担修复费用。24.承包方使用不符合合同约定的材料或工艺，导致工程质量问题，承担相应责任。示例：如果承包方使用劣质材料，导致工程质量问题，承包方应承担修复费用。25.发包方未按约定提供施工所需的基础资料和现场条件，导致工程延期或质量问题，承担相应责任。示例：如果发包方未能按时提供施工所需的基础资料，导致工程延期，应承担相应的违约责任。26.承包方未按约定提供技术支持和服务，导致工程顺利进行，承担相应责任。示例：如果承包方未能提供技术支持，导致工程施工中出现问题，承包方应承担违约责任。全文完。2024年度电力企业输电线路建设合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六条技术要求6.1技术规范6.2技术支持与服务第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：电力有限公司1.1.2单位地址：市区路号1.1.3法定代表人：X1.1.4联系人：X1.1.5联系电话：1.2承包人1.2.1单位名称：建筑工程有限公司1.2.2单位地址：市区路号1.2.3法定代表人：X1.2.4联系人：X1.2.5联系电话：第二条工程概况2.1工程名称：2024年度地区输电线路建设合同2.2工程地点：地区2.3工程规模：新建输电线路公里，包括铁塔、导线、地线及相关配套设施2.4工程内容：完成输电线路的设计、采购、施工、调试、验收等工作第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾捌佰万元整）3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：合同签订后，发包人按工程进度支付进度款，工程验收合格后支付尾款第四条合同工期4.1开工日期：2024年X月X日4.2竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任第五条工程质量5.1质量标准：符合国家电力行业标准和规范要求5.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量5.3质量验收：工程验收合格后，发包人应向承包人支付尾款第六条技术要求6.1技术规范：详见附件一《技术规范》6.2技术支持与服务：承包人应提供技术支持和服务，确保工程顺利进行第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和标准要求进行施工7.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按国家规定处理第八条环境保护8.1环保要求：承包人应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低8.2环保措施：承包人应采取有效措施，防止噪声、扬尘、废水等污染，按期完成环保设施的建设第九条合同变更与解除9.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可对合同内容进行变更9.2解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同第十条违约责任10.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任10.2违约责任：违约方应支付违约金，并赔偿给对方造成的损失第十一条争议解决11.1争议解决方式：如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼11.2争议解决地点：市第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更程序：双方书面确认变更内容，经法定代表人签字或盖章后生效12.3合同终止条件：工程验收合格，发包人支付尾款后，合同终止第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等13.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止之日起两年第十四条其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.3合同附件：附件一《技术规范》、附件二《施工组织设计》、附件三《安全生产措施》等第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙双方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入程序2.1甲乙双方应与第三方签订相应的合同或协议，明确各自的权利和义务。2.2第三方介入前，甲乙双方应相互告知，并提供第三方的相关信息，包括名称、地址、联系人及联系电话等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同或协议的约定，履行相应的义务，并对其行为负责。3.2第三方如因违约、过失或其他原因导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应的责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系基于各自签订的合同或协议，并不改变甲乙双方之间的合同关系。4.2甲乙双方应相互配合，协助第三方完成其工作，但不对第三方的工作结果负责。第五条第三方介入后的合同变更5.1如因第三方介入导致合同内容变更，甲乙双方应书面确认变更内容，并经法定代表人签字或盖章后生效。5.2合同变更不影响甲乙双方的权利和义务，除非双方另有约定。第六条第三方责任限额6.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。6.2甲乙双方应确保第三方的责任限额不违反相关法律法规的规定。第七条第三方违约处理7.1第三方如发生违约行为，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方违约导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。第八条第三方权益保护8.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同或协议。8.2第三方如认为其权益受到侵害，有权依法维护自己的权益。第九条第三方信息保密9.1甲乙双方与第三方签订的合同或协议中应包含保密条款，明确保密内容和期限。9.2甲乙双方应遵守保密条款，不得泄露第三方的商业秘密、技术秘密等。第十条第三方评估与监督10.1甲乙双方应对第三方的工作进行评估和监督，确保第三方按照合同或协议的约定履行义务。10.2甲乙双方应定期召开会议，协调解决第三方工作中出现的问题。第十一条第三方退出11.1第三方如因